中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申5018號
再審申請人(一審被告、反訴原告,二審上訴人):內(nèi)蒙古長融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)機(jī)場北輔路。
法定代表人:王繼,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:李昕睿,慧聰律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:曹斌,慧聰律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審原告、反訴被告,二審被上訴人):四川建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地四川省華鎣市文化路。
法定代表人:匡全明,該公司董事長。
委托訴訟代理人:李剛,四川謙為上律師事務(wù)所律師。
再審申請人內(nèi)蒙古長融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱長融房地產(chǎn)公司)因與被申請人四川建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡稱四川公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服本院(2018)最高法民終482號民事判決,向本院申請?jiān)賹?。本院依法組成合議庭對本案進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
長融房地產(chǎn)公司申請?jiān)賹彿Q,原判決認(rèn)定的基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明、適用法律確有錯(cuò)誤,有新的證據(jù)足以推翻原判決,依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第六項(xiàng)的規(guī)定申請?jiān)賹?,請求依法撤銷最高人民法院(2018)最高法民終482號民事判決,改判駁回四川公司的訴訟請求,支持長融房地產(chǎn)公司要求四川公司提供已付工程款發(fā)票的訴求。理由如下:(一)長融房地產(chǎn)公司于2019年6月28日再次委托原鑒定機(jī)構(gòu)內(nèi)蒙古科瑞房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對水岸小鎮(zhèn)G-1區(qū)建筑工程的建筑面積進(jìn)行測繪?,F(xiàn)提交該評估公司作出《建筑面積測繪報(bào)告》作為新證據(jù),用于證明原判決以《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認(rèn)表》認(rèn)定建筑面積是不準(zhǔn)確和客觀的,足以推翻原判決的認(rèn)定。(二)長融房地產(chǎn)公司在二審時(shí)提交的兩份會(huì)議紀(jì)要均能證明《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認(rèn)表》不是各方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,不能作為案涉工程的結(jié)算依據(jù)。且根據(jù)雙方共同確認(rèn)的《水岸小鎮(zhèn)G-1區(qū)4#樓結(jié)算單價(jià)確認(rèn)書》約定,案涉工程結(jié)算面積不應(yīng)包括玻璃幕墻和外墻保溫面積。(三)原判決根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定,認(rèn)定2013年8月四川公司撤場的時(shí)間為工程竣工日期,并要求長融房地產(chǎn)公司支付工程質(zhì)量保證金,屬適用法律確有錯(cuò)誤。(四)原判決從2013年8月1日起計(jì)算欠付工程款的利息屬適用法律錯(cuò)誤。(五)原判決未支持長融房地產(chǎn)公司要求四川公司提供已付工程款的發(fā)票屬適用法律錯(cuò)誤。(六)根據(jù)證據(jù)規(guī)則,四川公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)案涉工程結(jié)算面積的證明責(zé)任,原判決未能正確分配舉證規(guī)則,屬適用法律錯(cuò)誤。(七)本案應(yīng)當(dāng)追加內(nèi)蒙古閩澤商貿(mào)有限責(zé)任公司、巴彥淖爾市金橋房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司、天津神福能源投資有限公司、內(nèi)蒙古玉康隆投資有限公司、內(nèi)蒙古盛大陽光建設(shè)投資有限公司五家單位(以下簡稱閩澤商貿(mào)公司等五家單位)為當(dāng)事人參加訴訟,原判決卻對一審法院未依法追加的程序不予糾正,屬適用法律錯(cuò)誤。
四川公司提交書面意見稱,長融房地產(chǎn)公司所謂的新證據(jù)不是法律意義上的新證據(jù),與本案待證事實(shí)之間不具有直接關(guān)聯(lián)性,無法推翻原判決。原判決以《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認(rèn)表》作為案涉工程建筑面積的認(rèn)定依據(jù)正確,有充分的證據(jù)予以證實(shí)。綜上,原判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,應(yīng)當(dāng)依法駁回長融房地產(chǎn)公司的再審申請。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,根據(jù)案件事實(shí)及法律規(guī)定,長融房地產(chǎn)公司的申請?jiān)賹徥掠刹荒艹闪?,理由如下?/div>
