原告：重慶市亞龍防腐保溫工程有限公司。住所地：重慶市墊江桂溪鎮(zhèn)人民東路372號(hào)。
法定代表人：王代華，該公司董事長(zhǎng)。
委托代理人：江峰，1971年3月26日，（一般授權(quán)代理）。
委托代理人：楊木林，湖北伸道律師事務(wù)所律師（代理權(quán)限為特別授權(quán)代理）。
被告：中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司。住所地：四川省成都市龍泉驛區(qū)龍都南路199號(hào)。
法定代表人：蘇富強(qiáng)，該公司董事長(zhǎng)。
委托代理人：宋關(guān)平、馮立勇，四川致高守民律師事務(wù)所律師（代理權(quán)限為特別授權(quán)代理）。
第三人：武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司。住所地：鄂州市鄂城區(qū)武昌大道105號(hào)。
法定代表人：王素琳，該公司總經(jīng)理。
委托代理人：余彬，該公司法務(wù)部職員（代理權(quán)限為特別授權(quán)代理）。

原告重慶市亞龍防腐保溫工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱重慶亞龍公司）訴被告中國(guó)化學(xué)工程第七建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)化學(xué)工程第七公司）、第三人武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱鄂城鋼鐵公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2015年3月23日立案受理后，于2015年5月8日、2015年12月28日、2016年2月22日依法組成由審判員齊志剛擔(dān)任審判長(zhǎng)，審判員繆冬琴、人民陪審員鄧睿參加的合議庭公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告重慶亞龍公司的委托代理人江峰、楊木林、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司的委托代理人宋關(guān)平、馮立勇到庭參加了訴訟。第三人鄂城鋼鐵公司經(jīng)本院傳票傳喚，未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：2011年6月13日，第三人鄂城鋼鐵公司（發(fā)包人）將其新2#高爐技改工程中煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程發(fā)包給被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司（承包人）施工，雙方簽訂《建設(shè)工程施工合同》，合同約定：（一）工程概況：1、工程名稱：新2#高爐技改工程；2、工程編號(hào)：鄂鋼重10煉鐵-05；3、工程地點(diǎn)：鄂鋼廠區(qū)區(qū)域范圍；（二）工程承包范圍和內(nèi)容：噴煤主廠房及煙氣爐、噴煤電氣室、干煤棚及皮帶系統(tǒng)、噴吹系統(tǒng)、三電系統(tǒng)；地上、地下各種能源介質(zhì)管網(wǎng)、凈煤氣放散塔系統(tǒng)、煤氣噴水冷卻系統(tǒng)、道路及道路照明；氮?dú)庹{(diào)壓站等系統(tǒng)的相關(guān)施工；（三）合同工期：1、開(kāi)工日期：2011年6月1日；2、竣工日期：2012年1月10日；3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)：220天；（四）合同價(jià)款：1、本工程合同封頂價(jià)款為5960萬(wàn)元；封頂價(jià)含中標(biāo)價(jià)款5498.4325萬(wàn)元和發(fā)包人預(yù)留工程費(fèi)461.5675萬(wàn)元，封頂價(jià)包含建筑費(fèi)及安裝工程費(fèi)，保險(xiǎn)費(fèi)，臨時(shí)德立，發(fā)包人供應(yīng)的材料費(fèi)用，發(fā)包人供應(yīng)設(shè)備運(yùn)輸，保管費(fèi)用（特指從發(fā)包人庫(kù)房至施工現(xiàn)場(chǎng)），基坑防護(hù)，大型機(jī)械進(jìn)出廠，地上地下障礙物清除，生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的抽排水，特殊報(bào)驗(yàn)，監(jiān)檢費(fèi)，試車(chē)，地基處理，特殊安全、文明措施費(fèi)，承包人供應(yīng)材料的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，工序配合，生產(chǎn)搭接保產(chǎn)措施，工農(nóng)關(guān)系協(xié)調(diào)，治安處理等屬于承包范圍內(nèi)涉及的所有內(nèi)容發(fā)生的所有費(fèi)用；2、本工程實(shí)行包工包料，按照施工藍(lán)圖、設(shè)計(jì)變更加有效簽證確定工程量，工程合同價(jià)款由工程量清單綜合單價(jià)計(jì)價(jià)、方案措施費(fèi)包干、工程量清單以外工程項(xiàng)目定額計(jì)價(jià)總價(jià)降點(diǎn)和其它費(fèi)包干四種方式確定：（1）工程量清單綜合單價(jià)計(jì)價(jià)部分：執(zhí)行附件所明確的中標(biāo)綜合單價(jià)，其招標(biāo)清單部分總價(jià)額為5366.02萬(wàn)元；（2）特殊方案措施費(fèi)、安全文明措施費(fèi)、大型機(jī)械進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)和無(wú)負(fù)荷聯(lián)動(dòng)試車(chē)費(fèi)等其它一切方案措施費(fèi)按24萬(wàn)元包干結(jié)算；（3）工程量清單以外工程項(xiàng)目執(zhí)行鄂鋼EG／GL0603-2010《工程項(xiàng)目建筑安裝工程計(jì)價(jià)管理辦法》，土建部分按四類(lèi)工程取費(fèi)總價(jià)（含稅）下降7%結(jié)算、安裝工程按三類(lèi)工程取費(fèi)總價(jià)（含稅）下降7%結(jié)算，本部分投資按93萬(wàn)元限額控制；（4）其它費(fèi)為15.4125萬(wàn)元包干結(jié)算；3、合同價(jià)款未含發(fā)包人供應(yīng)的設(shè)備費(fèi)、樁基檢測(cè)費(fèi)用；4、發(fā)票：建筑安裝工程費(fèi)在工程所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具建安發(fā)票；（五）合同生效：本合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽字和蓋合同專(zhuān)用章后生效。被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司、第三人鄂城鋼鐵公司均在合同上加蓋了合同專(zhuān)用章。
2011年6月15日，被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司鄂州項(xiàng)目經(jīng)理部向武漢星宇建設(shè)工程監(jiān)理有限公司發(fā)出《工程開(kāi)工報(bào)告》，擬于2011年6月18日開(kāi)工。武漢星宇建設(shè)工程監(jiān)理有限公司于2011年6月30日審批后同意開(kāi)工。
2011年6月22日，被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司（承包方）就其承接的鄂城鋼鐵公司新2#高爐技改工程（煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程），與原告重慶亞龍公司（分包方）簽訂《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》，合同約定：（一）工程概況：1、工程名稱：新2#高爐技改工程（煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程）；2、工程地點(diǎn)：鄂鋼廠區(qū)區(qū)域范圍；3、工程承包內(nèi)容與范圍：執(zhí)行總包合同；4、承包方有權(quán)對(duì)本工程承包范圍和工程內(nèi)容作出調(diào)整；（二）合同價(jià)款：金額以最終結(jié)算價(jià)款為準(zhǔn)；（三）工期：開(kāi)工日期執(zhí)行總包合同，合同日期總?cè)諝v天數(shù)為220天；（四）工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)雙方約定為執(zhí)行總包合同；（五）分包方向承包方承諾，按照合同約定的工期和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任；（六）承包方向分包方承諾，按照合同約定的期限和方式，支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)，但以承包方收到發(fā)包方支付的相應(yīng)款項(xiàng)作為承包方向分包方支付的先決條件；（七）分包方向承包方承諾，履行并承擔(dān)總包合同中承包方的所有義務(wù)與責(zé)任。
