中華人民共和國(guó)最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申661號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審被告、反訴原告、二審上訴人):新疆德豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司庫(kù)車分公司。住所地:新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)庫(kù)車縣文化東路以北、**路以東庫(kù)車商業(yè)中心正合嘉園商業(yè)寫字樓**層。
負(fù)責(zé)人:孫志友,該公司經(jīng)理。
委托訴訟代理人:林國(guó)平,安徽銘心律師事務(wù)所律師。
再審申請(qǐng)人(一審被告、反訴原告、二審上訴人):新疆德豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。住所地:新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新市區(qū)北京南路**號(hào)第**幢**樓。
法定代表人:孫志友,該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:林國(guó)平,安徽銘心律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審原告、反訴被告、二審上訴人):庫(kù)車縣農(nóng)村信用合作。住所地:新疆維吾爾自治區(qū)庫(kù)車縣新城友誼路**號(hào)6號(hào)。
法定代表人:楊喆,該社理事長(zhǎng)。
再審申請(qǐng)人新疆德豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司庫(kù)車分公司(以下簡(jiǎn)稱德豐庫(kù)車分公司)、新疆德豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱德豐公司)因與被申請(qǐng)人庫(kù)車縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社(以下簡(jiǎn)稱庫(kù)車縣農(nóng)信社)商品房銷售合同糾紛一案,不服新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院(2018)新民終241號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹彙1驹阂婪ńM成合議庭對(duì)本案進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
德豐庫(kù)車分公司、德豐公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q,本案符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定的情形,應(yīng)予再審。請(qǐng)求:1.撤銷新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人民法院(2018)新民終241號(hào)民事判決第四項(xiàng),改判庫(kù)車縣農(nóng)信社向德豐庫(kù)車分公司、德豐公司支付門廳后退所減少的房屋面積房款1176.36萬(wàn)元;2.撤銷該判決第二項(xiàng),改判庫(kù)車縣農(nóng)信社向德豐庫(kù)車分公司、德豐公司支付逾期付款利息損失1270.61萬(wàn)元;3.本案訴訟費(fèi)由庫(kù)車縣農(nóng)信社承擔(dān)。事實(shí)與理由:1.原判決錯(cuò)誤認(rèn)定門廳后退所減少的房屋面積474.34㎡合計(jì)1176.36萬(wàn)元不應(yīng)計(jì)入總購(gòu)房款。門廳后退所減少的面積納入總面積計(jì)算房款是雙方真實(shí)意思表示,不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。原判決認(rèn)定因設(shè)計(jì)變更導(dǎo)致大廳整體向后退縮影響面積既不存在陽(yáng)臺(tái)也未形成退臺(tái)與事實(shí)不符,違反立約本意。《樓宇認(rèn)購(gòu)誠(chéng)意書》約定“陽(yáng)臺(tái)綜合面積為504平方米,單價(jià)為24800元/㎡,總價(jià)1249.92萬(wàn)元(陽(yáng)臺(tái)實(shí)際面積按照相關(guān)建筑面積計(jì)算規(guī)則計(jì)算,但總價(jià)不受其影響)”“以上面積按實(shí)際測(cè)繪面積+空間面積+陽(yáng)臺(tái)面積=總面積。”同時(shí),一審法院向庫(kù)車縣農(nóng)信社時(shí)任法定代表人范志明所作調(diào)查筆錄亦清楚地表明,此處的陽(yáng)臺(tái)是指門廳處向后退縮部分所形成的退臺(tái)。退臺(tái)不是指建筑學(xué)上的露天退臺(tái),而是指因庫(kù)車縣農(nóng)信社設(shè)計(jì)變更造成的房屋建筑面積減少的那部分。2.原判決錯(cuò)誤認(rèn)定庫(kù)車縣農(nóng)信社不承擔(dān)逾期付款的利息損失。雙方均認(rèn)可《樓宇認(rèn)購(gòu)誠(chéng)意書》是最終有效的房屋買賣合同,該誠(chéng)意書第2條約定“付款方式:該項(xiàng)目自拿到《施工許可證》并開工七日內(nèi)將(5%)誠(chéng)意金轉(zhuǎn)為第一期房款,同時(shí)按總房款40%支付;簽訂正式《商品房買賣合同》七日內(nèi)支付到總房款90%(即再支付總房款45%):自辦理入住手續(xù)前全部付清?!