国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司建設(shè)工程施工合同糾紛二審民事判決書

2019-10-07 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 判 決 書
(2019)最高法民終889號(hào)
上訴人(原審原告):廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司,住所地浙江省東陽市白云街道望江北路****。
法定代表人:杜忠潭,該公司董事長。
委托訴訟代理人:徐明明,男,該公司工作人員。
被上訴人(原審被告):凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司,,住所地貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市北京東路********
法定代表人:羅輝國,該公司執(zhí)行董事。
原審第三人:虞燦華,男,漢族,1985年6月19日出生,住浙江省東陽市。
委托訴訟代理人:田東海,貴州商同律師事務(wù)所律師。
上訴人廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱廣廈公司)因與被上訴人凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱馨怡公司)及原審第三人虞燦華建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服貴州省高級(jí)人民法院(2018)黔民初39號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院于2019年5月30日立案后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
廣廈公司上訴請(qǐng)求:1.撤銷一審判決第三項(xiàng),改判廣廈公司對(duì)承建的凱里市北京東路御景上城項(xiàng)目商住樓12棟(2棟28F、3棟32F、1棟24F、1棟12F、4棟3F及幼兒園一個(gè),總建筑面積14.67萬平方米,其中地下室面積4.1萬平方米)享有優(yōu)先受償權(quán);2.一、二審訴訟費(fèi)用由馨怡公司承擔(dān)。事實(shí)和理由:2017年8月5日雙方當(dāng)事人簽訂的《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》中,約定工程移交的最后期限為該協(xié)議簽訂后的二個(gè)月內(nèi),即2017年10月6日前。在按約完成工程交付后,馨怡公司根據(jù)雙方已確認(rèn)的工程價(jià)款在扣除已付工程進(jìn)度款后,應(yīng)當(dāng)按《御景上城工程施工合同》中工程款支付的約定,在保留3%質(zhì)保金外,于2017年10月6日起支付剩余工程款。廣廈公司提起訴訟時(shí)間為2018年4月4日,在六個(gè)月法定主張期限內(nèi)。一審法院認(rèn)定結(jié)算協(xié)議簽訂之日為應(yīng)付工程款之日,剝奪了廣廈公司的建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)。廣廈公司于2017年10月6日完成并交付全部工程后,馨怡公司并未組織竣工驗(yàn)收,廣廈公司于2018年3月15日向馨怡公司遞交了請(qǐng)求對(duì)涉案工程進(jìn)行竣工驗(yàn)收的報(bào)告,馨怡公司在未組織竣工驗(yàn)收情況下將涉案商品房交付使用,應(yīng)確定涉案工程竣工驗(yàn)收合格。
馨怡公司辯稱,廣廈公司上訴理由于法無據(jù),不能成立,一審法院認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確,請(qǐng)求二審法院依法駁回廣廈公司的上訴請(qǐng)求。要求廣廈公司就未完工的部分工程盡快完工,存在嚴(yán)重質(zhì)量問題的地方進(jìn)行整改。
原審第三人虞燦華述稱,廣廈公司與馨怡公司簽訂的結(jié)算協(xié)議并沒有改變雙方以前在《御景上城工程施工合同》中對(duì)工程款支付時(shí)間及支付方式的約定,一審判決以簽訂結(jié)算協(xié)議的時(shí)間作為工程款支付時(shí)間是錯(cuò)誤的。
廣廈公司向一審法院起訴請(qǐng)求:1.判令馨怡公司支付廣廈公司工程款116,251,160元及利息(以116,251,160元人民幣為基數(shù),按照每月2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算逾期付款違約金,從2017年10月5日起至馨怡公司實(shí)際支付之日);2.判令馨怡公司支付廣廈公司經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金5,000,000元及利息(按照同期銀行貸款利率,從起訴之日起計(jì)算至馨怡公司實(shí)際支付之日);3.判令廣廈公司對(duì)承建的凱里市北京東路御景上城項(xiàng)目商住樓12棟(2棟28F、3棟32F、1棟24F、1棟12F、4棟3F及幼兒園一個(gè),總建筑面積14.67萬平方米,其中地下室面積4.1萬平方米)享有優(yōu)先受償權(quán);4.訴訟費(fèi)由馨怡公司承擔(dān)。一審?fù)徶校瑥V廈公司進(jìn)一步明確其第二項(xiàng)訴訟請(qǐng)求為“損失”。
