国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

信陽市恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、河南青城建設(shè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛再審審查與審判監(jiān)督民事裁定書

2019-03-17 塵埃 評(píng)論0

中華人民共和國最高人民法院
民 事 裁 定 書
(2018)最高法民申4518號(hào)
再審申請(qǐng)人(一審被告、二審上訴人):信陽市恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,住所地河南省信陽市羊山新區(qū)新六大街香格里拉花園****。
法定代表人:林瑞,該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:程旭紅,北京市中創(chuàng)(鄭州)律師事務(wù)所律師。
被申請(qǐng)人(一審原告、二審被上訴人):河南青城建設(shè)有限公司,住所地河南省平頂山市新城區(qū),住所地河南省平頂山市新城區(qū)祥云路與公明路交叉口向西100米路北九天商務(wù)**tyle="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋體; font-size: 15pt"> 法定代表人:王克明,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:時(shí)新章,河南新章律師事務(wù)所律師。
再審申請(qǐng)人信陽市恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱恒信公司)因與被申請(qǐng)人河南青城建設(shè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱青城公司)建設(shè)工程施工合同糾紛一案,不服河南省高級(jí)人民法院(2018)豫民終413號(hào)民事判決(以下簡(jiǎn)稱二審判決),向本院申請(qǐng)?jiān)賹?。本院依法組成合議庭進(jìn)行了審查,現(xiàn)已審查終結(jié)。
恒信公司申請(qǐng)?jiān)賹彿Q應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)再審本案。事實(shí)和理由:(一)二審判決認(rèn)定涉案工程于2013年12月底之前已通過竣工驗(yàn)收,屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。其一,青城公司提交的經(jīng)五家單位簽章的工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告不能作為認(rèn)定竣工日期的依據(jù)。該報(bào)告竣工驗(yàn)收日期一欄為空白。二審判決采信該7份工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告并推定涉案工程在2013年12月底之前已通過驗(yàn)收,缺乏事實(shí)依據(jù)。其二,青城公司提交的鑰匙移交證明不能作為認(rèn)定交房時(shí)間的依據(jù)。該鑰匙移交證明未加蓋雙方公章,而且其載明的時(shí)間是2014年1月—7月,但在該時(shí)間節(jié)點(diǎn)后青城公司仍在施工。該證明述稱的分戶驗(yàn)收系虛假陳述。雙方簽訂的施工合同約定了竣工驗(yàn)收方式和竣工時(shí)間確定方式,法院應(yīng)當(dāng)按照雙方的約定來確定。其三,有新證據(jù)證明涉案工程竣工驗(yàn)收時(shí)間為2016年6月25日。河南省建設(shè)工程質(zhì)量整改通知書信建質(zhì)監(jiān)(2015)第137號(hào)文件和信陽市香格里拉花園1-7#樓工程質(zhì)量整改回復(fù)單,2015年6月29日信陽市香格里拉項(xiàng)目聯(lián)系函,2015年7月3日《設(shè)計(jì)變更工作聯(lián)系函》,2015年4月3日編號(hào)2015-01聯(lián)系函,文件簽收記錄和四份工作聯(lián)系函,7份工程竣工報(bào)告等新證據(jù)表明涉案工程竣工驗(yàn)收時(shí)間應(yīng)為2016年6月25日。(二)二審判決錯(cuò)誤認(rèn)定竣工驗(yàn)收時(shí)間,進(jìn)而未判決扣除5%維修保證金8526030.24元,是錯(cuò)誤的。(三)二審判決判令恒信公司承擔(dān)自2016年2月1日起以剩余欠付工程款14508263.1元為基數(shù)按銀行貸款利率計(jì)算的利息,于法無據(jù)。其一,涉案工程款未能達(dá)成結(jié)算是由于青城公司所報(bào)的決算價(jià)格虛高,過錯(cuò)在青城公司。其二,本案中青城公司拒絕履行質(zhì)保維修義務(wù),恒信公司更無需支付5%維修保證金的利息。(四)二審判決適用法律錯(cuò)誤。涉案項(xiàng)目屬于民用建筑,涉及面積為11萬余平方米,投資金額高達(dá)1.7億余元,屬于必須進(jìn)行招投標(biāo)的項(xiàng)目。雙方在2011年5月簽訂的施工合同應(yīng)為無效合同,涉案項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)依據(jù)中標(biāo)備案施工合同進(jìn)行裁決。(五)二審判決對(duì)訴訟費(fèi)用分擔(dān)有失公允。恒信公司不存在違約情形,應(yīng)由青城公司承擔(dān)90%以上訴訟費(fèi)用及鑒定費(fèi)。(六)涉案社會(huì)保障費(fèi)3817023.84元仍由恒信公司支付,屬認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。該筆費(fèi)用在總造價(jià)中已經(jīng)單列,青城公司在已付工程款中自認(rèn)不包含該筆費(fèi)用,二審在總造價(jià)中再次添加該筆費(fèi)用系重復(fù)計(jì)算,應(yīng)予糾正。
