国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問(wèn)中國(guó)律師網(wǎng)!

咨詢(xún)熱線 023-8825-6629

海上海國(guó)際游艇俱樂(lè)部有限公司再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書(shū)

2020-02-24 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國(guó)最高人民法院
民 事 裁 定 書(shū)
(2019)最高法民申4593號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審原告,二審上訴人):海上海國(guó)際游艇俱樂(lè)部有限公司。住所地:浙江省舟山市嵊泗縣菜園鎮(zhèn)奇觀路88號(hào)1樓-96。
法定代表人:杜露思,該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:繆蕾,上海市錦天城律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:楊建偉,上海市錦天城律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審被告,二審被上訴人):中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第六工程有限公司。住所地:云南省昆明市官渡區(qū)新亞洲體育城商務(wù)辦公區(qū)19棟。
法定代表人:李恩義,該公司董事長(zhǎng)。
再審申請(qǐng)人海上海國(guó)際游艇俱樂(lè)部有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)海上海公司)因與被申請(qǐng)人中國(guó)葛洲壩集團(tuán)第六工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)葛六公司)海洋工程建設(shè)糾紛一案,不服浙江省高級(jí)人民法院(2018)浙民終48號(hào)民事判決,向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
海上海公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q(chēng):(一)原判決認(rèn)定基本事實(shí)缺乏證據(jù)證明。1.原判決以“白圖”不可用于施工為由,認(rèn)定葛六公司無(wú)需就工期延誤承擔(dān)責(zé)任,屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。中國(guó)水電顧問(wèn)集團(tuán)華東勘探設(shè)計(jì)研究院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華東院”)出具的“白圖”完全滿(mǎn)足施工需要,因此不應(yīng)以圖紙瑕疵免除葛六公司工期延誤的責(zé)任。2.原判決認(rèn)為防波堤深度部分不達(dá)標(biāo)不意味著海堤質(zhì)量不合格,屬于認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。海上海公司自行編制的《爆破擠淤施工設(shè)計(jì)方案》中已體現(xiàn)了防波堤拋石深度所需達(dá)到的指標(biāo)。一審法院得到的華東院?jiǎn)栐?xún)回復(fù),不能代替雙方當(dāng)事人之間已有的約定。3.原判決未查明葛六公司違約超范圍開(kāi)采的相關(guān)事實(shí),屬于遺漏重要事實(shí)。葛六公司簽署多版本分包協(xié)議,舟山市利昌大地爆破工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)利昌公司)存在超量領(lǐng)取爆炸物等事實(shí),并在停工后仍在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)采。葛六公司作為施工總承包方,應(yīng)承擔(dān)合同中關(guān)于禁止超量開(kāi)采約定的違約責(zé)任,且應(yīng)為利昌公司非法開(kāi)采行為導(dǎo)致的實(shí)際損失承擔(dān)連帶責(zé)任。(二)海上海公司在一審過(guò)程中就“扭王塊預(yù)制”申請(qǐng)進(jìn)行質(zhì)量鑒定,但未獲法庭準(zhǔn)許。海上海公司在二審中再次向法院提出對(duì)扭王塊質(zhì)量進(jìn)行司法鑒定,二審法院仍未予準(zhǔn)許。該情形屬于原審法院對(duì)審理案件需要的主要證據(jù),當(dāng)事人因客觀原因不能自行收集,書(shū)面申請(qǐng)人民法院調(diào)查收集,但人民法院未調(diào)查收集的情形,嚴(yán)重?fù)p害了海上海公司的合法權(quán)利。綜上,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第五項(xiàng)的規(guī)定申請(qǐng)?jiān)賹彙?/div>