一審法院認(rèn)定事實(shí),2012年12月8日,馨怡公司(發(fā)包人)與廣廈公司(承包人)簽訂《御景上城工程施工合同》,約定由廣廈公司對(duì)凱里市北京東路御景上城項(xiàng)目的商住樓12棟(2棟28F、3棟32F、1棟24F、1棟12F、4棟3F及幼兒園一個(gè))進(jìn)行施工。合同主要內(nèi)容如下:1.工程內(nèi)容:商住樓12棟,總建筑面積14.67萬平方米,其中地下室面積約4.1萬平方米。2.工程承包范圍:施工圖紙內(nèi)所包含的一切施工,含土建、裝修、水電安裝、消防、電梯工程及小區(qū)道路和市政設(shè)施,不含土石方工程。3.簽約合同價(jià)為150,000,000元。4.項(xiàng)目工期:2012年12月8日—2014年12月,共計(jì)24個(gè)月。5.工程款(進(jìn)度款)支付:承包人墊資施工至±0時(shí),五天內(nèi)發(fā)包人支付已完成工程工程款80%,以后每月按完成產(chǎn)值進(jìn)度的80%支付進(jìn)度款,至每棟主體封頂驗(yàn)收后付至已完成工程量進(jìn)度款90%,二次裝修工程款按月進(jìn)度90%結(jié)算,待竣工驗(yàn)收合格,發(fā)包人支付至該工程總款的93%。經(jīng)審計(jì)單位審計(jì),2個(gè)月內(nèi)審計(jì)完發(fā)包人支付至該工程總款的97%,剩余3%作為工程保修金。6.對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、雙方的權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)作出了明確約定。7.違約、索賠和爭(zhēng)議。發(fā)包人不按時(shí)支付工程進(jìn)度款未超過10天的,按應(yīng)付款的每天千分之一的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算支付違約金;超過10天的,承包人有權(quán)停工,發(fā)包人除了按應(yīng)付款每天千分之二的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算支付違約金外,還應(yīng)承擔(dān)承包人因停工所造成的人工窩工、機(jī)械設(shè)備周轉(zhuǎn)、材料閑置等全部損失費(fèi)。發(fā)包人不按時(shí)支付工程結(jié)算款未超過30天的,按應(yīng)付款的每天千分之一的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算支付違約金,超過30天的,承包人有權(quán)解除合同,發(fā)包人除了按應(yīng)付款每天千分之二的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算支付違約金外,還應(yīng)承擔(dān)給承包人造成的所有損失,包括本工程的預(yù)期利潤。
2013年5月19日,廣廈公司御景上城工程項(xiàng)目部向馨怡公司、貴州宇建工程管理咨詢有限公司發(fā)出《關(guān)于凱里市御景上城工程補(bǔ)償費(fèi)用的說明》,載明:由我公司承建的凱里市御景上城工程,由于馨怡公司遲遲未提供凱里御景上城工程圖紙,使我公司于2013年3月1日至5月16日前,無法正常施工,塔吊無法正常安裝,直接造成人工搬運(yùn)費(fèi)用增加,大量管理人員及技術(shù)工人的誤工,現(xiàn)馨怡公司于2013年5月15日提供部分商業(yè)區(qū)圖紙給我公司,并要求我公司在較短時(shí)間內(nèi)保證,AB區(qū)進(jìn)度同時(shí),CD區(qū)施工進(jìn)度也要全部跟上,為順應(yīng)甲方進(jìn)度要求,迫使我公司投入大量的人材機(jī),致使我公司投資增加,且相應(yīng)人材機(jī)的損耗及降效也增大,我公司為了確保該工程施工能有序進(jìn)行,直接投入了人材機(jī)費(fèi)用228.74萬元,請(qǐng)甲方能給予相應(yīng)的補(bǔ)助。馨怡公司于2013年8月13日簽署意見:同意對(duì)施工單位此部分損失作一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,工程部核實(shí)支付損失金額100萬元,作一次性補(bǔ)償,此補(bǔ)償款進(jìn)入決算總價(jià)不再調(diào)增2%。
2013年10月31日,馨怡公司(甲方)與廣廈公司(乙方)簽訂《補(bǔ)償協(xié)議》,載明:經(jīng)雙方協(xié)商,因甲方原因所造成的工期延誤及工程款延期支付給乙方帶來的損失,現(xiàn)甲方同意一次性補(bǔ)償400萬元。
