中華人民共和國最高人民法院

民 事 判 決 書

法定代表人：楊曉東，該公司董事長。

委托訴訟代理人：張順意，上海市亞太長城律師事務所律師。

委托訴訟代理人：張倬，上海市亞太長城律師事務所律師。

上訴人（原審被告）：天津國儲置業(yè)有限公司，住所地天津高泰科技產(chǎn)業(yè)園天安路1號天安數(shù)碼城3-203。

法定代表人：劉淑艷，該公司董事長。

委托訴訟代理人：黃愛國，天津瑞津律師事務所律師。

被上訴人（原審被告）：國儲能源化工（天津）有限公司，住所地天津市西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)嘉和路6號。

法定代表人：趙亞海，該公司董事長。

委托訴訟代理人：曲晶，北京頤合中鴻律師事務所律師。

委托訴訟代理人：王曉辰，北京頤合中鴻律師事務所實習律師。

被上訴人（原審被告）：天津睿拓投資有限公司，住所地天津市津南區(qū)雙港鎮(zhèn)北馬集村東海天馨苑家福園22號樓。

法定代表人：萬安，該公司執(zhí)行董事。

南通二建上訴請求：1.改判一審判決第一項為“支付利息（自2018年8月20日起至實際給付之日止，按照年利率12%計算），并償付2018年8月17日前的逾期支付工程款違約金16893993元”；2.撤銷一審判決第二項，改判能源公司、睿拓公司對置業(yè)公司在第一項訴訟請求下的債務承擔連帶清償責任。2.一、二審訴訟費用由置業(yè)公司、能源公司、睿拓公司承擔。事實和理由：（一）置業(yè)公司在工程預付款和進度款支付上構成違約，一審判決事實認定錯誤。關于逾期付款的違約責任，除《天津市建設工程施工合同》（以下簡稱《建設工程施工合同》）專用條款第35條和《國儲中心大廈項目工程款支付協(xié)議》（以下簡稱《支付協(xié)議》）有約定外，《總包補充協(xié)議》第26條第2款也約定“如發(fā)包人未依約付清全部款項的，承包人有權按銀行同期貸款利率的兩倍以全部未付工程款項為基數(shù)自工程竣工之日起計收利息?！蹦贤ǘ◤奈醋鞒鰺o條件免除置業(yè)公司在《支付協(xié)議》簽署前的逾期付款違約責任的意思表示。《支付協(xié)議》第4條只是附條件免除置業(yè)公司逾期付款的違約責任。（二）能源公司、睿拓公司應當對案涉?zhèn)鶆粘袚B帶清償責任。一審中，睿拓公司未就置業(yè)公司財產(chǎn)與其獨立提供任何證據(jù)，能源公司舉出的置業(yè)公司部分年度審計報告、財務報表以及其自身的審計報告、股權轉(zhuǎn)讓合同顯示，能源公司向置業(yè)公司認繳3000萬元出資后，置業(yè)公司即將其中的2900萬元對外投資張家口華富財通公司，而置業(yè)公司的財務報表中卻未有該筆投資的收益，也無政府給予置業(yè)公司的土地出讓金返還款。而在能源公司的審計報告中，卻顯示同期有大量營業(yè)外收入。能源公司與置業(yè)公司的往來明細賬還反映二者有大量資金往來，能源公司不能合理解釋或提供證據(jù)證明資金往來合規(guī)?！吨腥A人民共和國公司法》第六十三條規(guī)定：“一人有限責任公司的股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應當對公司債務承擔連帶責任?！痹谝蝗斯厩闆r下，股東對公司財產(chǎn)獨立的證明責任實行舉證責任倒置。其中的股東應理解為所有公司債務形成、存續(xù)期間的一人股東。股東承擔連帶責任，并非補充賠償責任，無需債權人證明一人公司喪失償債能力。且置業(yè)公司無力償還南通二建工程款，南通二建利益已經(jīng)受到現(xiàn)實損害。此外，能源公司濫用股東權利，與睿拓公司在股權轉(zhuǎn)讓時惡意串通，侵吞置業(yè)公司所有的國儲中心大廈A12層面積791.26㎡的房產(chǎn)，導致置業(yè)公司償債能力減弱，損害債權人利益，按照《中華人民共和國公司法》第二十條規(guī)定，亦應當承擔連帶清償責任。（三）南通二建主張的債務加速到期，僅是針對2018年11月9日起訴時，按照《支付協(xié)議》第4條約定，尚有8200萬元工程款未屆支付期限。但在一審庭審及判決前的2018年12月30日，所有欠付工程款期限均已屆滿。此時，因置業(yè)公司未按《支付協(xié)議》第4條約定的期限支付工程款，應當適用該協(xié)議第5條約定，對2020年8月20日前欠付的工程款，置業(yè)公司均應按照年利率12%的標準給付逾期付款利息，并非指置業(yè)公司對2020年8月20日之前的欠款不需要支付利息。（四）一審判決適用法律錯誤。案涉《總包補充協(xié)議》構成對《建設工程施工合同》的實質(zhì)性變更，根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋（二）》第一條規(guī)定，應屬無效。置業(yè)公司是否按約支付工程預付款和進度款應依中標合同確定，《支付協(xié)議》簽訂后的欠付工程款利息即使不按照年利率12%計算，也應當按照中標合同的違約金標準確定。

