中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2020)最高法民申102號
再審申請人(一審被告、二審上訴人):喀什中坤飯店有限公司。住所地:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)喀什市土曼路6號(恰瓦格街道辦事處旁)。
法定代表人:趙迪,該公司董事長。
委托訴訟代理人:劉學(xué)新,北京盈科(烏魯木齊)律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審原告、二審被上訴人):華北建設(shè)集團(tuán)有限公司。住所地:河北省保定市新市區(qū)天威西路三環(huán)1566號。
法定代表人:王旭,該公司董事長。
再審申請人喀什中坤飯店有限公司(以下簡稱中坤公司)因與被申請人華北建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱華北建設(shè)公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服新疆維吾爾自治區(qū)高級人民法院于2019年5月22日作出的(2018)新民終392號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
中坤公司申請再審稱,請求依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第十一項(xiàng)再審本案。事實(shí)和理由:1.本案有新證據(jù),足以推翻原判決。2019年6月13日,喀什地區(qū)中級人民法院在執(zhí)行(2017)新31民初第2號民事判決過程中,中坤公司發(fā)現(xiàn)該強(qiáng)制執(zhí)行申請書及委托授權(quán)手續(xù)存在偽造嫌疑,經(jīng)喀什地區(qū)中級人民法院查明,于立新提交的《強(qiáng)制執(zhí)行申請書》及授權(quán)委托手續(xù)非華北建設(shè)公司的行為,駁回了華北建設(shè)公司的執(zhí)行申請。于立新存在偽造“華北建設(shè)集團(tuán)有限公司”印章印文行為,其一審時提交的《民事起訴狀》及授權(quán)委托手續(xù)均系偽造華北建設(shè)公司印章的虛假訴訟行為,并非華北建設(shè)公司真實(shí)法律訴訟行為。2.原判決認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明。中證房地產(chǎn)評估造價集團(tuán)有限公司喀什分公司出具的中證價評(估)字第185號《關(guān)于喀什中坤國際大酒店項(xiàng)目工程造價咨詢報告書》的鑒定范圍超越委托范圍,并將爭議范圍擴(kuò)大到整個施工期間。中坤公司對該造價咨詢報告中有關(guān)停工補(bǔ)償費(fèi)用的認(rèn)定不予認(rèn)可,中坤公司主張不存在停工補(bǔ)償?shù)膯栴},即使存在停工的問題,也是由于華北建設(shè)公司的原因造成的,中坤公司不應(yīng)承擔(dān)該項(xiàng)費(fèi)用。中坤公司對該造價咨詢報告中有關(guān)塔吊的費(fèi)用不予認(rèn)可,不應(yīng)按照300噸/米計算塔吊費(fèi)用。3.原判決認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證。前述造價咨詢報告未經(jīng)庭審質(zhì)證,僅有對于立新和張明明的調(diào)查筆錄,中坤公司并未委托張明明作為委托代理人處理該評估事項(xiàng),調(diào)查筆錄的法律效力與法庭質(zhì)證不能產(chǎn)生相同的法律效力。原審法院剝奪了中坤公司申請鑒定的權(quán)利,中坤公司原審時提出對華北建設(shè)公司提交的簽證進(jìn)行鑒定,原審法院未準(zhǔn)許。4.原判決超出訴訟請求。原判決將造價咨詢報告中的停工損失和設(shè)備租賃費(fèi)用確認(rèn)為工程款錯誤。華北建設(shè)公司提出窩工損失645000元,但原判決認(rèn)定中坤公司支付停工損失補(bǔ)償16591377.5元,明顯超出當(dāng)事人訴訟請求的范圍。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,本案系再審審查案件,應(yīng)當(dāng)依據(jù)再審申請人的申請再審事由以及《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條的規(guī)定進(jìn)行審查。