2014年3月1日,馨怡公司(甲方)與廣廈公司凱里項(xiàng)目部(乙方)簽訂《補(bǔ)充協(xié)議》,載明:繼2013年1月20日甲方向乙方作出的承諾,由于甲方不能依承諾及時(shí)支付工程款給乙方,導(dǎo)致乙方在施工上因資金的原因無法再正常施工,鑒于此實(shí)際情況,現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商達(dá)成以下補(bǔ)充協(xié)議:一、甲方保證于2014年3月20日前支付給乙方工程款4126萬元及工程進(jìn)度款延期的利息277,800元,800萬元借款的利息為每月40萬元。乙方收到以上款項(xiàng)后,必須于2014年4月1日起對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)入正常施工。二、甲方不能依據(jù)第一條約定及時(shí)支付款項(xiàng)時(shí),甲方同意乙方對(duì)該工程停止施工,甲方保證不追究乙方因甲方工程款不到位所導(dǎo)致的延誤工期等一切違約責(zé)任,并由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的一切法律后果及經(jīng)濟(jì)損失。三、該補(bǔ)充協(xié)議系甲、乙雙方經(jīng)深思熟慮后所作出的真實(shí)意思表示。
馨怡公司與凱里市雅園建筑裝飾工程有限責(zé)任公司簽訂《裝飾工程施工合同》(3、4、5號(hào)樓全部外墻裝飾真石漆)、與黔東南陽達(dá)建筑節(jié)能有限公司簽訂《裝飾工程施工合同》(1、2號(hào)樓全部外墻裝飾真石漆)、與貴州建宇工程技術(shù)有限公司簽訂《消防工程承包合同》和《建設(shè)工程消防安裝工程補(bǔ)充合同》,將案涉工程外墻漆、消防工程發(fā)包給案外人進(jìn)行施工。
2017年8月5日,馨怡公司(甲方)與廣廈貴州分公司(乙方)簽訂了《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》,載明:雙方經(jīng)過友好協(xié)商對(duì)御景上城項(xiàng)目的土建及水電(通風(fēng))安裝工程造價(jià)進(jìn)行結(jié)算商定包干造價(jià)。1、項(xiàng)目單方造價(jià)按每平方米建筑面積1180元/㎡包干價(jià),建筑面積按照147162平方米,總結(jié)算造價(jià)173,651,160元。此造價(jià)作為本項(xiàng)目雙方結(jié)算一次性包干總造價(jià),不另做審計(jì)結(jié)算。2、對(duì)甲方已支付的工程款,甲乙雙方派相關(guān)人員于2017年8月12日前核對(duì),并雙方簽字蓋章確認(rèn)。3、對(duì)項(xiàng)目中掃尾尚未完成的通風(fēng)、商業(yè)部分水電安裝等,乙方兩個(gè)月內(nèi)完成移交給甲方。因已有部分購房業(yè)主已交房入住,乙方兩個(gè)月內(nèi)完成移交給甲方后,作為項(xiàng)目整體完成驗(yàn)收移交工作。
另查明,施工過程中,廣廈公司與貴州凱里建安混凝土有限公司簽訂《商品混凝土購銷合同》采購混凝土。后因拖欠混凝土款項(xiàng),貴州凱里建安混凝土有限公司以馨怡公司為被告向貴州省凱里市人民法院提起訴訟,該案經(jīng)法院組織調(diào)解后,貴州省凱里市人民法院作出(2016)黔2601民初2359號(hào)民事調(diào)解書,載明:馨怡公司在2016年12月31日前支付貴州凱里建安混凝土有限公司貨款本金3,758,564元及利息53萬元。
經(jīng)一審法院組織當(dāng)事人進(jìn)行核對(duì),雙方無爭(zhēng)議的已支付工程款為135,265,388.55元。雙方爭(zhēng)議款項(xiàng)如下:1.支付給謝世榮的6,794,050元、支付給何祖友的外墻漆和干掛石材款項(xiàng)7,336,938元、混凝土款項(xiàng)652萬元、支付給劉光兵的1、2號(hào)樓外墻漆工程款40萬元。2.貴州省凱里市人民法院(2016)黔2601民初2359號(hào)民事調(diào)解書載明的馨怡公司支付給案外人的貨款本金3,758,564元及利息53萬元。
再查明,案涉工程已部分投入使用,已有購房戶入住。
一審法院認(rèn)為,本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)為:1.本案《御景上城工程施工合同》的效力如何認(rèn)定;2.馨怡公司欠付工程價(jià)款的數(shù)額及損失如何認(rèn)定;3.廣廈公司主張的500萬元的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金及利息是否應(yīng)當(dāng)支持;4.廣廈公司主張的優(yōu)先受償權(quán)是否應(yīng)當(dāng)支持。
(一)關(guān)于本案《御景上城工程施工合同》的效力如何認(rèn)定的問題