置業(yè)公司辯稱，（一）《支付協(xié)議》中關于年利率12%的約定針對的是分期付款情況。南通二建要求提前給付，不應當對全部款項支付利息。一審判決對利息的認定正確。（二）《總包補充協(xié)議》明確了南通二建是墊資施工，其無權主張工程進度款。而且，南通二建在簽訂《支付協(xié)議》前后均未向置業(yè)公司提出的相應主張，《支付協(xié)議》亦未對此進行約定。同意一審判決相應的事實認定及法律適用。（三）一審判決認定能源公司和睿拓公司對案涉工程欠款不承擔連帶清償責任，適用法律正確。南通二建的上訴請求無事實和法律依據(jù)，應予駁回。

能源公司和睿拓公司均辯稱，一審判決認定事實清楚，適用法律正確，應予維持。

置業(yè)公司上訴請求：1.撤銷一審判決第一項中的利息部分，改判置業(yè)公司不支付上述利息；2.改判支持置業(yè)公司關于從南通二建工程款中扣除工程質(zhì)量維修費50萬（以實際評估結果為準）的反訴請求或發(fā)回重審；3.一、二審訴訟費用及其他費用全部由南通二建承擔。庭審中，置業(yè)公司表示撤回第2項上訴請求，保留另行主張的權利，本院予以準許。對第一項上訴請求的事實和理由：一審判決適用法律錯誤，《支付協(xié)議》僅約定了工程款以分期付款方式支付以及分期付款中的利息，未約定相關的違約責任。一審判決酌定以中國人民銀行同期同檔貸款利率為標準支付南通二建自2018年12月31日起至實際給付之日止的利息，無事實和法律依據(jù)。

南通二建辯稱，《建設工程施工合同》專用條款第35條、《總包補充協(xié)議》第26條第2項、《支付協(xié)議》第5條都有關于違約金和利息標準的約定，一審判決以中國人民銀行同期同檔貸款利率計算欠付工程款利息，顯著低于雙方約定。置業(yè)公司未按《支付協(xié)議》第4條約定付清工程款，則對于2020年8月20日前欠付的工程款，須按年利率12%給付逾期付款利息，是該協(xié)議第5條約定的應有之義。

能源公司述稱，同意置業(yè)公司的上訴意見。

睿拓公司述稱，同意置業(yè)公司的上訴意見。

南通二建向一審法院起訴請求：1.判令置業(yè)公司給付所欠工程款1.1億元，償付2018年8月17日前的逾期支付工程款違約金16893993元，并自2018年8月20日起至實際給付之日止，按照年利率12%的標準支付遲延付款利息；2.判令能源公司、睿拓公司對置業(yè)公司在第一項訴訟請求項下的債務承擔連帶清償責任。

一審法院認定事實：置業(yè)公司是坐落于天津市西青區(qū)張家窩汽車示范工業(yè)園區(qū)賽達大道以北、嘉和路以西的國儲中心大廈工程的建設單位。經(jīng)招、投標程序，南通二建以135505850元的標價中標該工程。

