中成公司的再審請(qǐng)求：1.撤銷一審、二審判決；2.判令國泰公司、同方房產(chǎn)公司連帶支付中成公司工程款95955773.41元及相應(yīng)利息、違約金500萬元（暫計(jì)，其中56230083.22元自2014年1月16日起至實(shí)際清償之日止按照年利率16%計(jì)算利息；39725690.19元自2013年1月30日起至實(shí)際清償之日止按照同期銀行貸款利率計(jì)算利息，同時(shí)39725690.19元自2013年1月30日起至實(shí)際清償之日止按照每日千分之一計(jì)算違約金）；3.判令國泰公司、同方房產(chǎn)公司連帶支付中成公司停工損失11061500元；4.判令同方控股公司在未到位注冊(cè)資金3100萬元的本金及利息（利息以3100萬元為基數(shù)，自2011年10月22日起計(jì)算至實(shí)際清償之日止）的范圍內(nèi)對(duì)同方房產(chǎn)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任；5.判令國泰公司、同方房產(chǎn)公司共同承擔(dān)本案鑒定費(fèi)100萬元。事實(shí)與理由：（一）案涉工程因未取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證以及建設(shè)工程規(guī)劃許可證，國泰公司、同方房產(chǎn)公司與中成公司簽訂的《同方國際城（A地塊、B地塊一期、C地塊一期）工程施工總承包補(bǔ)充協(xié)議》、同方房產(chǎn)公司與中成公司簽訂的《同方國際城A地塊（暫）工程施工總承包補(bǔ)充協(xié)議》以及沈陽萬融現(xiàn)代建筑產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱萬融產(chǎn)業(yè)公司）與國泰公司、同方房產(chǎn)公司、中成公司簽訂的《關(guān)于同方國際城B、C地塊一期工程協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《B、C工程協(xié)議》）均因違反《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》相關(guān)規(guī)定而無效，一審、二審判決對(duì)于合同效力認(rèn)定錯(cuò)誤。（二）國泰公司、同方房產(chǎn)公司應(yīng)對(duì)同方國際城B、C地塊工程款及停工損失承擔(dān)付款責(zé)任。一審、二審判決認(rèn)為根據(jù)《B、C工程協(xié)議》，同方國際城B、C地塊新的發(fā)包人變更為萬融產(chǎn)業(yè)公司。事實(shí)上，《B、C工程協(xié)議》簽署后，除按約支付900萬元補(bǔ)償款（其中國泰公司300萬、萬融產(chǎn)業(yè)公司600萬）外，其余內(nèi)容均未履行。根據(jù)遼寧省高級(jí)人民法院（2015）遼民二終字第00139號(hào)民事判決（以下簡(jiǎn)稱遼寧高院139號(hào)判決）查明的事實(shí)，《B、C工程協(xié)議》已于2013年1月28日被協(xié)議解除，萬融產(chǎn)業(yè)公司事實(shí)上并未成為同方國際城B、C地塊新的發(fā)包人。中成公司已無法根據(jù)《B、C工程協(xié)議》主張相關(guān)權(quán)利。進(jìn)一步講，根據(jù)《B、C工程協(xié)議》的約定，B、C地塊的工程款付款義務(wù)人仍為國泰公司、同方房產(chǎn)公司，其付款義務(wù)并未因萬融產(chǎn)業(yè)公司成為新的發(fā)包人而轉(zhuǎn)移至萬融產(chǎn)業(yè)公司。即便同方國際城B、C地塊的付款義務(wù)人確因《B、C工程協(xié)議》變更為萬融產(chǎn)業(yè)公司，朱志平代表國泰公司、同方房產(chǎn)公司簽訂兩份《備忘錄》，同意對(duì)同方國際城B、C地塊承擔(dān)付款責(zé)任也構(gòu)成了債的加入。中成公司當(dāng)然可依據(jù)兩份《備忘錄》向國泰公司、同方房產(chǎn)公司主張權(quán)利。（三）關(guān)于工程造價(jià)的認(rèn)定。A地塊工程造價(jià)為191202455元，B地塊工程造價(jià)可判定部分為54337976元，C地塊工程造價(jià)為80753754元。（四）關(guān)于已付工程款的認(rèn)定。900萬元停工損失不應(yīng)計(jì)入國泰公司、同方房產(chǎn)公司已付工程款。一審、二審判決根據(jù)國泰公司、同方房產(chǎn)公司單方陳述即認(rèn)定A地塊已付款為127005529.79元，B、C地塊已付款為116605050.88元缺乏事實(shí)依據(jù)。中成公司代付的塔吊租賃費(fèi)4272169.08元應(yīng)從已付工程款中抵扣。（五）國泰公司、同方房產(chǎn)公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)工程款逾期付款利息、違約金及停工損失。