從現(xiàn)有證據(jù)看,不足以證明本案存在出借資質(zhì)的情況,本案《御景上城工程施工合同》已成立并生效,締約雙方均應(yīng)恪守履約。具體理由:一方面,從締約及履約行為看,《御景上城工程施工合同》客觀真實(shí),合同締約方系廣廈公司,作為合同相對(duì)人、合同約定的施工人,廣廈公司有權(quán)主張工程價(jià)款。并且,本案全部的締約行為均是廣廈公司作出,結(jié)算也是廣廈公司進(jìn)行,已付工程款主要是向廣廈公司支付。因此,廣廈公司既有締約行為又有履約行為。另一方面,從舉證責(zé)任看,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第六十五條“當(dāng)事人對(duì)自己提出的主張,有責(zé)任提供證據(jù)。”和《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百零八條“對(duì)負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人提供的證據(jù),人民法院經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實(shí),確信待證事實(shí)的存在具有高度可能性的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實(shí)存在。對(duì)一方當(dāng)事人為反駁負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人所主張事實(shí)而提供的證據(jù),人民法院經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實(shí),認(rèn)為待證事實(shí)真?zhèn)尾幻鞯?,?yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實(shí)不存在。法律對(duì)于待證事實(shí)所應(yīng)達(dá)到的證明標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定的,從其規(guī)定?!钡囊?guī)定,馨怡公司主張本案系虞燦華等五個(gè)自然人借用廣廈公司資質(zhì)進(jìn)行施工,但未提交充分證據(jù)予以證明。
(二)關(guān)于馨怡公司欠付工程價(jià)款的數(shù)額及損失如何認(rèn)定的問題
關(guān)于工程結(jié)算款。根據(jù)雙方于2017年8月5日簽訂的《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》,案涉工程總結(jié)算造價(jià)為173,651,160元。馨怡公司雖對(duì)前述協(xié)議內(nèi)容的真實(shí)性提出異議,但未提交充分證據(jù)予以證明。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第十二條“當(dāng)事人在訴訟前已經(jīng)對(duì)建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算達(dá)成協(xié)議,訴訟中一方當(dāng)事人申請(qǐng)對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的,人民法院不予準(zhǔn)許。”的規(guī)定,前述《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》客觀真實(shí),系雙方對(duì)案涉工程價(jià)款進(jìn)行確認(rèn)的結(jié)算性質(zhì)的文件,對(duì)雙方具有約束力?!秳P里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》中,雙方有以下意思表示:一是馨怡公司按結(jié)算價(jià)款支付工程價(jià)款,二是廣廈公司完善掃尾工程。雙方均應(yīng)嚴(yán)格按照約定履行,廣廈公司在獲取工程價(jià)款的同時(shí),亦應(yīng)當(dāng)根據(jù)誠實(shí)信用原則及合同約定完成掃尾工程。
關(guān)于已付款。經(jīng)組織核對(duì),雙方無爭(zhēng)議的已支付工程款為135,265,388.55元。雙方爭(zhēng)議款項(xiàng)為:1.支付給謝世榮的幕墻和鋁合金門窗款6,794,050元、支付給何祖友的外墻漆和干掛石材款項(xiàng)7,336,938元、支付給劉光兵的1、2號(hào)樓外墻漆工程款40萬元。馨怡公司認(rèn)為該款系代廣廈公司支付,應(yīng)作為已付工程款計(jì)算。一審法院認(rèn)為,雙方在《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》中約定了結(jié)算范圍為“土建及水電(通風(fēng))安裝工程造價(jià)”,外墻漆、幕墻等款項(xiàng)不屬于雙方結(jié)算價(jià)款范圍,因此馨怡公司主張?jiān)诮Y(jié)算款中扣除沒有合同依據(jù)。