2015年4月15日，雙方簽訂《建設工程施工合同》，約定：工期為2015年4月1日至2016年9月30日，總計549天；工程質(zhì)量達到國家施工驗收規(guī)范合格標準；合同價款采用固定價格合同方式，為135505850元，同時約定了合同價款中包括的風險范圍及風險范圍以外合同價款調(diào)整方法等。關于工程款支付方式，約定：合同簽署后，開工前15日內(nèi)預付中標價格的10%作為工程預付款；施工中，每月按已完工程量的70%進行付款，工程量全部完成且竣工驗收合格后，支付至合同價的80%；工程竣工結算、竣工資料歸檔、審計工作完成后，按天津市有關文件規(guī)定，撥付工程結算總造價95%的工程款，扣留5%作為維修款；保修期滿30日內(nèi)支付5%的維修款。關于違約責任，約定：發(fā)包人如違約每延期一天支付預付款或者工程款，按照合同總價的萬分之三向承包人支付違約金；由于承包人的原因造成工期延長，每延遲一天，承包人按照合同總價的萬分之三支付違約金。

2016年1月18日，置業(yè)公司與南通二建簽訂《總包補充協(xié)議》，關于工程款支付，約定：承包人進行全墊資施工，工程按本合同約定的期限竣工并驗收合格的前提下，施工至項目竣工驗收合格且完成竣工備案后10個月內(nèi)，發(fā)包人向承包人付清全部工程款。

2017年5月25日，勘察、設計、施工、監(jiān)理、建設單位五方共同簽署國儲中心大廈工程質(zhì)量驗收證明書，確認該工程竣工驗收合格，并于2018年2月辦理了竣工驗收備案手續(xù)。

2017年9月29日，置業(yè)公司簽收了南通二建報送的工程結算書。

2018年2月7日，置業(yè)公司與南通二建簽訂《借款協(xié)議》，約定置業(yè)公司向南通二建發(fā)放借款1000萬元，借款期限自2018年2月7日起至2018年5月7日止，按照年利率4.5%計算資金占用費，以南通二建實際收到款項之日計算；本協(xié)議到期后，南通二建需如約還款，若不能按時還款，按每日千分之一向置業(yè)公司支付違約金。該協(xié)議簽訂當日，置業(yè)公司給付南通二建1000萬元。

2018年8月17日，置業(yè)公司（甲方）與南通二建（乙方）簽訂《支付協(xié)議》，約定：“鑒于：1.雙方分別于2015年4月15日和2016年1月18日，簽訂了“國儲中心大廈”的《建設工程施工合同》及《補充協(xié)議》，乙方已完成該項目的全部施工內(nèi)容及竣工驗收合格，且交付甲方使用；2.甲方作為該項目的發(fā)包人，截至2018年8月9日欠付乙方工程款項小寫：13200萬元（大寫：壹億叁仟貳佰萬元整），最終以雙方確認的結算金額及已付款金額為準；經(jīng)雙方協(xié)商，甲方支付乙方工程款項及該項目的結算事宜，雙方于2018年8月17日達成如下協(xié)議：1.甲乙雙方于2018年8月17日確定該項目的結算金額：壹億叁仟貳佰萬元整，小寫：13200萬元；2.甲乙雙方于2018年2月7日簽訂的《借款協(xié)議》，同時甲方匯入乙方賬戶的1000萬元（大寫：壹仟萬元整），雙方確認現(xiàn)轉(zhuǎn)成甲方已付工程款，雙方原簽署有關該1000萬元的任何協(xié)議或合同，自本協(xié)議簽訂之日起失效，以本協(xié)議約定為準；3.甲方于2018年8月20日前以現(xiàn)金形式向乙方電匯支付工程款4000萬元（大寫：肆仟萬元整），甲方不得以銀行承兌匯票等其他方式支付；4.甲方自2018年9月開始每3個月支付1000萬元（定于每3個月的第二個月的20日前支付1000萬元），且于2018年12月30日前付清余款，則乙方不予計算甲方的延期付款利息；5.若甲方未能在第4條款約定的時間內(nèi)付清余款，則甲方承諾：于2020年8月20日前付清所欠工程款，以欠付乙方工程款項為基數(shù)，以年息12%為標準計算利息，同時分8個季度平均支付欠付的工程款，每季度的第三個月的20日前支付一次當季度所欠工程款，于第4個季度支付前4個季度的全部利息；支付時間和金額如下：1）2018年11月20日前支付工程款1000萬元；2）2019年2月20日前支付工程款1000萬元；3）2019年5月20日前支付工程款1000萬元；4）2019年8月20日前支付工程款及利息1540萬元；5）2019年11月20日前支付1000萬元；6）2020年2月20日前支付1000萬元；7）2020年5月20日前支付1000萬元；8）2020年8月20日前支付工程款及利息1740萬元；注：以上利息不納入甲方已付工程款金額，且乙方不向甲方開具發(fā)票。……8.乙方以每次工程款實際到賬的金額為準，從應收工程款總金額中扣減到賬金額，余款部分甲方應按上述支付方式繼續(xù)履行支付義務；……”

