国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

陜西省交通建設(shè)集團公司、陜西省交通建設(shè)集團公司商界建設(shè)管理處建設(shè)工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2020-06-28 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民申2112號
再審申請人(一審被告、二審被上訴人):陜西省交通建設(shè)集團公司。住所地:陜西省西安市雁塔區(qū)唐延路6號。
法定代表人:黃會奇,該公司董事長。
再審申請人(一審被告、二審被上訴人):陜西省交通建設(shè)集團公司商界建設(shè)管理處。住所地:陜西省商洛市商州區(qū)劉灣辦事處任塬村西側(cè)。
負責(zé)人:韓芳戰(zhàn),該處負責(zé)人。
共同委托訴訟代理人:卜文通,陜西維秉律師事務(wù)所律師。
共同委托訴訟代理人:邢孟琦,陜西維秉律師事務(wù)所實習(xí)律師。
被申請人(一審原告、二審上訴人):陜西省咸陽路橋工程公司。住所地:陜西省咸陽市秦都區(qū)人民西路49號。
法定代表人:王寧,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:張弛,陜西鼎源律師事務(wù)所律師。
再審申請人陜西省交通建設(shè)集團公司(以下簡稱交建集團)、陜西省交通建設(shè)集團公司商界建設(shè)管理處(以下簡稱商界建設(shè)管理處)因與被申請人陜西省咸陽路橋工程公司(以下簡稱咸陽路橋公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服陜西省高級人民法院(2018)陜民終121號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
交建集團、商界建設(shè)管理處申請再審稱,1.二審判決超出咸陽路橋公司的主張,程序違法。咸陽路橋公司在本案原一審及重審一審中訴訟請求均為“判令被告支付原告工程款7267068.28元及利息2089282元(2008年8月15日至2014年5月15日止)”,原二審及重審二審上訴請求也均為“改判被上訴人支付上訴人工程款7267068.28元及利息2089282元、工期延長增加費用883503元,合計10239853.28元”,即咸陽路橋公司主張的利息始終為2089282元(自2008年8月15日至2014年5月15日止)。二審法院超出咸陽路橋公司的訴訟請求,判決“陜西省交通建設(shè)集團公司商界建設(shè)管理處、陜西省交通建設(shè)集團公司于本判決生效之日起三十日內(nèi)向陜西省咸陽路橋工程公司支付工程款7267068.28元及利息(以7267068.28元為本金,從2012年1月1日起按照年利率5%計算至本判決生效之日止)”,該判決結(jié)果中關(guān)于利息終止時間的計算,明顯超過咸陽路橋公司主張時間結(jié)點,超出咸陽路橋公司的訴訟請求,增加了交建集團、商界建設(shè)管理處的責(zé)任。2.二審判決中認定本案事實的證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證,程序錯誤。本案一、二審?fù)忂^程中,交建集團、商界建設(shè)管理處并未見到咸陽路橋公司提供的《關(guān)于SDN2合同段增加棄土場費用的批復(fù)》《商界發(fā)關(guān)于SDN2合同段線外工程(安置點平整)數(shù)量及費用的批復(fù)》兩份證據(jù),該證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證。3.交建集團、商界建設(shè)管理處審計材料中預(yù)提費用,系對全線工程費用的預(yù)提,二審法院在無明確證據(jù)證明的情況下,即推定預(yù)提費用系對咸陽路橋公司的補償錯誤。