另,從馨怡公司與案外人凱里市雅園建筑裝飾工程有限責(zé)任公司簽訂的《裝飾工程施工合同》(3、4、5號(hào)樓全部外墻裝飾真石漆)、與黔東南陽達(dá)建筑節(jié)能有限公司簽訂的《裝飾工程施工合同》(1、2號(hào)樓全部外墻裝飾真石漆)、與貴州建宇工程技術(shù)有限公司簽訂的《消防工程承包合同》和《建設(shè)工程消防安裝工程補(bǔ)充合同》來看,外墻漆工程及幕墻工程系馨怡公司與案外人的施工合同內(nèi)容。2.馨怡公司主張的混凝土款項(xiàng),該款系廣廈公司、馨怡公司、貴州凱里建安混凝土有限公司簽訂協(xié)議,將廣廈公司對(duì)貴州凱里建安混凝土有限公司所負(fù)債務(wù)轉(zhuǎn)移給馨怡公司,轉(zhuǎn)移債務(wù)的數(shù)額為3,858,564.71元。該筆債權(quán)債務(wù)經(jīng)貴州省凱里市人民法院(2016)黔2601民初2359號(hào)《民事調(diào)解書》確認(rèn),由馨怡公司支付給案外人的貨款本金3,758,564元及利息53萬元。前述款項(xiàng)系廣廈公司向貴州凱里建安混凝土有限公司采購混凝土產(chǎn)生的貨款,《商品混凝土購銷合同》系廣廈公司簽訂,當(dāng)事人通過三方協(xié)議的形式將廣廈公司所負(fù)3,858,564.71元的債務(wù)轉(zhuǎn)移給馨怡公司,實(shí)為馨怡公司代廣廈公司履行了相應(yīng)債務(wù),廣廈公司對(duì)該筆債務(wù)抵扣工程款不持異議。另,雖然三方協(xié)議確認(rèn)的債務(wù)金額與(2016)黔2601民初2359號(hào)《民事調(diào)解書》確認(rèn)的金額不符,但前述《民事調(diào)解書》處理的是債務(wù)轉(zhuǎn)移后的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,不能約束廣廈公司,廣廈公司與馨怡公司之間的債務(wù)轉(zhuǎn)移數(shù)額應(yīng)以三方約定為準(zhǔn)。
綜上,馨怡公司欠付廣廈公司工程價(jià)款為173,651,160元-135,265,388.55元-3,858,564.71元=34,527,206.74元。
關(guān)于欠付工程款的損失。關(guān)于違約損失計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),廣廈公司起訴狀表述為“利息(以116,251,160元人民幣為基數(shù),按照每月2%的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算逾期付款違約金,從2017年10月5日起至馨怡公司實(shí)際支付之日)”,存在利息與違約金的不同表述,庭審中廣廈公司明確該項(xiàng)主張為“損失”。廣廈公司所主張的“損失”系針對(duì)欠付工程款而言,性質(zhì)上屬于延遲支付工程款導(dǎo)致的違約損失。根據(jù)雙方施工合同約定:“發(fā)包人不按時(shí)支付工程結(jié)算款未超過30天的,按應(yīng)付款的每天千分之一的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算支付違約金,超過30天的,承包人有權(quán)解除合同,發(fā)包人按應(yīng)付款每天千分之二的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算支付違約金”。雙方約定的違約金高達(dá)年息73%,廣廈公司自愿按月息2%的標(biāo)準(zhǔn)主張前述違約損失,系其對(duì)自身權(quán)利的處分,從其自愿。關(guān)于違約損失起算時(shí)間,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十八條“利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒有約定或者約定不明的,下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間:(一)建設(shè)工程已實(shí)際交付的,為交付之日;(二)建設(shè)工程沒有交付的,為提交竣工結(jié)算文件之日;(三)建設(shè)工程未交付,工程價(jià)款也未結(jié)算的,為當(dāng)事人起訴之日?!钡囊?guī)定,本案雙方于2017年8月5日通過《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》完成結(jié)算,利息應(yīng)從2017年8月6日起開始計(jì)算。
(三)關(guān)于廣廈公司主張的500萬元的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金及利息是否應(yīng)當(dāng)支持的問題
廣廈公司御景上城工程項(xiàng)目部向馨怡公司和貴州宇建工程管理咨詢有限公司發(fā)出的《關(guān)于凱里市御景上城工程補(bǔ)償費(fèi)用的說明》,馨怡公司于2013年8月13日在前述文件上簽署意見:“同意對(duì)施工單位此部分損失做一定經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,工程部核實(shí)支付損失金額100萬元。”此意見加蓋了馨怡公司印章,系其真實(shí)意思表示,對(duì)其具有約束力。