關(guān)于中坤公司申請再審稱本案有新證據(jù)足以推翻原判決的問題。中坤公司提交的所謂新證據(jù),部分原審時已經(jīng)提交并經(jīng)質(zhì)證或者原審時已經(jīng)存在但中坤公司未提交,且該部分證據(jù)不足以推翻原判決的認(rèn)定,故不屬于民事訴訟法第二百條第一項(xiàng)規(guī)定的新證據(jù)。對于中坤公司稱于立新在原審訴訟中偽造“華北建設(shè)集團(tuán)有限公司”印章印文,原審訴訟并非華北建設(shè)公司真實(shí)法律訴訟行為的問題。經(jīng)審查,華北建設(shè)公司對于原審訴訟是知情的,且一直未提出異議,在執(zhí)行過程中華北建設(shè)公司向執(zhí)行法院出具了一份回函,載明未授權(quán)于立新申請強(qiáng)制執(zhí)行,但對于在原審訴訟中于立新作為華北建設(shè)公司的訴訟代理人并未提出異議。因此,中坤公司關(guān)于有新證據(jù)足以推翻原判決的再審申請理由不能成立。
關(guān)于中坤公司申請再審稱原判決認(rèn)定基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明的問題。中坤公司與華北建設(shè)公司均同意就《結(jié)算審核說明》中的爭議部分委托鑒定部門進(jìn)行評估。鑒定機(jī)構(gòu)依據(jù)《結(jié)算審核說明》中的爭議部分列明的事項(xiàng)出具造價咨詢報告,并未超出鑒定的范圍。中坤公司主張不存在停工補(bǔ)償?shù)膯栴},但其提供的監(jiān)理日志系其單方出具,評估造價機(jī)構(gòu)依據(jù)雙方提供的蓋章簽字資料文件計取停工補(bǔ)償費(fèi)用并無不當(dāng)。中坤公司主張即使存在停工問題,也是華北建設(shè)公司的原因,但中坤公司提交的證據(jù),僅證明中坤公司曾對華北建設(shè)公司進(jìn)行過處罰,并不能證明導(dǎo)致停工系華北建設(shè)公司原因。關(guān)于塔吊的問題,中坤公司主張不應(yīng)按300噸/米計算,但并未提交證據(jù)證明其主張,造價咨詢報告依據(jù)2011年7月10日-8月25日停工機(jī)械及人工附表計取,建筑面積依據(jù)實(shí)際施工面積計取,扣除原已確認(rèn)部分并無不當(dāng)。綜上,評估造價機(jī)構(gòu)的鑒定程序并無不當(dāng),中坤公司亦未申請重新鑒定,故原判決按照造價咨詢報告的結(jié)論認(rèn)定案件相關(guān)事實(shí)并無不當(dāng)。因此,中坤公司上述再審申請理由不能成立。
關(guān)于中坤公司申請再審稱原判決認(rèn)定事實(shí)的主要證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證的問題。中坤公司稱案涉造價咨詢報告未經(jīng)質(zhì)證,但根據(jù)原審的卷宗材料及庭審筆錄,該報告送達(dá)了雙方當(dāng)事人,雙方充分發(fā)表了各自的意見,故原審不存在剝奪當(dāng)事人質(zhì)證權(quán)利的問題。對于中坤公司主張原審法院未準(zhǔn)許其申請對華北建設(shè)公司提交的簽證進(jìn)行鑒定的問題,經(jīng)審查,中坤公司并未提交任何書面的鑒定申請,且中坤公司主張華北建設(shè)公司提交的簽證系偽造,亦未提交相應(yīng)的證據(jù)證明,故原審程序并無不當(dāng),中坤公司的該再審申請理由缺乏依據(jù),不能成立。
關(guān)于中坤公司申請再審稱原判決超出訴訟請求的問題。本案華北建設(shè)公司原審訴訟請求是判令中坤公司支付工程款、窩工費(fèi)以及逾期付款利息,雙方認(rèn)可的《結(jié)算審核說明》中爭議的項(xiàng)目包括“有關(guān)現(xiàn)場材料及機(jī)械租賃費(fèi)的工作聯(lián)系單(工程函文)待雙方簽認(rèn)詳細(xì)的人工及材料數(shù)量后計價”。因此,華北建設(shè)公司原審請求判令中坤公司支付的工程款中包括該部分停工補(bǔ)償費(fèi)用,原判決并未超出訴訟請求。故中坤公司的該再審申請理由不能成立。
綜上,中坤公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第十一項(xiàng)規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一項(xiàng),《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款之規(guī)定,裁定如下:
駁回喀什中坤飯店有限公司的再審申請。
審判長 陳紀(jì)忠
審判員 歐海燕
審判員 楊 卓
二〇二〇年三月三十一日
法官助理趙靜
書記員王偉明
成為第一個評論者