2018年8月22日和9月30日，置業(yè)公司分別向南通二建支付工程款1000萬元、200萬元。此后，置業(yè)公司未再支付工程款。

2017年3月9日，置業(yè)公司取得國儲中心大廈銷售許可證。根據(jù)《房產(chǎn)測繪成果報告書》顯示，國儲中心大廈建筑面積共計27204.04平方米。目前，已售出1萬余平方米。

置業(yè)公司成立于2013年10月15日，注冊資本3000萬元，公司類型為有限責任公司（法人獨資），出資人及股東為能源公司。

天津鼎力房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司（以下簡稱鼎力公司）受能源公司和睿拓公司委托，對國儲中心大廈工程進行價格評估，為雙方轉(zhuǎn)讓股權提供參考依據(jù)。鼎力公司于2017年3月10日出具《房地產(chǎn)估價報告》，估價結果為1.6936億元。

2017年3月20日，能源公司與睿拓公司簽訂《股權轉(zhuǎn)讓合同》，約定能源公司將其所持置業(yè)公司100%股權轉(zhuǎn)讓給睿拓公司，轉(zhuǎn)讓價款為4461.45萬元，其中包括股權轉(zhuǎn)讓款3611.45萬元和沖抵睿拓公司應收能源公司往來款850萬元。還約定，睿拓公司同意在項目建設完成并取得銷售許可證后，能源公司按照8500元/㎡價格購買國儲中心大廈A12層整層房屋，面積791.26㎡，置業(yè)公司收到購房款后以咨詢費方式將全部購房款（稅費除外）返還給能源公司。

2017年3月21日，置業(yè)公司辦理了工商變更登記手續(xù)，股東由能源公司變更為睿拓公司。

一審法院認為，本案爭議焦點為：（一）訴爭工程結算價款及已付款金額；（二）置業(yè)公司是否應當立即給付南通二建全部工程欠款及利息；（三）置業(yè)公司是否應當給付南通二建逾期支付工程款（包括工程預付款和工程進度款）的違約金；（四）能源公司、睿拓公司是否應當對置業(yè)公司的上述債務承擔連帶清償責任。

（一）關于訴爭工程結算價款及已付款金額問題。置業(yè)公司與南通二建之間系建設工程施工合同關系，南通二建承建的國儲中心大廈工程已竣工驗收合格并交付使用，此后雙方進行了工程價款結算并簽訂《支付協(xié)議》，對最終結算金額及支付方式作出明確約定。該《支付協(xié)議》是雙方真實意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應認定有效，雙方均應依約履行。置業(yè)公司主張該協(xié)議確定的1.32億元結算金額未經(jīng)第三方咨詢機構核算，不能僅以此數(shù)額確認工程結算價款，還應扣減1000萬元借款的資金占用費及違約金1677250元、減項工程款3091725元、工期延誤賠償金6775292.5元，以及工程質(zhì)量維修費。對此，一審法院認為，首先，《支付協(xié)議》具有決算性質(zhì)，是置業(yè)公司與南通二建對訴爭工程結算事宜的最終確認，其中并未約定還有其他債權債務尚待解決，置業(yè)公司亦未提供證據(jù)證明自竣工驗收之日起至上述協(xié)議簽訂之日止長達一年多時間里曾經(jīng)向南通二建提出過上述主張或者雙方就此達成過協(xié)議。置業(yè)公司在結算后、訴訟中又提出從雙方已確認的結算價款中扣減減項工程款、工期延誤損失等，理據(jù)不足。其次，雙方2018年2月7日的《借款協(xié)議》雖然約定了借款利息及逾期還款違約金，但此后簽訂的《支付協(xié)議》中明確約定，該1000萬元借款轉(zhuǎn)為已付工程款，原有關該1000萬元的協(xié)議失效，以《支付協(xié)議》的約定為準?，F(xiàn)置業(yè)公司主張從結算價款中扣減該1000萬元的利息及違約金，沒有事實依據(jù)。再次，置業(yè)公司雖主張訴爭工程存在諸多質(zhì)量問題應從工程價款中扣減維修費用，但并未就此提供足以證明的證據(jù)，該主張依據(jù)不足。雙方如因工程質(zhì)量及維修問題存在爭議，可另行解決。綜上，本案中置業(yè)公司關于從工程結算價款中扣減相應款項的主張，依據(jù)不足，訴爭工程結算價款應為1.32億元。關于已付工程款金額，根據(jù)雙方提供的證據(jù)及查明的事實，可以確認已付工程款為：2018年2月7日1000萬元、2018年8月22日1000萬元、2018年9月30日200萬元，共計2200萬元。

