国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

安徽泰古置業(yè)有限公司、合肥光某建筑安裝工程有限公司建設工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-05-28 塵埃 評論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2019)最高法民申1255號
再審申請人(一審被告、二審上訴人):安徽泰古置業(yè)有限公司,住所地安徽省蚌埠市懷遠縣禹王路西段**號。
法定代表人:王軍,該公司執(zhí)行董事。
委托訴訟代理人:韓素娟,北京市廣盛律師事務所律師。
被申請人(一審原告、二審上訴人):合肥光某建筑安裝工程有限公司,,住所地安徽省長豐縣下塘鎮(zhèn)朱雙路
法定代表人:杜世昌,該公司總經(jīng)理。
再審申請人安徽泰古置業(yè)有限公司(以下簡稱安徽泰古公司)因與被申請人合肥光某建筑安裝工程有限公司(以下簡稱合肥光某公司)建設工程施工合同糾紛一案,不服安徽省高級人民法院(2018)皖民終157號民事判決(以下簡稱二審判決),向本院申請再審。本院依法組成合議庭進行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
安徽泰古公司申請再審稱,本案應依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項的規(guī)定進行再審。事實和理由:一、涉案鑒定意見書不能作為本案定案依據(jù),二審判決對工程價款數(shù)額的認定缺乏證據(jù)證明。其一,涉案鑒定意見書形式不合法。參與鑒定的人員有六人,但只有三人加蓋職業(yè)資格章,且僅有兩人提供資格證書。實際參與鑒定的人員是否具有鑒定資格,一、二審法院均未查明。其二,鑒定意見書因存在材料調(diào)整、適用文件、取費標準等諸多明顯錯誤,導致多審計工程價款9464134元,安徽泰古公司申請就爭議部分進行補充鑒定,二審法院未予準許。上述鑒定意見書不能作為認定本案工程造價的證據(jù)。其三,本案二審期間,安徽泰古公司提交了《對安徽人和項目管理有限公司皖人咨字2017-152-D<工程鑒定意見書>異議意見》《泰古新天地一期工程造價匯總對照表》《安徽泰古置業(yè)有限公司對案涉工程審計書》等證據(jù),二審判決稱“并無證據(jù)證明”不是事實。其四,鑒定機構(gòu)安徽人和項目管理有限公司(以下簡稱安徽人和公司)因存在不良行為,于2018年8月22日被霍山縣人民政府霍公管【2018】43號文件予以通報,2017年11月2日曾被全椒縣規(guī)建局全建罰字(2017)第011號行政處罰,安徽泰古公司有理由對其出具的《鑒定意見書》的公正性產(chǎn)生懷疑。二、本案二審判決認定從起訴之日按銀行同期同類貸款利率計算利息沒有事實和法律依據(jù)。其一,本案《建設工程施工合同》及《總包單位補充協(xié)議》等系列協(xié)議均沒有關(guān)于工程款利息的約定,而根據(jù)雙方對工程款付款節(jié)點的約定,在合肥光某公司單方違約停工撤場的情況下,安徽泰古公司只需按月進度已完工程量80%支付工程款即可,安徽泰古公司合計已按月進度款支付到85.65%,不存在欠付工程款情形。其二,涉案工程款未經(jīng)決算審計的原因是合肥光某公司違約退場且拒不提供決算資料所致,工程造價數(shù)額在判決書生效之前尚未確定,利息應當從判決書生效之日起算。其三,涉案《建設工程施工合同》及《總包單位補充協(xié)議》均沒有約定利息,本案不應適用《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條規(guī)定的按銀行同期同類貸款利率計算利息。其四,《總包單位補充協(xié)議》第六條約定“本工程不支付預付款”,故本案應適用《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第六條規(guī)定,當事人對墊資利息沒有約定,承包人請求支付利息的,不予支持。三、本案二審判決對鑒定費的負擔認定錯誤。本案所涉工程未完成決算審計的根本原因是合肥光某公司拒不提供決算資料所致,鑒定是由合肥光某公司單方申請,鑒定費應由其全部承擔。
本院經(jīng)審查認為,涉案鑒定機構(gòu)安徽人和公司系經(jīng)法院依法委托的有鑒定資質(zhì)的鑒定機構(gòu),參與鑒定的相關(guān)人員在最終出具的鑒定意見書上簽字蓋章,安徽人和公司在本案一審時亦已提交相關(guān)鑒定人員的執(zhí)業(yè)資格證書及社保證明,因此該鑒定意見書并不存在因鑒定人員缺乏相應資質(zhì)而無效的情形。安徽泰古公司以加蓋職業(yè)資格章人數(shù)較少為由否定鑒定意見書,缺乏法律依據(jù)。安徽泰古公司主張安徽人和公司在鑒定工程造價時存在材料調(diào)整、適用文件、取費標準等諸多明顯錯誤情形,導致多審計工程價款9464134元。經(jīng)查,本案一審期間鑒定機構(gòu)安徽人和公司已就安徽泰古公司提出的上述問題作了書面回復,二審法院亦組織雙方對上述問題再次進行質(zhì)證,安徽泰古公司一、二審期間均未提交足以反駁鑒定意見書的證據(jù)。此種情形下,二審判決依據(jù)鑒定意見書認定合肥光某公司施工的工程價款為123988417.72元,并無不當。安徽泰古公司二審期間提交的《對安徽人和項目管理有限公司皖人咨字2017-152-D<工程鑒定意見書>異議意見》《泰古新天地一期工程造價匯總對照表》《安徽泰古置業(yè)有限公司對案涉工程審計書》等證據(jù)均屬安徽泰古公司單方意見,屬于當事人陳述,合肥光某公司亦不認可,故二審判決對該三份證據(jù)不予認定并無不當。安徽泰古公司本案中提交鑒定機構(gòu)安徽人和公司因存在不良行為而受到行政處罰的相關(guān)材料與本案不具有關(guān)聯(lián)性,該材料不足以否定涉案鑒定意見書的證明力,故對安徽泰古公司相應主張本院不予采信。涉案工程已經(jīng)竣工驗收合格并交付使用,合肥光某公司有權(quán)要求安徽泰古公司支付剩余工程款并支付逾期付款利息。本案雙方當事人簽訂的《建設工程施工合同》及《總包單位補充協(xié)議》等系列協(xié)議中均未就工程款利息作出明確約定,而合肥光某公司又存在提前退場情節(jié),此種情形下,二審判決變更一審判決以竣工之日為計息起始日并酌定以合肥光某公司提起訴訟之日為計息時間,并未加重安徽泰古公司負擔,并無不當。安徽泰古公司主張應從判決生效之日起計息,因缺乏事實和法律依據(jù),本院不予支持。二審判決的利息指向的是欠付工程款利息,而并非合肥光某公司墊付款利息,因此本案不能適用《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第六條規(guī)定。鑒定費負擔問題不屬于再審的法定事由,安徽泰古公司以鑒定費分擔錯誤為由請求再審本案,難以成立,該公司有關(guān)意見可向原審法院提出。
綜上,安徽泰古公司的再審申請不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第二項、第六項規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回安徽泰古置業(yè)有限公司的再審申請。
審判長  包劍平
審判員  杜 軍
審判員  謝 勇
二〇一九年四月二十九日
?????????????????????????? 法官助理陳其慶
???????????????????????????? 書記員王悅

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top