原告：金某建設(shè)集團(tuán)有限公司。住所地：石家莊市高新區(qū)黃河大道160號(hào)。
法定代表人：劉保忠，該公司董事長。
委托訴訟代理人：方樹其，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住石家莊市裕華區(qū)。
委托訴訟代理人：趙國良，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住邢臺(tái)市寧晉縣。
被告：河北弗某某制冷設(shè)備有限公司。住所地：高邑縣高寧路北側(cè)。
法定代表人：謝亞群，該公司董事長。
委托訴訟代理人：張麗霞，北京市首創(chuàng)律師事務(wù)所律師。

原告金某建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱金某公司）與被告河北弗某某制冷設(shè)備有限公司（以下簡稱弗某某公司）建設(shè)工程合同糾紛一案，本院于2016年11月16日立案后，依法適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告委托訴訟代理人方樹其、趙國良，被告委托訴訟代理人張麗霞到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告金某公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.依法判令被告支付原告工程款6893178元，違約金1928200元，利息241688元，共計(jì)9063066元；2.本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由：原被告雙方于2014年10月31日簽訂了《河北弗某某制造設(shè)備有限公司冷藏車生產(chǎn)車間合同》，約定原告承包被告包含土建、鋼結(jié)構(gòu)、維護(hù)系統(tǒng)、通風(fēng)、采光、屋面排水、門等制作和安裝。合同簽訂后，原告依約履行了合同約定的義務(wù)，工程質(zhì)量符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，工程結(jié)算額為12523178元。截止至起訴之日起，被告共拖欠原告工程款6893178元，違約金1928200元，利息241688元，經(jīng)原告催要被告拒不償還。為維護(hù)原告合法權(quán)益，特訴至貴院，望依法判決。
本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：原被告雙方于2014年10月31日簽訂《河北弗某某制冷設(shè)備有限公司冷藏車生產(chǎn)車間合同書》，原被告雙方對(duì)該合同的真實(shí)、合法、有效性均無異議。合同主要約定由原告承包被告位于高邑縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的河北弗某某制冷設(shè)備有限公司冷藏車生產(chǎn)車間項(xiàng)目，合同約定了承包范圍、承包形式、工程造價(jià)、工程期限及順延、工程質(zhì)量、鋼結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收、工程價(jià)款支付與結(jié)算、違約責(zé)任等內(nèi)容。合同簽訂后，原告于2014年12月10日進(jìn)駐被告施工現(xiàn)場，開工建設(shè)，合同約定工程施工期限為165天。期間因被告圖紙變更，工程內(nèi)容增加，施工工期延長至2016年6月6日。2015年6月5日，由施工單位即原告、監(jiān)理單位共同簽署了《河北弗某某制冷設(shè)備有限公司冷藏車廠一期工程2號(hào)車間》工程竣工報(bào)告。原告提交了《工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，竣工驗(yàn)收結(jié)論為“工程質(zhì)量等級(jí)為合格”，并由設(shè)計(jì)單位、施工單位、施工圖審查機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋了單位公章，但日期均未填寫。原告主張日期未填寫的原因在于被告，被告需要在備案時(shí)再填寫合適的時(shí)間。原告施工完成后，出具了《河北弗某某制冷設(shè)備有限公司冷藏車一期工程2號(hào)車間工程結(jié)算書》并將該結(jié)算書郵寄送達(dá)被告，結(jié)算工程總造價(jià)合計(jì)為12523178元。被告依據(jù)合同約定按工程進(jìn)度已向原告支付工程款563萬元。另，原告還申請(qǐng)辦理了原告向被告郵寄送達(dá)《河北弗某某制冷設(shè)備有限公司冷藏車一期工程2號(hào)車間工程結(jié)算書》的行為及內(nèi)容的保全證據(jù)公證。河北省石家莊市太行公證處出具了公證書，證實(shí)原告于2016年6月16日按照被告住所地地址郵寄送達(dá)了結(jié)算書，被告已于2016年6月17日簽收。上述事實(shí)有以下證據(jù)可以證明：1.合同書一份。2.被告弗某某公司通知原告金某公司進(jìn)駐施工現(xiàn)場，組織正式施工的通知一份；3.工程開工報(bào)審表一份；4.工作聯(lián)系單一份；5.工程竣工報(bào)告一份；6.工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一份；7.結(jié)算書一份；8.公證書兩份；9.記賬憑證4份、收據(jù)2份、客戶首付款對(duì)賬入賬通知4份。

