中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申2427號(hào)
再審申請人(一審原告、反訴被告,二審被上訴人):蒙城縣恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地安徽省亳州市蒙城縣盛世家園小區(qū)東側(cè)。
法定代表人:張東亮,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:道日納,北京大成律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人:項(xiàng)曉月,北京大成律師事務(wù)所律師。
被申請人(一審被告、反訴原告,二審上訴人):合肥建工集團(tuán)有限公司,住所地安徽省合肥市高新區(qū)香樟大道**號(hào)網(wǎng)訊大廈。
法定代表人:劉國福,該公司董事長。
再審申請人蒙城縣恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱蒙城恒祥公司)因與被申請人合肥建工集團(tuán)有限公司(以下簡稱合肥建工公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服安徽省高級(jí)人民法院(2018)皖民終650號(hào)民事判決(以下簡稱二審判決),向本院申請?jiān)賹?。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
蒙城恒祥公司申請?jiān)賹彿Q本案應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)再審。事實(shí)與理由:一、蒙城恒祥公司已付工程款為145382346.54元。蒙城恒祥公司于2013年7月29日付款959176元,2014年8月13日付款50萬元,2014年11月20日付款198613元,以上合計(jì)1657789元,該三筆款項(xiàng)均應(yīng)作為已付工程款,不應(yīng)扣除計(jì)算。蒙城恒祥公司在本案一審提交的證據(jù)十一中的“用款申請單”“記賬憑證”及合肥建工公司開具的發(fā)票上,明確記載款項(xiàng)為“工程結(jié)算款”“承付工程款”和“工程款”,關(guān)于50萬元的“借條”上也注明“同意借,在下次付工程款中及時(shí)歸還”,即明確借款抵頂工程款。故上述三筆款項(xiàng)均應(yīng)作為已付工程款,不應(yīng)扣除計(jì)算。二、蒙城恒祥公司退還保修金期限應(yīng)自2016年11月10日審定完畢之日計(jì)算至滿兩年后的7日內(nèi),而非自工程竣工驗(yàn)收合格之日計(jì)算。即2018年11月17日之前應(yīng)退還保修金(不含防水工程保修金),即使支付逾期利息也應(yīng)從2018年11月17日之后計(jì)算。三、合肥建工公司對(duì)案涉工程不享有優(yōu)先受償權(quán)。案涉工程最后一批竣工驗(yàn)收時(shí)間是2015年8月28日,合肥建工公司提起反訴請求主張優(yōu)先受償權(quán)是2017年4月10日,已經(jīng)超過《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》第四條規(guī)定的六個(gè)月期限,不應(yīng)享有優(yōu)先受償權(quán)。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,蒙城恒祥公司在本案一審期間提交的支付利息計(jì)算表將涉案三筆款項(xiàng)共計(jì)1657759元計(jì)算在“合肥建工30%利息”目錄下。蒙城恒祥公司在證明目的中也將2364839.57元(包含上述1657789元)主張為遲延付款利息,并認(rèn)可合肥建工公司出具的相應(yīng)發(fā)票也是針對(duì)利息,合肥建工公司質(zhì)證意見為對(duì)該部分款項(xiàng)為利息無異議。其中涉及的959176元的款項(xiàng),蒙城恒祥公司內(nèi)部的《用款申請單》用款事由及依據(jù)一欄中載明為工程款(利息),該部分款項(xiàng)的銀行業(yè)務(wù)回單中也明確載明用途為工程款利息,198613元的款項(xiàng)相關(guān)銀行業(yè)務(wù)回單中載明用途為利息。二審判決依據(jù)上述證據(jù)及質(zhì)證意見認(rèn)定1657789元為利息,并認(rèn)為其不應(yīng)計(jì)入已付工程款,并無不妥。對(duì)退還保修金期限的起算時(shí)間,蒙城恒祥公司主張自2016年11月10日審定完畢之日起算,并無合同依據(jù)及法律依據(jù)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二百八十六條規(guī)定,獲得建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)的前提是已符合價(jià)款支付條件。案涉工程價(jià)款支付條件完成的日期應(yīng)為造價(jià)審定完畢日期即2016年11月10日,故合肥建工公司自2017年4月10日提起反訴并未超過六個(gè)月期限,仍對(duì)工程價(jià)款享有優(yōu)先受償權(quán)。
綜上,蒙城恒祥公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回蒙城縣恒祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的再審申請。
審判長 杜軍
審判員 朱燕
審判員 謝勇
二〇一九年五月三十日
????????????????????????????????????????????????????? 法官助理丁燕鵬
??????????????????????????????????????????????????????? 書記員陳博
成為第一個(gè)評(píng)論者