2013年10月31日,馨怡公司(甲方)與廣廈公司(乙方)簽訂《補(bǔ)償協(xié)議》,載明:經(jīng)雙方協(xié)商,因甲方原因所造成的工期延誤及工程款延期支付給乙方帶來的損失,現(xiàn)甲方同意一次性補(bǔ)償400萬元。此協(xié)議系雙方真實(shí)意思表示,對(duì)雙方均具有約束力。
以上兩部分損失均系馨怡公司自愿補(bǔ)償廣廈公司的停工損失,共計(jì)500萬元,予以確認(rèn)。
關(guān)于500萬元補(bǔ)償款,雙方未約定支付時(shí)間,亦未約定逾期支付的違約責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十二條第四項(xiàng)“當(dāng)事人就有關(guān)合同內(nèi)容約定不明確,依照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,適用下列規(guī)定:……(四)履行期限不明確的,債務(wù)人可以隨時(shí)履行,債權(quán)人也可以隨時(shí)要求履行,但應(yīng)當(dāng)給對(duì)方必要的準(zhǔn)備時(shí)間?!钡囊?guī)定,廣廈公司通過訴訟請(qǐng)求支付該筆500萬元,起訴之日為應(yīng)付款之日。參照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條“當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的,按照約定處理;沒有約定的,按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息?!钡囊?guī)定,本案500萬元補(bǔ)償款應(yīng)按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。
(四)關(guān)于廣廈公司主張的優(yōu)先受償權(quán)是否應(yīng)當(dāng)支持的問題
本案雙方于2017年8月5日通過《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》完成結(jié)算,雙方并未約定工程結(jié)算款的付款時(shí)間,完成結(jié)算之日即為應(yīng)付款之日。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第二十二條“承包人行使建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的期限為六個(gè)月,自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算。”的規(guī)定,廣廈公司應(yīng)于應(yīng)付款之日起六個(gè)月內(nèi)即2018年2月6日前主張優(yōu)先受償權(quán),本案廣廈公司于2018年4月4日提起訴訟主張優(yōu)先受償權(quán),超過了法定期間,故對(duì)該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求不予支持。
綜上,一審法院根據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十二條,《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條,《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第十二條、第二十二條,《中華人民共和國民事訴訟法》第五十六條、第一百五十二條,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第一百零八條的規(guī)定,判決:一、凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司于本判決生效后十五日內(nèi)支付廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司工程價(jià)款34,527,206.74元及違約損失(違約損失以34,527,206.74元為基數(shù),按每年24%的標(biāo)準(zhǔn)從2017年8月6日起計(jì)算至付清時(shí)止);二、凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司于本判決生效后十五日內(nèi)支付廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司補(bǔ)償款5,000,000元及利息(利息以5,000,000元為基數(shù),按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率,從2018年4月5日起計(jì)算至付清時(shí)止);三、駁回廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的其他訴訟請(qǐng)求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。一審案件受理費(fèi)648,055.00元,由廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)439,090.89元,由凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)208,964.11元。保全費(fèi)5000元,由廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)2114.00元,由凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)2886.00元。