（二）關于置業(yè)公司是否應當立即給付南通二建全部工程欠款及利息問題。首先，《中華人民共和國合同法》第一百六十七條第一款規(guī)定：“分期付款的買受人未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，出賣人可以要求買受人支付全部價款或者解除合同?！彪m然該條規(guī)定針對的是買賣合同，但根據(jù)該法第一百七十四條規(guī)定，“法律對其他有償合同有規(guī)定的，依照其規(guī)定，沒有規(guī)定的，參照買賣合同的有關規(guī)定。”本案中，不論是南通二建與置業(yè)公司之間的基礎法律關系——建設工程施工合同關系，還是雙方為清算債權債務簽訂的《支付協(xié)議》，均系有償合同范疇，在合同法關于建設工程合同和承攬合同均無專門規(guī)定的情況下，可以參照適用買賣合同的有關規(guī)定。其次，訴爭工程已經(jīng)竣工驗收并交付，置業(yè)公司亦已取得商品房銷售許可證并對外銷售實際受益。至此，除置業(yè)公司應當履行的支付工程款義務外，雙方基于施工合同的權利義務已經(jīng)基本履行完畢。而置業(yè)公司在己方合同權利已經(jīng)基本實現(xiàn)的情況下，拖延付款，自《支付協(xié)議》簽訂后始終未按照約定期限和金額支付，至南通二建起訴時，未付到期價款的金額已超過結算總價款的五分之一。雖然訴訟中置業(yè)公司提出了拒付工程款的抗辯，但依前述分析可知，其抗辯理由顯然不能成立。故南通二建依據(jù)合同法第一百六十七條和第一百七十四條規(guī)定主張置業(yè)公司一次性支付1.1億元剩余工程款（結算價款1.32億元-已付款2200萬元），理據(jù)充分，予以支持。關于工程款利息問題，年息12%是雙方在《支付協(xié)議》中針對置業(yè)公司不能在2018年12月30日前付清全部工程款情況下約定的分期付款的利息標準。南通二建在主張債務加速到期的情況下仍要求置業(yè)公司按照該利息標準支付延期付款利息，依據(jù)不足。結合《支付協(xié)議》的約定，酌定置業(yè)公司以1.1億元為基數(shù)、以中國人民銀行同期同檔貸款基準利率為標準支付南通二建自2018年12月31日起至實際給付之日止的利息。

（三）關于置業(yè)公司是否應當給付南通二建逾期支付工程預付款和工程進度款違約金的問題。如前所述，《支付協(xié)議》是置業(yè)公司與南通二建對訴爭工程結算事宜的最終確認，也是雙方對債權債務關系的最終清算。另外，根據(jù)置業(yè)公司與南通二建簽訂的《總包補充協(xié)議》，訴爭工程由南通二建全額墊資施工。而事實上，施工過程中置業(yè)公司也未向南通二建支付過工程預付款及進度款。對此，南通二建應當是明知和認可的，亦沒有證據(jù)證明其曾提出過異議。直至竣工驗收一年后雙方為清算債權債務而簽訂《支付協(xié)議》時亦未涉及前期逾期付款問題。據(jù)此，應當視為南通二建已經(jīng)放棄該部分權利主張?，F(xiàn)南通二建起訴主張置業(yè)公司給付2018年8月17日之前的逾期支付工程款違約金，理據(jù)不足，不予支持。