關(guān)于長融房地產(chǎn)公司提交的《建筑面積測繪報(bào)告》是否為新證據(jù)的問題。經(jīng)查,長融房地產(chǎn)公司提交的所謂“新證據(jù)”是指其于二審程序結(jié)束之后單方委托鑒定機(jī)構(gòu)作出的鑒定報(bào)告。從形成時(shí)間上看,不符合再審新證據(jù)的時(shí)間要件。從證據(jù)的內(nèi)容上看,對于工程結(jié)算面積鑒定結(jié)果的真實(shí)與否,取決于原始資料的真實(shí)性,提交鑒定所需的原始資料由雙方當(dāng)事人共同確認(rèn)、辨別真?zhèn)危瑧?yīng)當(dāng)由具有司法鑒定資格的鑒定單位依照法定程序進(jìn)行鑒定,而不能由當(dāng)事人單方委托。本案中,本案一審時(shí)法院委托的評估機(jī)構(gòu)已明確指出其出具的鑒定意見針對的是案涉工程地基和主體一次性結(jié)構(gòu)工程實(shí)際完成面積而非完整的建筑面積,一審法院據(jù)此已釋明長融房地產(chǎn)公司是否對于玻璃幕墻和外墻保溫面積進(jìn)行鑒定,長融房地產(chǎn)公司未再提出申請,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的后果。根據(jù)原審查明,長融房地產(chǎn)公司在二審期間提交的《會(huì)議紀(jì)要》系就G-1區(qū)小業(yè)主面積分?jǐn)倕f(xié)調(diào)會(huì)議主要內(nèi)容的紀(jì)要,不能否定經(jīng)雙方人員核對確認(rèn)的《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認(rèn)表》所記載的內(nèi)容。因此,原判決采信經(jīng)雙方共同確認(rèn)的《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認(rèn)表》認(rèn)定案涉工程G-1區(qū)3-7#樓的建筑面積,并無不當(dāng)。綜上,長融房地產(chǎn)公司提交的《建筑面積測繪報(bào)告》不屬于新證據(jù)的范疇,亦不足以推翻原判決。
關(guān)于案涉工程的工程款、利息及質(zhì)量保證金的問題。根據(jù)《水岸小鎮(zhèn)G-1區(qū)4#樓結(jié)算單價(jià)確認(rèn)書》第二條明確約定“已完成工程結(jié)算單價(jià)為固定每平方米建筑面積結(jié)算單價(jià)1340元”,原判決根據(jù)上述約定和《G-1區(qū)各業(yè)主建筑面積分配確認(rèn)表》的內(nèi)容認(rèn)定案涉工程的工程造價(jià)及工程款,并不缺乏證據(jù)證明。本案中,四川公司于2013年8月撤場,案涉工程交由長融房地產(chǎn)公司占有使用。長融房地產(chǎn)公司雖予以否認(rèn),但未提交證據(jù)予以證明。原判決根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條“當(dāng)事人對建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭議的,按照以下情況分別處理:(三)建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期”的規(guī)定,認(rèn)定2013年8月為竣工日期并從工程交付之日起計(jì)算支付工程款利息,具有事實(shí)和法律依據(jù)。因四川公司提起本案訴訟時(shí)已超過合同約定的一年預(yù)留工程質(zhì)量保證金期間,原判決對案涉工程質(zhì)量保證金未予扣除,亦無不當(dāng)。
關(guān)于四川公司應(yīng)否向長融房地產(chǎn)公司提供發(fā)票的問題。發(fā)票管理是稅務(wù)部門的法定職責(zé),長融房地產(chǎn)公司可另尋其他途徑予以解決,原判決對此未予處理,并無不當(dāng)。
關(guān)于是否追加閩澤商貿(mào)公司等五家單位為當(dāng)事人的問題。根據(jù)原審查明,本案系長融房地產(chǎn)公司與四川公司因履行《建設(shè)工程施工合同》產(chǎn)生的糾紛,而閩澤商貿(mào)公司等五家單位并非本案合同的相對人,其與長融房地產(chǎn)公司存在的合作投資關(guān)系與本案并非同一法律關(guān)系,原判決對長融房地產(chǎn)公司追加閩澤商貿(mào)公司等五家單位為當(dāng)事人的申請未予準(zhǔn)許,并無不當(dāng)。
綜上,長融房地產(chǎn)公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定應(yīng)當(dāng)再審的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款之規(guī)定,裁定如下:
駁回內(nèi)蒙古長融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的再審申請。
審判長 郭忠紅
審判員 陳 佳
審判員 孫祥壯
二〇一九年十一月二十九日
法官助理許冬冬
書記員甄嘉銘
成為第一個(gè)評論者