本院認(rèn)為，原被告之間簽訂的《河北弗某某制冷設(shè)備有限公司冷藏車生產(chǎn)車間合同書》，是雙方當(dāng)事人真實(shí)的意思表示，是依法成立并生效的合同，雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，按照合同確定的內(nèi)容全面履行自己的義務(wù)。關(guān)于被告主張河北遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司并非被告聘用的監(jiān)理單位，因其未提交充足證據(jù)證明其主張且從工程開工報(bào)審表、工程竣工報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算書來看，涉及到監(jiān)理單位簽字蓋章的部分，總監(jiān)理工程師均為靳新平簽字，單位公章均為河北遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司河北弗某某冷藏車廠一期項(xiàng)目監(jiān)理部。據(jù)此本院對(duì)于被告主張的河北遠(yuǎn)大工程咨詢有限公司并非被告聘用的監(jiān)理單位的主張不予認(rèn)可。關(guān)于工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，該驗(yàn)收?qǐng)?bào)告內(nèi)容顯示工程質(zhì)量等級(jí)合格，原被告及設(shè)計(jì)單位、施工圖審查機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位均已在工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字蓋章，證實(shí)原告金某公司已依照合同約定，將工程竣工并交付被告，單憑日期空缺并不足以推翻工程竣工并驗(yàn)收的事實(shí)。被告對(duì)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上被告單位公章的真實(shí)性提出異議，并提交書面申請(qǐng)書申請(qǐng)對(duì)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中被告單位公章的真實(shí)性予以鑒定，后又書面撤銷了該鑒定申請(qǐng)，視為其自愿放棄申請(qǐng)鑒定。關(guān)于被告主張的從未收到過結(jié)算書，河北省石家莊市太行公證處出具的公證書證實(shí)，原告已在合同約定的期限內(nèi)，將結(jié)算書郵寄送達(dá)被告，被告已簽收。根據(jù)合同約定，原告應(yīng)于工程完工后10日內(nèi)向被告提交工程結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料，被告在接到原告結(jié)算報(bào)告后15天內(nèi)予以審計(jì)確認(rèn)或提出修改意見，逾期視同認(rèn)可。本案中，原告于2016年6月6日施工完畢，2016年6月16日向被告郵寄送達(dá)了結(jié)算書，被告于2016年6月17日簽收，被告主張其未收到結(jié)算報(bào)告的主張本院不予認(rèn)可，被告并未提交證據(jù)證明其在收到結(jié)算書后15天內(nèi)對(duì)結(jié)算報(bào)告提出過修改意見，故依據(jù)合同約定，視同被告認(rèn)可原告郵寄送達(dá)的結(jié)算報(bào)告。被告應(yīng)按照結(jié)算書確定的工程款數(shù)額支付原告。關(guān)于原告主張的違約金及利息，本院認(rèn)為，利息才是被告遲延支付工程款給原告造成的實(shí)際損失，本院支持按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)算遲延支付工程款的利息。利息自工程竣工交付開始起算，即自2016年6月6日開始起算。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第二百六十九條、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十七條、第十八條，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條之規(guī)定，判決如下：

被告河北弗某某制冷設(shè)備有限公司于本判決生效后十日內(nèi)清償原告金某建設(shè)集團(tuán)有限公司工程款6893178元及遲延支付工程款的利息（以本金6893178元為基數(shù)，按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率，從2016年6月6日起計(jì)算至本判決指定的清償之日止）。
駁回原告金某建設(shè)集團(tuán)有限公司的其它訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)75241元，減半收取計(jì)37620.5元，由被告河北弗某某制冷設(shè)備有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省石家莊市中級(jí)人民法院。

審判員　　賈立慧

書記員：王奕昆