国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問(wèn)中國(guó)律師網(wǎng)!

咨詢(xún)熱線 023-8825-6629

王某某、吉安市第四建筑工程有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū)

2020-06-28 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國(guó)最高人民法院
民 事 裁 定 書(shū)
(2020)最高法民申354號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審原告、二審上訴人):王某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住江西省上饒市玉山縣。
委托訴訟代理人:曾悅,江西求正沃德律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):吉安市萬(wàn)家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,住所地江西省吉安市吉州區(qū)永叔路湖濱花園B棟。
法定代表人:顧文禮,該公司總經(jīng)理。
二審上訴人(一審被告):吉安市第四建筑工程有限公司,住所地江西省吉安市吉州區(qū)井岡山大道32號(hào)1、2幢。
法定代表人:劉福海,該公司總經(jīng)理。
再審申請(qǐng)人王某某因與被申請(qǐng)人吉安市萬(wàn)家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)家公司)、二審上訴人吉安市第四建筑工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)四建公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服江西省高級(jí)人民法院(2019)贛民終470號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院依法組成合議庭對(duì)本案進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
王某某申請(qǐng)?jiān)賹彿Q(chēng):一、原審判決認(rèn)定王某某與萬(wàn)家公司對(duì)欠付工程款的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)成一致錯(cuò)誤。(一)現(xiàn)有證據(jù)足以證明,萬(wàn)家公司已就按月息1.8%-2%向王某某支付利息作出承諾。首先,2014年10月4日的《協(xié)議書(shū)》印證,2014年8月21日晚王某某與萬(wàn)家公司等召開(kāi)了座談會(huì),結(jié)合王某的證言,足以確認(rèn)王某某提交的兩份座談會(huì)記錄的真實(shí)性。其次,2014年8月21日晚的座談會(huì)記錄記載王某某提出利息按“1.8%-2%從合同規(guī)定時(shí)間計(jì)算”應(yīng)當(dāng)視為要約,而2014年10月4日《協(xié)議書(shū)》第2條約定“甲方(萬(wàn)家公司)必須遵照座談會(huì)上乙方(四建公司)提出的要求補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告和方式10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回復(fù)”,可以認(rèn)定萬(wàn)家公司對(duì)王某某提出的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了承諾。因此,雙方就欠付工程款的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)成一致。(二)原審判決在萬(wàn)家公司遲延支付工程款構(gòu)成違約的情形下,僅按同期貸款利率計(jì)算逾期利息,有違公平原則。(三)僅以同期銀行貸款利率計(jì)算逾期工程款利息,不足以彌補(bǔ)王某某的損失,且萬(wàn)家公司對(duì)其違約給王某某造成的損失遠(yuǎn)超按銀行同期貸款利率計(jì)算的利息早已明知。二、原審判決對(duì)于案涉工程款數(shù)額的認(rèn)定錯(cuò)誤,萬(wàn)家公司欠付的工程款本金還應(yīng)增加外運(yùn)砂及水電預(yù)埋款。首先,江西華贛工程造價(jià)咨詢(xún)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)華贛公司)作出的《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》就總造價(jià)是否增加外運(yùn)砂費(fèi)用,認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由法院確定。王某某已提供了必要的證據(jù)證明其施工所用砂在當(dāng)?shù)馗緹o(wú)法購(gòu)買(mǎi)或獲取,故萬(wàn)家公司應(yīng)增付538241.05元材料款。其次,《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》鑒定價(jià)12元/㎡顯然過(guò)低,水電預(yù)埋的人工費(fèi)就已達(dá)11.5元/㎡,加上材料價(jià),兩項(xiàng)合計(jì)將超過(guò)24元/㎡,故鑒定價(jià)脫離合理的工程造價(jià)標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)予調(diào)整。華贛公司作出《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》后,在未征求王某某意見(jiàn)的情況下,于2019年4月16日出具《<臥龍山莊工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)>調(diào)整意見(jiàn)》,對(duì)水電預(yù)埋款進(jìn)行了調(diào)整。王某某提供了配電系統(tǒng)圖、電照平面圖、消防平面圖、防雷平面圖共七張施工圖紙,清楚顯示了水電預(yù)埋施工工程量的客觀存在。因此,萬(wàn)家公司欠付的工程款還應(yīng)增加外運(yùn)砂和水電預(yù)埋款合計(jì)1742930.65元。綜上,本案符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)規(guī)定的情形,應(yīng)予再審。