本院二審期間,當(dāng)事人均未提交新證據(jù)。本院對(duì)一審法院查明的事實(shí)予以確認(rèn)。
二審審理過程中,廣廈公司表示如果支持其建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)主張之日從2017年10月6日起算,同意工程款利息的起算時(shí)間隨之調(diào)整。
另查明,2018年3月15日,廣廈公司向馨怡公司發(fā)出“工作聯(lián)系函”,載明廣廈公司在約定期限內(nèi)已經(jīng)完成負(fù)責(zé)的所有工作內(nèi)容,但馨怡公司一直未組織驗(yàn)收,要求馨怡公司在收到函件之日起按合同約定期限組織竣工驗(yàn)收。
本院認(rèn)為,二審的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為廣廈公司主張建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)應(yīng)否支持。
根據(jù)本案現(xiàn)有證據(jù),廣廈公司承建的涉案工程雖未經(jīng)竣工驗(yàn)收,但馨怡公司已將涉案工程交付部分業(yè)主使用,按照《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十三條“建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用后,又以使用部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的,不予支持;但是承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理適用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任。”的規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定廣廈公司承建的涉案工程質(zhì)量合格,廣廈公司主張建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)符合建設(shè)工程須質(zhì)量合格的前提條件。
本案關(guān)鍵在于廣廈公司主張權(quán)利的時(shí)間是否超過了法定行使期限?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》第二十二條規(guī)定:“承包人行使建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的期限為六個(gè)月,自發(fā)包人應(yīng)當(dāng)給付建設(shè)工程價(jià)款之日起算。”雙方當(dāng)事人訂立的《御景上城工程施工合同》就工程價(jià)款支付時(shí)間約定為“待工程竣工驗(yàn)收合格,發(fā)包人支付該工程總款的93%,經(jīng)審計(jì)單位審計(jì),2個(gè)月內(nèi)審計(jì)完發(fā)包人支付至該工程總款的97%,剩余3%作為工程的保修金”,即工程款的支付以審計(jì)結(jié)束的時(shí)間起算。但2017年8月5日,雙方當(dāng)事人簽訂《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》,對(duì)工程總價(jià)款進(jìn)行了確認(rèn),并明確約定“不另做審計(jì)結(jié)算”,故付款時(shí)間不必再依施工合同約定以審計(jì)結(jié)束的時(shí)間確定,而應(yīng)根據(jù)《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》的內(nèi)容確定?!秳P里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》對(duì)工程總結(jié)算造價(jià)進(jìn)行了確認(rèn),并約定雙方應(yīng)于2017年8月12日前對(duì)已付工程款進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)。在廣廈公司提起本案訴訟之前,雙方對(duì)應(yīng)付款的金額并未進(jìn)行確認(rèn),直至一審訴訟過程中雙方才在一審法院組織下對(duì)已付款進(jìn)行了核對(duì),并仍對(duì)部分款項(xiàng)存有爭(zhēng)議。