卑干骓?xiàng)目2013年5月13日取得《施工許可證》;2013年7月31日取得《商品房預(yù)銷售許可證》,具備簽訂《商品房買賣合同》的條件;2016年2月3日取得《消防驗(yàn)收合格意見書》,具備辦理入住手續(xù)的條件。庫(kù)車縣農(nóng)信社實(shí)際付款情況是:2012年12月4日支付5%誠(chéng)意金775萬(wàn)元;2013年5月3日支付3800萬(wàn)元時(shí)逾期1563天,欠付2408.56萬(wàn)元;2014年1月2日和7月23日支付4000萬(wàn)元、2000萬(wàn)元時(shí)分別逾期123天和325天,同時(shí)欠付984.63萬(wàn)元,逾期492天;2015年1月6日支付1500萬(wàn)元,按約定的付款進(jìn)度和比例,提前支付394天,多支付515.37萬(wàn)元,扣除相應(yīng)利息39.64萬(wàn)元。故庫(kù)車縣農(nóng)信社逾期付款構(gòu)成違約,應(yīng)向德豐庫(kù)車分公司、德豐公司支付逾期付款利息損失1270.61萬(wàn)元。
根據(jù)德豐庫(kù)車分公司、德豐公司的申請(qǐng)?jiān)賹徴?qǐng)求以及事實(shí)和理由,本院對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行審查:
關(guān)于建筑門廳后退減少的面積是否應(yīng)納入應(yīng)付房款總面積的問(wèn)題。德豐庫(kù)車分公司、德豐公司認(rèn)為,《樓宇認(rèn)購(gòu)誠(chéng)意書》約定的“陽(yáng)臺(tái)”就是指案涉建筑門廳處向后退的部分所形成的退臺(tái),系因庫(kù)車縣農(nóng)信社設(shè)計(jì)變更引起,是房屋建筑面積減少的那一部分,應(yīng)當(dāng)計(jì)入房款總價(jià)。一審法院對(duì)庫(kù)車縣農(nóng)信社訂立《樓宇認(rèn)購(gòu)誠(chéng)意書》時(shí)的法定代表人范志明進(jìn)行調(diào)查詢問(wèn)時(shí),范志明稱“陽(yáng)臺(tái)”是德豐庫(kù)車分公司、德豐公司所稱的退臺(tái),是雙方談判時(shí)疏忽未寫的內(nèi)容,一審法院據(jù)此支持了德豐庫(kù)車分公司與德豐公司的主張。本院認(rèn)為,范志明接受詢問(wèn)時(shí)還稱,關(guān)于陽(yáng)臺(tái)問(wèn)題,黨委會(huì)、財(cái)審會(huì)都有會(huì)議記錄,以會(huì)議記錄為準(zhǔn),而庫(kù)車縣農(nóng)信社依照一審法院的要求提交的相關(guān)會(huì)議記錄并未論及陽(yáng)臺(tái)。同時(shí),案涉建筑總價(jià)15521.40萬(wàn)元,陽(yáng)臺(tái)總價(jià)1249.92萬(wàn)元,約為總價(jià)款十分之一,雙方疏忽訂立如此重要的合同條款,顯悖常理,故范志明的證言不可單獨(dú)證明本案事實(shí)。案涉《樓宇認(rèn)購(gòu)誠(chéng)意書》雖明確約定了陽(yáng)臺(tái)的面積及每平米單價(jià),但實(shí)際履行中未建造陽(yáng)臺(tái),未建造的這部分空間,無(wú)論如何稱呼,是德豐庫(kù)車分公司與德豐公司也認(rèn)可的“房屋建筑面積減少的那一部分”?!稑怯钫J(rèn)購(gòu)誠(chéng)意書》約定的是按面積按單價(jià)計(jì)算房款的方式,現(xiàn)房屋建筑面積減少,即應(yīng)按照實(shí)際面積收取房款。一審法院采信范志明的證言將未建造的面積計(jì)入應(yīng)付房款總面積,依據(jù)不足。二審法院綜合全案證據(jù),認(rèn)定門廳后退減少的面積不應(yīng)計(jì)入房屋總價(jià)款,處理正確。德豐庫(kù)車分公司與德豐公司此項(xiàng)申請(qǐng)?jiān)賹徖碛扇狈σ罁?jù),本院不予支持。
關(guān)于庫(kù)車縣農(nóng)信社是否應(yīng)支付逾期付款利息的問(wèn)題。案涉《樓宇認(rèn)購(gòu)誠(chéng)意書》約定的付款方式是:“簽訂認(rèn)購(gòu)書之日起七日內(nèi)支付全部總房款5%的誠(chéng)意金,自取得項(xiàng)目《施工許可證》并開工七日內(nèi)將誠(chéng)意金轉(zhuǎn)為第一期房款,同時(shí)按總房款40%支付,簽訂正式《商品房買賣合同》七日內(nèi)支付到總房款90%,自辦理入住手續(xù)前全部付清?!睋?jù)此,《商品房買賣合同》的訂立是本案付款的重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)。庫(kù)車縣農(nóng)信社迄今已支付70%以上房款,但雙方至今未簽訂正式的《商品房買賣合同》,亦未辦理入住手續(xù),故庫(kù)車縣農(nóng)信社支付達(dá)90%房款以及付清全部房款的條件均未成就。德豐庫(kù)車分公司與德豐公司主張庫(kù)車縣農(nóng)信社支付逾期付款利息,缺乏合同依據(jù),本院不予支持。
綜上,德豐庫(kù)車分公司與德豐公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回新疆德豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司庫(kù)車分公司與新疆德豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的再審申請(qǐng)。
審判長(zhǎng) 駱 電
審判員 王 濤
審判員 楊弘磊
二〇一九年二月二十七日
法官助理魏曉龍
書記員陳璐
成為第一個(gè)評(píng)論者