萬(wàn)家公司提交書(shū)面意見(jiàn)稱(chēng):一、原審判決認(rèn)定當(dāng)事人對(duì)欠付工程款利息沒(méi)有約定,按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)息正確。王某某所稱(chēng)兩份座談會(huì)記錄,實(shí)際上是其員工王某所寫(xiě),無(wú)其他參會(huì)人員簽字確認(rèn),不具有法律效力。且雙方于2014年10月4日簽訂的《協(xié)議書(shū)》約定“三天內(nèi),乙方提交補(bǔ)償報(bào)告,甲方必須遵照座談會(huì)上乙方提出的要求補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告和方式10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回復(fù)”。王某某在3天內(nèi)提出補(bǔ)償方案,但是萬(wàn)家公司并未在10個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù),故要約失效。結(jié)合2014年10月4日王某某向萬(wàn)家公司提交的“關(guān)于資金占用費(fèi)補(bǔ)償報(bào)告”的內(nèi)容,也說(shuō)明雙方在欠付工程款利息標(biāo)準(zhǔn)上未達(dá)成一致意見(jiàn),萬(wàn)家公司并未在座談會(huì)上明示承諾。原審判決已執(zhí)行完畢,因萬(wàn)家公司要求王某某提交7660萬(wàn)元建筑安裝工程發(fā)票,但王某某不愿補(bǔ)繳稅費(fèi),故引發(fā)本案。二、原審判決未予支持王某某主張的外運(yùn)砂及水電預(yù)埋款正確。一審時(shí),王某某向鑒定機(jī)構(gòu)提出外運(yùn)砂及水電預(yù)埋款事宜,因缺少萬(wàn)家公司簽證,王某某也未提供外運(yùn)砂的采購(gòu)合同及付款憑證,因此原審判決未予支持該項(xiàng)費(fèi)用并無(wú)不當(dāng)。綜上,請(qǐng)求駁回王某某的再審申請(qǐng)。
本院經(jīng)審查認(rèn)為:首先,案涉工程造價(jià)經(jīng)一審法院委托具有相應(yīng)資質(zhì)的華贛公司進(jìn)行鑒定,后華贛公司出具了《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》,亦出庭接受了質(zhì)詢(xún),并在庭審后又作出了《<臥龍山莊工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)>調(diào)整意見(jiàn)》。上述鑒定程序合法,原審判決依據(jù)華贛公司作出的鑒定結(jié)論認(rèn)定本案事實(shí)正確。《工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)》關(guān)于總造價(jià)是否增加王某某主張的材料費(fèi)(混凝土澆筑等所使用的砂),表述應(yīng)由法院確定。但因王某某未能提供其購(gòu)買(mǎi)上述材料費(fèi)的購(gòu)銷(xiāo)合同、付款憑證,以及萬(wàn)家公司就上述材料費(fèi)的簽證等證據(jù),因此原審判決在案涉工程造價(jià)中未增加該部分費(fèi)用,并無(wú)不當(dāng)。其次,關(guān)于王某某主張的水電預(yù)埋工程款。水電預(yù)埋工程為隱蔽工程,華贛公司作出的《<臥龍山莊工程造價(jià)鑒定意見(jiàn)書(shū)>調(diào)整意見(jiàn)》就預(yù)埋費(fèi)用明確已按提供的預(yù)埋施工圖據(jù)實(shí)計(jì)算,故對(duì)該部分費(fèi)用不再計(jì)算。原審中,王某某雖提供了有關(guān)施工圖紙,但未提供監(jiān)理單位或者萬(wàn)家公司的簽章,無(wú)法確認(rèn)其是否按照施工圖紙進(jìn)行施工,原審判決據(jù)此對(duì)王某某主張的該項(xiàng)費(fèi)用未予支持,并無(wú)不當(dāng)。再次,關(guān)于欠付工程款的利息計(jì)算問(wèn)題。王某某向萬(wàn)家公司出具的2014年10月4日《關(guān)于資金占用費(fèi)補(bǔ)償報(bào)告》中載明,王某某提出“所欠工程款總額按月息1.8%-2%計(jì)算”,并要求萬(wàn)家公司“在三日內(nèi)作出回函”。同日,萬(wàn)家公司和四建公司所簽訂的《協(xié)議書(shū)》載明,“甲方(萬(wàn)家公司)必須遵照座談會(huì)上乙方(四建公司)提出的要求補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告和方式10個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回復(fù)”??梢?jiàn),王某某曾就欠付工程款利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)向萬(wàn)家公司提出過(guò)按照月息1.8%-2%計(jì)算的請(qǐng)求,但是現(xiàn)有證據(jù)不能證明萬(wàn)家公司已同意了王某某的這一請(qǐng)求。王某某提交的兩份座談會(huì)記錄,既無(wú)王某某的簽字,也無(wú)萬(wàn)家公司的蓋章確認(rèn),不能作為認(rèn)定萬(wàn)家公司同意按月息1.8%-2%向王某某支付欠付工程款利息的依據(jù)。原審判決認(rèn)定雙方當(dāng)事人未就欠付工程款利息支付標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致,并確定案涉工程款利息按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率計(jì)算,不違反法律規(guī)定,并無(wú)不當(dāng)。
綜上,王某某的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回王某某的再審申請(qǐng)。
審判長(zhǎng)  張愛(ài)珍
審判員  尹穎舜
審判員  肖 峰
二〇二〇年三月二十七日
法官助理潘琳
書(shū)記員黃哲

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開(kāi). *表示必填

Top