同時(shí),根據(jù)《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》第三條的約定,廣廈公司需在兩個(gè)月內(nèi)完成項(xiàng)目的掃尾工程并交付給馨怡公司,作為項(xiàng)目整體完成驗(yàn)收移交工作。在建設(shè)工程施工合同正常履行的情況下,工程竣工是工程驗(yàn)收、結(jié)算支付工程款的前提,本案雙方當(dāng)事人雖然在工程未竣工驗(yàn)收的情況下簽訂協(xié)議確認(rèn)了工程總價(jià),但并未因此免除廣廈公司繼續(xù)完成掃尾工程的義務(wù)。在雙方當(dāng)事人原約定的合同義務(wù)履行順序發(fā)生變化且付款時(shí)間未再明確約定的情況下,廣廈公司將工程實(shí)際竣工理解為工程款支付條件及優(yōu)先受償權(quán)成立的前提條件符合誠實(shí)信用原則和全面履行合同原則,若機(jī)械地將雙方當(dāng)事人訂立《凱里市御景上城項(xiàng)目結(jié)算協(xié)議》的時(shí)間作為應(yīng)付款時(shí)間,從而認(rèn)定廣廈公司主張優(yōu)先受償權(quán)超過法定期限,有違立法保護(hù)承包人對(duì)工程價(jià)款實(shí)際受償?shù)谋疽狻?/div>
廣廈公司主張其于2017年10月6日完工并交付了全部工程,且已于2018年3月15日向馨怡公司發(fā)出“工作聯(lián)系函”,要求馨怡公司在收到函件之日按合同約定期限組織竣工驗(yàn)收。馨怡公司對(duì)此未予回復(fù),也未提出相反的證據(jù)。本院對(duì)案涉工程已于2017年10月6日完工的事實(shí)予以確認(rèn),2017年10月6日應(yīng)為馨怡公司應(yīng)付工程價(jià)款之日。廣廈公司于2018年4月4日起訴主張建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)并未超過六個(gè)月的法定期限,一審法院認(rèn)為廣廈公司主張優(yōu)先受償權(quán)超過法定期限不當(dāng),依法應(yīng)予糾正。廣廈公司二審中自愿將2017年10月6日作為工程款利息起算之日,本院予以確認(rèn)。
綜上所述,廣廈公司的上訴請(qǐng)求成立。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項(xiàng)規(guī)定,判決如下:
一、維持貴州省高級(jí)人民法院(2018)黔民初39號(hào)民事判決第二項(xiàng);
二、撤銷貴州省高級(jí)人民法院(2018)黔民初39號(hào)民事判決第三項(xiàng);
三、變更貴州省高級(jí)人民法院(2018)黔民初39號(hào)民事判決第一項(xiàng)為凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司于本判決生效后十五日內(nèi)支付廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司工程價(jià)款34,527,206.74元及違約損失(違約損失以34,527,206.74元為基數(shù),按每年24%的標(biāo)準(zhǔn)從2017年10月6日起計(jì)算至付清時(shí)止);
四、廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司在34,527,206.74元工程款范圍內(nèi)就其承建的凱里市北京東路御景上城項(xiàng)目商住樓12棟(2棟28F、3棟32F、1棟24F、1棟12F、4棟3F及幼兒園一個(gè))折價(jià)、拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償;
五、駁回廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
一審案件受理費(fèi)648,055.00元,由廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)439,090.89元,由凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)208,964.11元;一審保全費(fèi)5000元,由廣廈建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)2114.00元,由凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)2886.00元。二審案件受理費(fèi)214,436.03元,由凱里市馨怡房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。
本判決為終審判決。
審判長  馬成波
審判員  司 偉
審判員  葉 歡
二〇一九年八月五日
法官助理成琪
書記員隋艷紅

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開. *表示必填

Top