(1)咸陽路橋公司在原一審及重審一審中對訴請計算方式前后不一致,且計算結(jié)論也與其訴訟請求金額完全不一致,二審法院以其計算方式推定預(yù)提費用系對咸陽路橋公司的補償,沒有事實及證據(jù)支持。(2)二審法院依據(jù)數(shù)據(jù)計算反推預(yù)提費用系咸陽路橋公司所預(yù)提,屬于認定事實缺乏證據(jù)證明。4.《商州至丹鳳高速公路竣工決算審計定案表》(以下簡稱《審計定案表》)經(jīng)雙方簽字確認,已具備合同約束力,應(yīng)為雙方結(jié)算依據(jù),現(xiàn)雙方已經(jīng)就案涉工程款支付完畢,應(yīng)依法駁回咸陽路橋公司訴訟請求。二審法院認為《審計定案表》不能證明雙方實際結(jié)算,沒有事實根據(jù)。(1)《審計定案表》系雙方真實意思表示,經(jīng)各方簽字蓋章確認,對雙方均具有法律約束力,二審法院否定該證據(jù)錯誤。(2)咸陽路橋公司主張《審計定案表》的簽字蓋章非其真實意思,但未提供任何證據(jù)予以證明。(3)案涉工程《審計定案表》作出后,咸陽路橋公司在終期支付月報中對案涉工程款金額仍進行確認,能夠充分證明其對工程款結(jié)算情況認可。交建集團、商界建設(shè)管理處依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第四項、第六項、第十一項規(guī)定申請再審。
本院經(jīng)審查認為,本案為再審審查案件,應(yīng)當(dāng)圍繞再審申請人的再審事由進行審查。
關(guān)于二審判決是否超出訴訟請求問題。判斷當(dāng)事人的訴訟請求范圍,應(yīng)當(dāng)依據(jù)當(dāng)事人一審起訴請求和二審上訴請求綜合判斷。本案中,咸陽路橋公司的一審起訴狀中關(guān)于工程款利息的訴訟請求為:被告支付原告工程款7267068.28元及利息2089282元(2008年8月15日至2014年5月15日止)。咸陽路橋公司在一審?fù)忂^程中將利息計算截止日變更為判決生效之日。一審法院判決:駁回原告咸陽路橋公司的訴訟請求。咸陽路橋公司在二審上訴狀事實和理由第三項中陳述,利息截止日為給付工程款之日,一審請求支付的利息2089282元為暫計至2014年5月15日計算所得。雖然本案訴訟中咸陽路橋公司對工程款利息計算截止時間有多次不同陳述,但始終未曾放棄2014年5月15日至工程款實際給付期間的利息,考慮到當(dāng)事人提起訴訟時需明確標(biāo)的額以繳納案件受理費的實際情況,結(jié)合一、二審訴訟期間交建集團、商界建設(shè)管理處確實存在逾期給付工程款的事實,為減少訴累、提高訴訟效率,二審法院判決支持咸陽路橋公司利息計算截止日為判決生效之日的主張,并無明顯不當(dāng)。交建集團、商界建設(shè)管理處與此相關(guān)的申請再審理由不能成立,本院不予支持。
關(guān)于二審判決認定基本事實是否缺乏證據(jù)證明及適用法律是否錯誤問題?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第一百零五條規(guī)定,人民法院應(yīng)當(dāng)按照法定程序,全面、客觀地審核證據(jù),依照法律規(guī)定,運用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗法則,對證據(jù)有無證明力和證明力大小進行判斷,并公開判斷的理由和結(jié)果。本案中,首先,根據(jù)日常生活經(jīng)驗,支付月報主要反映報表中的已支付數(shù)額,咸陽路橋公司簽字行為是對已支付項目及數(shù)額的認可,對于本案爭議的案涉工程是否結(jié)算、是否欠付工程款問題,應(yīng)通過其他證據(jù)分析認定,故僅依據(jù)咸陽路橋公司在支付月報上的簽字行為,不能得出其認可案涉工程在支付月報上結(jié)算金額的結(jié)論。