青城公司提交意見稱恒信公司的再審請(qǐng)求和理由不能成立。事實(shí)和理由:(一)涉案工程已于2013年12月底以前全部竣工驗(yàn)收完畢,并陸續(xù)交付使用,恒信公司提供的所謂新證據(jù)不能推翻該事實(shí)。鑰匙移交證明證實(shí)的不僅僅是交鑰匙,而且是交房。恒信公司混淆了建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案兩個(gè)不同的概念。恒信公司提供的新證據(jù)都是涉案工程驗(yàn)收合格后為了進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收備案所辦的手續(xù),不影響該工程已于2013年12月31日前已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格并交付使用事實(shí)的成立。(二)涉案項(xiàng)目工程維修保證金已經(jīng)到了支付期限,本案二審判決沒有扣除5%的維修保證金是正確的。香格里拉項(xiàng)目1#—7#樓于2013年12月31日前全部竣工驗(yàn)收合格,2014年12月17日前全部交付業(yè)主使用,至2017年12月12日一審法院作出判決之日已超過合同約定兩年返還全部維修保證金的期限。(三)二審判決以14508263.1元為基數(shù)從2016年2月1日起計(jì)算工程款利息,符合法律規(guī)定。(四)二審判決以雙方2011年5月11日簽訂的建筑工程施工合同作為依據(jù)進(jìn)行結(jié)算正確。在訴訟過程中,恒信公司并未對(duì)2011年5月11日雙方實(shí)際履行的建筑工程施工合同的效力提出異議。一審法院委托鑒定時(shí),恒信公司認(rèn)可鑒定機(jī)構(gòu)依據(jù)該施工合同進(jìn)行工程價(jià)款結(jié)算及作出的評(píng)估鑒定。恒信公司該再審申請(qǐng)理由有違誠信,不應(yīng)支持。(五)訴訟費(fèi)用分擔(dān)問題并非再審請(qǐng)求的范圍。(六)社會(huì)保障費(fèi)3817003.84元不應(yīng)當(dāng)從工程款中扣除。鑒定機(jī)構(gòu)鑒定結(jié)論為:該工程優(yōu)惠后的造價(jià)170029289.72元,社會(huì)保障費(fèi)3817023.84元,合計(jì)173846313.56元。恒信公司已經(jīng)將青城公司領(lǐng)取的社會(huì)保障費(fèi)3692594.68元作為工程進(jìn)度款從雙方工程結(jié)算中實(shí)際扣除,不存在重復(fù)計(jì)算情形。
本院經(jīng)審查認(rèn)為,因恒信公司與青城公司等共同簽章的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告顯示涉案部分工程已于2013年12月竣工驗(yàn)收合格,且經(jīng)恒信公司經(jīng)辦人簽字的鑰匙移交證明顯示青城公司于2014年底前已將涉案工程交付給恒信公司,所以在恒信公司未提供充分證據(jù)否定竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和鑰匙移交證明效力情況下,二審判決認(rèn)定涉案工程已于2013年12月竣工驗(yàn)收合格并無不當(dāng)。恒信公司向本院提交的新證據(jù)僅表明竣工驗(yàn)收備案的時(shí)間為2016年6月25日,因竣工驗(yàn)收實(shí)際發(fā)生與竣工驗(yàn)收備案具有不同的意義,所以涉訴新證據(jù)不足以否定二審認(rèn)定的工程竣工驗(yàn)收時(shí)間。恒信公司、青城公司約定5%維修保證金在工程竣工滿兩年內(nèi)分期支付完及保修期自竣工驗(yàn)收合格之日起開始計(jì)算,本案一審判決作出時(shí)距涉案工程竣工已滿兩年,故二審判決認(rèn)定恒信公司應(yīng)支付相應(yīng)的維修保證金并無不當(dāng)。因涉案工程已于2014年陸續(xù)交付使用,而且截止本案一審判決作出時(shí),涉案工程竣工驗(yàn)收已滿兩年,已達(dá)到支付維修保證金的條件,二審判決認(rèn)定恒信公司自2016年2月1日起向青城公司支付欠付工程款利息并未明顯加重恒信公司的負(fù)擔(dān),二審的處理并無不當(dāng)。即使涉案工程因未招投標(biāo)而導(dǎo)致合同無效,但在涉案工程已竣工驗(yàn)收合格的情況下青城公司亦可請(qǐng)求參照合同支付工程款。而且,雙方簽訂的補(bǔ)充協(xié)議第八條明確排除以備案合同作為結(jié)算依據(jù),故恒信公司主張應(yīng)以備案合同作為結(jié)算依據(jù),難以成立。社會(huì)保障費(fèi)應(yīng)包含在工程總造價(jià)范圍內(nèi),涉案鑒定意見書明確將工程造價(jià)和社會(huì)保障費(fèi)分別計(jì)算,故在恒信公司已將青城公司領(lǐng)取的社會(huì)保障費(fèi)共計(jì)3692594.68元作為已付工程款予以扣除情形下,二審判決認(rèn)定恒信公司應(yīng)支付該筆費(fèi)用不構(gòu)成重復(fù)計(jì)算。訴訟費(fèi)和鑒定費(fèi)分擔(dān)問題不屬于再審審查范圍,恒信公司就此提出的主張,本院不予審查。
綜上,恒信公司的再審申請(qǐng)不符合《中華人民共和國民事訴訟法》第二百條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)規(guī)定的情形。本院依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零四條第一款,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第三百九十五條第二款規(guī)定,裁定如下:
駁回信陽市恒信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的再審申請(qǐng)。
審判長(zhǎng)  包劍平
審判員  杜 軍
審判員  謝 勇
二〇一九年二月十五日
??????????????????????????法官助理陳其慶
??????????????????????????? 書記員王悅

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開. *表示必填

Top