（四）關于能源公司、睿拓公司是否應當對置業(yè)公司的債務承擔連帶清償責任的問題。南通二建主張能源公司和睿拓公司在分別作為置業(yè)公司一人股東期間，其股東財產(chǎn)與置業(yè)公司財產(chǎn)均不獨立，且存在濫用股東權利、公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人利益的行為，故依據(jù)《中華人民共和國公司法》第六十三條和第二十條的規(guī)定，要求能源公司與睿拓公司對置業(yè)公司欠付工程款及利息的債務承擔連帶責任。一審法院認為，《中華人民共和國公司法》第二十條第三款規(guī)定：“公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任?！钡诹龡l規(guī)定：“一人有限責任公司的股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應當對公司債務承擔連帶責任。”上述條款都是關于公司法人人格否認制度的法律規(guī)定，目的是在承認公司具有獨立人格的前提下，在特定法律關系中對公司的法人人格及股東有限責任加以否定，以制止股東濫用公司法人人格及有限責任，保護公司債權人利益。其中，第二十條第三款屬于一般規(guī)定，確立了適用法人人格否認制度應當滿足的條件；第六十三條屬于特別規(guī)定，明確了在一人公司情形下對于股東財產(chǎn)是否獨立于公司財產(chǎn)實行舉證責任倒置。但兩條規(guī)定的范疇不完全相同，不宜簡單采取特別法優(yōu)于一般法原則，在確定是否適用公司法人人格否認規(guī)則時，對于上述條款應當結合適用。具體到本案，南通二建以法人人格否認為由主張能源公司與睿拓公司對置業(yè)公司的債務承擔連帶責任，首先應當提供證據(jù)證明置業(yè)公司已喪失償債能力導致其作為置業(yè)公司債權人的利益受到嚴重損害。然南通二建未能提供相關證據(jù)。而根據(jù)一審法院查明的事實，置業(yè)公司至少尚有國儲中心大廈1.6萬余平方米房屋的財產(chǎn)，且已處于本案財產(chǎn)保全之中。置業(yè)公司雖未依約履行付款義務已構成違約，但其仍有清償債務的可能，尚不構成嚴重侵害債權人利益的情形，故本案不滿足公司法人人格否認之條件，南通二建依此主張能源公司與睿拓公司承擔連帶清償責任，缺乏事實依據(jù)，不予支持。

綜上，一審判決：（一）置業(yè)公司于判決生效之日起十五日內(nèi)向南通二建支付工程款1.1億元及利息（自2018年12月31日起至實際給付之日止，按中國人民銀行同期同檔貸款基準利率計算）；（二）駁回南通二建的其他訴訟請求。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。案件受理費692770元，由南通二建負擔103915元，由置業(yè)公司負擔588855元；財產(chǎn)保全費5000元，由置業(yè)公司負擔。

二審中，各方當事人均未提交新證據(jù)。

本院二審另查明，能源公司與睿拓公司的《股權轉(zhuǎn)讓合同》“乙方的陳述與保證部分”約定“乙方（睿拓公司）已知悉天津國儲置業(yè)有限公司全部債務情況，股權轉(zhuǎn)讓后天津國儲置業(yè)有限公司的債務與國儲能源化工（天津）有限公司無關。”

二審庭審中，能源公司陳述稱，置業(yè)公司系因開發(fā)案涉國儲大廈成立，沒有其他業(yè)務和對外活動，與能源公司不存在資產(chǎn)混同。對于股權轉(zhuǎn)讓的情況，睿拓公司陳述稱，受讓股權時，知道置業(yè)公司欠付工程款，但作為股東，睿拓公司沒有義務支付該款項。針對能源公司與睿拓公司《股權轉(zhuǎn)讓合同》第三條關于轉(zhuǎn)讓價款的約定，能源公司和睿拓公司的解釋稱：該轉(zhuǎn)讓款由基礎價款和溢價款兩大部分組成，基礎價款為能源公司對置業(yè)公司的出資3000萬元和往來款850萬，溢價款是案涉建筑工程的增值部分，包括6114500元和國儲大廈12層房屋。

能源公司一審提交的置業(yè)公司2013年度和2014年度審計報告，其中的“審計意見”均載明，公司財務報表已經(jīng)按照企業(yè)會計準則和《企業(yè)會計制度》的規(guī)定編制，在所有重大方面公允反映了公司當年底的財務狀況以及當年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