其次,2011年10月18日咸陽路橋公司與商界建設(shè)管理處簽訂《審計定案表》,同日鴻英造價公司出具《商州至丹鳳高速公路工程竣工決算審核報告》(以下簡稱《審核報告》),《審核報告》中存在預(yù)提費用,二審法院將《審計定案表》與《審核報告》作為整體看待,在《審核報告》中存在預(yù)提費用的前提下,認為咸陽路橋公司簽字行為是對《審核報告》及預(yù)提費用的整體認可,不單獨以《審計定案表》確定結(jié)算,有事實依據(jù)。再次,本案審理周期較長,一、二審法院已給雙方當(dāng)事人充分的舉證機會。交建集團、商界建設(shè)管理處在本案一、二審階段均未舉證證明該預(yù)提費用的計算方式、是否還包含其他合同段的預(yù)提費用。二審法院依據(jù)預(yù)提費用證據(jù)來源及形成經(jīng)過,以交建集團、商界建設(shè)管理處未能舉證證明“該預(yù)提費用是對全線工程費用的預(yù)提”,而確定由其承擔(dān)不利后果,并不違反法律規(guī)定。最后,案涉工程在將利用土和借土填筑路基變更為借砂礫填筑后,雙方當(dāng)事人未就變更后項目工程價款形成一致意見??紤]交建集團、商界建設(shè)管理處在工程已施工到中、晚期時并無單方定價權(quán),且本案亦未通過鑒定程序確定案涉砂礫填筑項目在當(dāng)時、當(dāng)?shù)氐氖袌鰡蝺r,故二審法院參照《施工合同書》第八部分“標(biāo)價的工程量清單”B工程細目中第200章路基土石方部分204-1-8細目“砂礫路堤”單價約定及確定項目變更后與其相似的項目單價計算相關(guān)費用,并無不妥。另,關(guān)于《審計定案表》的效力問題,二審法院在認定工期延長增加費用時,并未采納交建集團、商界建設(shè)管理處答辯意見,而是依據(jù)《審計定案表》中無該筆費用,未予支持,故二審法院并未否定《審計定案表》對雙方的約束力。交建集團、商界建設(shè)管理處與此相關(guān)的申請再審事由不能成立,本院不予支持。
關(guān)于二審判決認定事實的主要證據(jù)是否經(jīng)過質(zhì)證問題。二審認定本案事實的主要證據(jù)有《施工合同書》《施工合同補充協(xié)議書》《關(guān)于商丹高速公路路基填料變更設(shè)計的批復(fù)》、工程交工驗收證書、2011年9月支付月報、《審計定案表》、鴻英造價公司回復(fù)函、交建集團關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《陜西省交通廳關(guān)于商州至丹鳳高速公路工程竣工決算審核報告復(fù)合確認的意見》的通知及各方當(dāng)事人陳述等,均已在一、二審程序中進行了舉證質(zhì)證。交建集團、商界建設(shè)管理處申請再審認為未經(jīng)質(zhì)證的《關(guān)于SDN2合同段增加棄土場費用的批復(fù)》《商界發(fā)關(guān)于SDN2合同段線外工程(安置點平整)數(shù)量及費用的批復(fù)》系出現(xiàn)在咸陽路橋公司對《承諾書》的解釋說明理由中的引用部分,因二審判決以商界建設(shè)管理處未舉證證明《承諾書》中其已處理完畢咸陽路橋公司上報補償項目的具體內(nèi)容為由,未采信交建集團、商界建設(shè)管理處關(guān)于《承諾書》的證明目的,故該兩份批復(fù)并非認定本案基本事實的主要證據(jù),且雙方亦均未將之作為證據(jù)提交,故二審未對該兩份批復(fù)組織質(zhì)證,并無不妥。交建集團、商界建設(shè)管理處與此相關(guān)的申請再審理由不能成立,本院不予支持。
綜上,交建集團、商界建設(shè)管理處的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第四項、第六項、第十一項規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款之規(guī)定,裁定如下:
駁回陜西省交通建設(shè)集團公司、陜西省交通建設(shè)集團公司商界建設(shè)管理處的再審申請。
審判長  厲文華
審判員  楊弘磊
審判員  歐海燕
二〇二〇年五月二十九日
法官助理楊振興
書記員葛元

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top