国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

邯鄲市恒隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-10-27 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申3123號
再審申請人(一審被告、反訴原告,二審上訴人):邯鄲市恒隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地河北省邯鄲市叢臺區(qū)陵西北大街289號7號樓26層。
法定代表人:解守府,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:李海彬,河北浩博律師事務所律師。委托訴訟代理人:楊華,河北浩博律師事務所律師。
被申請人(一審原告、反訴被告,二審被上訴人):萬峰建工集團有限公司,住所地湖北省武漢市新洲區(qū)雙柳街雙鋪村。
法定代表人:戴啟元,該公司董事長。
再審申請人邯鄲市恒隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱恒隆公司)因與萬峰建工集團有限公司(以下簡稱萬峰公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服河北省高級人民法院(2018)冀民終853號民事判決,向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
恒隆公司申請再審稱:(一)二審判決認定案涉工程款的付款條件已成就,并判決恒隆公司承擔支付義務錯誤。1.根據(jù)恒隆公司于2015年12月16日與萬峰公司簽訂的《建設(shè)工程施工補充協(xié)議書(二)》(以下簡稱協(xié)議二),萬峰公司只有在依約完成全部剩余工程量的情況下,方有權(quán)就案涉工程款向恒隆公司主張權(quán)利,否則恒隆公司有權(quán)拒付工程款并相應順延付款節(jié)點。一、二審中,萬峰公司對剩余工程中“地下室內(nèi)墻、天棚乳膠漆噴涂”尚未完工的事實予以認可,雙方約定的付款條件未成就,恒隆公司有理由拒絕萬峰公司要求支付剩余工程款的請求,協(xié)議二中約定的付款節(jié)點也應相應順延。2.恒隆公司提交了河北盛淼安全技術(shù)工程有限公司邯鄲分公司出具的《邯鄲市恒隆廣場消防施工情況說明》(以下簡稱《情況說明》),證明案涉工程通風系統(tǒng)于2016年1月8日已正常運行,完成舉證責任。一、二審法院片面相信萬峰公司一言之詞,認定未完工程尚不具備施工條件,并以此認定付款條件已成就,損害恒隆公司合法權(quán)益。3.二審要求恒隆公司就具備施工條件時通知萬峰公司承擔舉證責任錯誤。協(xié)議二的簽訂時間為2015年12月16日,約定的剩余工程工期為45天,工期截止時間應為2016年1月30日,依據(jù)《情況說明》通風系統(tǒng)于1月8日已正常運行,并依據(jù)協(xié)議二第三項,萬峰公司須積極配合恒隆公司組織進行該項目的竣工驗收和竣工備案,依據(jù)常理,恒隆公司作為項目發(fā)包方,工程的盡早竣工驗收和備案必然是其所追求的,其必然會在具備施工條件時立即通知施工方,以盡早實現(xiàn)整體工程的竣工驗收和備案。二審法院對如此明顯的事實,讓恒隆公司承擔不應承擔的舉證責任,并以此否定恒隆公司主張的事實,有違證據(jù)規(guī)則和立法精神。(二)因恒隆公司不予支付工程款的行為并未構(gòu)成違約,二審判決恒隆公司就案涉工程款按中國人民銀行同期貸款利率的二倍支付利息錯誤。(三)一、二審判決在漠視萬峰公司對應義務的情況下,片面對工程款的支付作出認定,既不合理更不合法。綜上,恒隆公司依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項的規(guī)定申請再審。
本院認為,恒隆公司應否承擔違約責任是本案審查的重點。
關(guān)于工程款支付條件是否已成就。協(xié)議二是雙方對整個工程款結(jié)算總價已進行確認的前提下,就剩余工程款的支付條件和時間節(jié)點作出的約定。該協(xié)議約定了從簽訂之日起45天內(nèi),萬峰公司應保證完成附件工程量清單中列明的工程量,同時約定了在附件清單的工程量完成之日起恒隆公司按照約定的時間節(jié)點向萬峰公司支付工程款。對此,恒隆公司主張只要附件清單工程量未完成,剩余工程款支付條件即不成就。經(jīng)一審法院查明,協(xié)議二簽訂后,萬峰公司完成了附件工程量清單中除土建工程未完工程量、地下室內(nèi)墻、天棚乳膠漆噴涂以外的其他工程。協(xié)議二約定的附件工程量清單上記載為:“地下室內(nèi)墻、天棚乳膠漆噴涂(通風系統(tǒng)運行后再施工完)”。一審審理中,萬峰公司提供了現(xiàn)場拍攝的照片證明通風系統(tǒng)尚未正常運行,證明未完成“地下室內(nèi)墻、天棚乳膠漆噴涂”兩項工程的原因在于恒隆公司。恒隆公司提交了《情況說明》證明2016年1月8日通風系統(tǒng)已正常運行。相較而言,萬峰公司提供的照片為物證,恒隆公司提供的《情況說明》為證人證言。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第七十七條第二款的規(guī)定,物證的證明力一般大于證人證言,故一、二審法院認定萬峰公司已按約履行協(xié)議二,具有合理性。此外,恒隆公司主張其不應承擔在施工條件具備后通知萬峰公司進場繼續(xù)施工的舉證責任,因其已向萬峰公司通知屬于顯而易見的免證事項,理據(jù)顯不充分。另,2016年1月26日恒隆公司向萬峰公司出具了《金豪庭小區(qū)項目未完成工程量現(xiàn)已完成情況確認單》,之后恒隆公司于2016年2月3日、2月6日分別向萬峰公司支付了部分工程款,說明其對付款條件已經(jīng)成就是認可的。故一、二審法院關(guān)于付款條件已成就的認定,并無不當。
協(xié)議二約定了支付工程款的具體節(jié)點。恒隆公司在付款條件已成就的情況下,未按照合同約定支付工程款,構(gòu)成違約,理應承擔違約責任。一、二審法院按照合同約定要求恒隆公司就案涉工程款按中國人民銀行同期貸款利率的二倍支付利息,并無不妥。
綜上,恒隆公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條規(guī)定的情形。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回邯鄲市恒隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的再審申請。
審判長  張純
審判員  萬挺
審判員  潘杰
二〇一九年七月三十一日
書記員  宋健

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top