一審卷宗載明，2019年1月24日、2019年3月29日，一審法院兩次開庭。

本院二審查明的其他事實與一審法院查明事實一致。

關于《總包補充協(xié)議》的效力以及南通二建請求支付2018年8月17日之前工程預付款及工程進度款逾期付款違約金是否有依據(jù)的問題。一審中，各方均未對案涉《總包補充協(xié)議》的效力提出異議，因此，一審未將此作為爭議焦點問題。二審中，南通二建主張《總包補充協(xié)議》無效，置業(yè)公司應當按照中標的《建設工程施工合同》約定向其支付工程預付款和進度款的逾期付款違約金。對此，本院認為，《總包補充協(xié)議》與中標的《建設工程施工合同》相比，工程款支付方式由預付款加進度付款改為承包人全墊資施工。而款項支付方式系工程價款的重要內(nèi)容，因此，應認定《總包補充協(xié)議》構成對中標合同的實質(zhì)性變更，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第四十六條的規(guī)定，該協(xié)議無效，對雙方當事人不具有法律約束力。南通二建依據(jù)《總包補充協(xié)議》第26條第2項約定，請求置業(yè)公司支付欠付工程款利息，依據(jù)不足。從合同實際履行情況看，在案涉工程竣工驗收前，置業(yè)公司未支付任何預付款和工程進度款。即便2018年2月7日南通二建向置業(yè)公司借款1000萬元并自愿按照年利率4.5%支付資金占用費時，亦未提出抵扣前期預付款和進度款的主張?？梢?，雙方并未實際履行《建設工程施工合同》的約定。2018年8月17日雙方簽訂的《支付協(xié)議》首部明確，“鑒于雙方分別于2015年4月15日和2016年1月18日簽訂了國儲中心大廈的《建設工程施工合同》和《補充協(xié)議》”。《支付協(xié)議》是《建設工程施工合同》履行完畢后對所有工程款數(shù)額的最終結算，并詳細約定了工程款的具體支付時間。因此，雖然中標的《建設工程施工合同》約定了工程預付款和進度款的支付事宜，但雙方并未實際履行，而且工程結算的《支付協(xié)議》中又對工程款支付作出新的約定，應視為是對《建設工程施工合同》工程款支付方式的變更。雙方的權利義務關系應以變更后的合同內(nèi)容確定。《支付協(xié)議》并未約定預付款和進度款遲延付款違約金的事宜，南通二建關于支付2018年8月17日之前逾期付款違約金的主張，依據(jù)不足，一審判決對其該項訴訟請求未予支持，并無不當。

關于置業(yè)公司是否應當支付欠付款項利息以及如何支付的問題。《支付協(xié)議》系雙方當事人真實意思表示，合法有效，各方均應受此約束。根據(jù)該協(xié)議第3條和第4條約定，置業(yè)公司2018年8月20日前須支付4000萬元，自2018年9月開始每3個月支付1000萬元，（每3個月的第二個月的20日前支付1000萬元），至2018年12月30日前付清余款。雖然按照《支付協(xié)議》第4條約定，如果2018年12月30日之前付清所有款項，置業(yè)公司可以不支付延期付款利息，在南通二建2018年11月9日提起訴訟時，該期限尚未截至。但一審法院分別于2019年1月和3月開庭，彼時，已經(jīng)超過該付款期限，置業(yè)公司并未向南通二建主動履行該條約定項下的合同義務，亦未向法院申請?zhí)岽婵铐?，應當認定置業(yè)公司未在第4條約定的時間內(nèi)付清余款。在此情況下，應當適用《支付協(xié)議》第5條的約定。在該條中，置業(yè)公司承諾“于2020年8月20日前付清所欠工程款，以欠付乙方工程款項為基數(shù)，以年息12%為標準計算利息，同時分8個季度平均支付欠付的工程款，每季度的第三個月的20日前支付一次當季度所欠工程款，于第4個季度支付前4個季度的全部利息?！痹摋l又再次約定了分期付款的時間和具體金額，而且按照年息12%對全部欠付款項計算了相應利息。因置業(yè)公司在簽訂《支付協(xié)議》后僅支付了1200萬元，余款均未支付，則對所有欠款按照年息12%計算利息，尚少于《支付協(xié)議》約定的利息，不違背雙方當事人本意。一審判決簡單地以債務加速到期為由不適用《支付協(xié)議》第5條約定，依據(jù)不足，本院予以糾正。置業(yè)公司不應當支付利息的上訴主張，無事實和法律依據(jù)，本院不予支持。南通二建按照年息12%支付利息的上訴主張，有合同依據(jù)，本院予以支持。關于利息的起算點，根據(jù)《支付協(xié)議》第5條約定，對欠付款項和利息分8個季度平均支付，截至時間為2020年8月20日，可見，雙方是將2018年8月20日作為應付款項的起始點。一審判決認定自2018年12月31日起算利息，無事實依據(jù)，本院予以糾正。南通二建上訴主張以2018年8月20日起算利息，有事實依據(jù)，本院予以支持。