本院經(jīng)審查認(rèn)為,本案系當(dāng)事人申請(qǐng)?jiān)賹彴讣?,?yīng)當(dāng)圍繞申請(qǐng)?jiān)賹彽睦碛墒欠癯闪⑦M(jìn)行審查。
一、原判決認(rèn)定的基本事實(shí)是否缺乏證據(jù)證明
關(guān)于“白圖”是否可以用于施工的問(wèn)題。據(jù)華東院相關(guān)人員陳述,葛六公司最初獲得的僅有林耿榮簽名的“白圖”不能作為施工依據(jù),只能作為備工備料的參考,正式圖紙于2014年3月出具。華東院是海上海公司股東奧德曼(舟山)旅游項(xiàng)目開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)奧德曼公司)簽約的設(shè)計(jì)單位,亦是出具“白圖”的設(shè)計(jì)單位,其所陳述的內(nèi)容與葛六公司的意見(jiàn)基本一致,也與施工過(guò)程中雙方當(dāng)事人往來(lái)的“工程聯(lián)系單”中關(guān)于設(shè)計(jì)圖紙的內(nèi)容相對(duì)應(yīng),可以證明華東院所述內(nèi)容能夠反映案件的真實(shí)情況。海上海公司堅(jiān)持“白圖”可以滿(mǎn)足施工要求,但未能舉證推翻華東院的陳述。原審法院據(jù)此認(rèn)定海上海公司未能提供符合施工要求的圖紙,葛六公司因此不應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的延誤責(zé)任,具有事實(shí)依據(jù),并無(wú)不當(dāng)。
關(guān)于防波堤部分拋填深度不達(dá)標(biāo)是否影響工程質(zhì)量的問(wèn)題。海上海公司主張已完工部分工程存在質(zhì)量瑕疵,并提交另案中嵊泗縣人民法院委托中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)三航公司)對(duì)案涉防波堤所做的鑒定意見(jiàn)作為證據(jù)。從鑒定意見(jiàn)的內(nèi)容來(lái)看,已完工工程部分確實(shí)存在與設(shè)計(jì)圖不吻合的情況,但根據(jù)三航公司項(xiàng)目主管出庭的陳述,該數(shù)據(jù)差異是否影響工程質(zhì)量并不在鑒定的判斷范圍,故該鑒定意見(jiàn)不能證明已完工工程存在質(zhì)量瑕疵,亦不能證明該數(shù)據(jù)差異會(huì)影響整個(gè)工程質(zhì)量。因此,原判決不支持海上海公司關(guān)于要求葛六公司修復(fù)或賠償?shù)闹鲝垼o(wú)不當(dāng)。
關(guān)于海上海公司主張的葛六公司違約超范圍開(kāi)采石料的問(wèn)題。葛六公司與利昌公司簽訂分包協(xié)議,葛六公司將案涉工程中的石方開(kāi)采、爆破等項(xiàng)目分包給利昌公司。但利昌公司利用其與葛六公司的分包協(xié)議超量申領(lǐng)炸藥等事實(shí)不足以證明葛六公司參與或明知利昌公司的違法開(kāi)采行為。海上海公司聘請(qǐng)監(jiān)理公司監(jiān)督工程現(xiàn)場(chǎng),記載工程進(jìn)度,海上海公司股東奧德曼公司派人統(tǒng)計(jì)利昌公司開(kāi)采外運(yùn)的石料數(shù)量,奧德曼公司被行政處罰后,利昌公司代奧德曼公司向徐公島集體經(jīng)濟(jì)組織支付200萬(wàn)元保證金。上述事實(shí)證明海上海公司或奧德曼公司應(yīng)該明知或默許利昌公司的所有行為,且未有證據(jù)證明海上海公司或奧德曼公司向葛六公司或者利昌公司提出過(guò)異議或者加以制止。因此,海上海公司關(guān)于葛六公司應(yīng)對(duì)利昌公司違法開(kāi)采石料行為承擔(dān)責(zé)任的主張,缺乏事實(shí)依據(jù),不能成立。關(guān)于利昌公司違法開(kāi)采的具體事實(shí),不是本案的審查范圍,原審法院未予查明,并無(wú)不當(dāng)。
二、關(guān)于海上海公司申請(qǐng)?jiān)瓕彿ㄔ赫{(diào)查收集證據(jù)的問(wèn)題
葛六公司在一審期間提交了扭王塊制作材料及混凝土試塊的檢驗(yàn)報(bào)告,證明扭王塊材料及混凝土均經(jīng)檢驗(yàn)合格,海上海公司并無(wú)證據(jù)證明扭王塊交工時(shí)存在質(zhì)量瑕疵。根據(jù)查明的事實(shí),扭王塊相關(guān)工程于2013年8月交工,距一審已超過(guò)三年,在本案二審期間對(duì)扭王塊進(jìn)行鑒定,已無(wú)法證明扭王塊在葛六公司交工時(shí)的質(zhì)量狀態(tài)。因此,二審法院未予準(zhǔn)許海上海公司的鑒定申請(qǐng),并無(wú)不當(dāng)。
綜上,海上海公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百條規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回海上海國(guó)際游艇俱樂(lè)部有限公司的再審申請(qǐng)。
審判長(zhǎng)  楊興業(yè)
審判員  奚向陽(yáng)
審判員  郭載宇
二〇一九年十一月十九日
法官助理馬曉旭
書(shū)記員房建屹

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開(kāi). *表示必填

Top