關于能源公司、睿拓公司是否應當就案涉?zhèn)鶆粘袚B帶清償責任的問題?！吨腥A人民共和國公司法》第二十條是否認公司法人人格的原則性規(guī)定，適用于所有的公司形式，而一人有限責任公司為有限責任公司中的特殊形式。因一人有限責任公司只有一個自然人或者一個法人股東，股東與公司聯(lián)系更為緊密，股東對公司的控制力更強，股東與公司存在人格混同的可能性也更大，因此，在債權人與股東的利益平衡時，應當對股東課以更重的注意義務?！吨腥A人民共和國公司法》第六十三條對一人有限責任公司財產(chǎn)獨立的事實，確定了舉證責任倒置的規(guī)則，即一人有限責任公司的股東應當舉證證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)。在其未完成舉證證明責任的情況下，應當對公司債務承擔連帶責任。此為法律對一人有限責任公司的特別規(guī)定，應當優(yōu)先適用。本案中，從舉證情況看，能源公司雖提交了置業(yè)公司2013年度和2014年度的審計報告以及所附的部分財務報表，但從審計意見的結論看，僅能證明置業(yè)公司的財務報表制作符合規(guī)范，反映了公司的真實財務狀況，無法證明能源公司與置業(yè)公司財產(chǎn)是否相互獨立，不能達到能源公司的證明目的。而且，根據(jù)審計報告所附的資產(chǎn)負債表，2013年10月15日置業(yè)公司成立后，即有對張家口華富財通公司投資款2900萬元，與能源公司在本院二審庭審中關于置業(yè)公司只開發(fā)案涉國儲大廈，無其他業(yè)務和對外活動的陳述相矛盾。能源公司與睿拓公司的《股權轉(zhuǎn)讓合同》第三條約定看，不管是能源公司還是睿拓公司，與置業(yè)公司的財務均不是獨立的，在股權轉(zhuǎn)讓中，雙方又將置業(yè)公司的財產(chǎn)進行了處置。因此，在能源公司未能提供充分證據(jù)證明的情況下，其應當對置業(yè)公司的債務承擔連帶責任。對于睿拓公司，其在本院二審庭審中自認，在受讓能源公司股權時對置業(yè)公司欠付工程款一事知情，這與《股權轉(zhuǎn)讓合同》第二條“乙方陳述與保證”中睿拓公司“已知悉天津國儲置業(yè)有限公司全部債務情況”的約定一致。而且，案涉工程竣工驗收備案與簽訂《支付協(xié)議》均在睿拓公司受讓能源公司股權，成為置業(yè)公司一人股東之后。在其未提供證據(jù)證明置業(yè)公司財產(chǎn)獨立于自己財產(chǎn)的的情況下，應當就置業(yè)公司債務承擔連帶責任。一審判決適用法律錯誤，本院予以糾正。南通二建該項上訴請求，有法律依據(jù)，本院予以支持。

綜上，南通二建的上訴請求部分成立，置業(yè)公司的上訴請求不能成立。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第二項規(guī)定，判決如下：

一、撤銷天津市高級人民法院（2018）津民初126號民事判決第二項；

三、國儲能源化工（天津）有限公司、天津睿拓投資有限公司對本判決第二項債務承擔連帶清償責任；

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

本判決為終審判決。

審判長　王　丹

審判員　吳曉芳

審判員　李　春

二〇一九年十二月三十一日

法官助理徐上