同日，原告重慶亞龍公司（分包方）與被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司（承包方）簽訂《武漢鋼鐵集團(tuán)鄂城鋼鐵有限責(zé)任公司新2#高爐技改工程（煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程）建設(shè)工程施工合同專(zhuān)業(yè)分包合同補(bǔ)充條款（一）》，協(xié)議約定：（一）分包工程必須配備下列管理崗位人員：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、安全總監(jiān)、質(zhì)量總監(jiān)。其中，項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)必須由承包方人員擔(dān)任，其他各類(lèi)管理人員在承包方人力資源不足的情況下，可由使用分包方人員和其他外部人員，承包方與其簽訂《外聘協(xié)議》，協(xié)議期間，由承包方統(tǒng)一管理，管理人員工資停止收取的時(shí)間以竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交回工程部的時(shí)間為準(zhǔn)；（二）分包方嚴(yán)格按施工合同約定按月及時(shí)將工程款（進(jìn)度款）匯入承包方賬戶。首次工程款到賬后，除收回當(dāng)月承包方人員工資外，另外預(yù)收三個(gè)月的承包方人員工資，此后承包方人員工資仍繼續(xù)按月從工程款中扣除，待工程竣工驗(yàn)收以后予以結(jié)算；承包方項(xiàng)目部人員的工資及社會(huì)保險(xiǎn)的個(gè)人部分由承包方負(fù)責(zé)發(fā)放和交納；派駐項(xiàng)目部的承包方人員社會(huì)保險(xiǎn)的單位部分由分包方另行支付；（三）承包方定期安排相關(guān)部門(mén)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)工作，發(fā)生的差旅費(fèi)由分包方承擔(dān)；（四）本協(xié)議與分包合同具有同等法律效力。
2012年4月25日，第三人鄂城鋼鐵公司主持召開(kāi)例會(huì)，并形成《例會(huì)紀(jì)要》，稱：根據(jù)武鋼集團(tuán)董事會(huì)精神，鄂鋼新2#高爐工程暫緩施工。
2012年11月15日，第三人鄂城鋼鐵公司工程管理部向被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司作出工程函（2012）173號(hào)“關(guān)于武鋼集團(tuán)鄂鋼公司新2#高爐技改工程有關(guān)事宜的聯(lián)系函”，函稱：鄂鋼新2#高爐技改工程計(jì)劃于2012年12月25日投產(chǎn)出鐵，由貴公司承擔(dān)的該工程煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分和高爐煤氣干法除塵系統(tǒng)建安部分兩標(biāo)段的工程施工任務(wù)，目前設(shè)計(jì)施工圖已基本到齊，隱蔽工程量已基本完成，根據(jù)貴公司領(lǐng)導(dǎo)與我公司領(lǐng)導(dǎo)2012年11月14日交流溝通的安排，誠(chéng)請(qǐng)貴公司將上述兩標(biāo)段的工程量進(jìn)行清理，編制詳細(xì)的施工預(yù)算書(shū)，按我公司相關(guān)程序和規(guī)定審核后作為工程費(fèi)用支付的依據(jù)，要求依據(jù)雙方簽訂的施工合同及其附件、施工設(shè)計(jì)圖及現(xiàn)場(chǎng)雙方確認(rèn)的原始資料等，按附表格式進(jìn)行編制，2012年11月25日前報(bào)我公司新2#高爐技改工程項(xiàng)目部。
2012年11月27日，第三人鄂城鋼鐵公司工程管理部向被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司作出工程函（2012）182號(hào)“關(guān)于武鋼集團(tuán)鄂鋼公司新2#高爐技改工程急需申報(bào)工程預(yù)算事宜的聯(lián)系函”，函稱：為了保證貴公司承擔(dān)武鋼集團(tuán)鄂鋼公司新2#高爐技改工程部分建安任務(wù)順利實(shí)施、有序，工程費(fèi)用支付依據(jù)充分，我公司于2012年11月25日向貴公司電傳工作聯(lián)系函，要求2012年11月25日前將貴公司承擔(dān)該部分施工任務(wù)的工程預(yù)算報(bào)我公司，但至2012年11月26日仍未見(jiàn)貴公司提供，請(qǐng)貴公司盡快按要求落實(shí)。
2012年12月19日，第三人鄂城鋼鐵公司與被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司簽訂《關(guān)于鄂鋼建合（2011）第116號(hào)合同的補(bǔ)充協(xié)議》，將工程承包范圍及內(nèi)容做出部分調(diào)減，調(diào)減部分由鄂城鋼鐵公司委托鄂鋼豐地公司施工。工程調(diào)減內(nèi)容按主合同的綜合單價(jià)據(jù)實(shí)調(diào)整結(jié)算，調(diào)減總價(jià)為300萬(wàn)元。故本工程合同價(jià)款由5960萬(wàn)元，調(diào)整為5660萬(wàn)元，中標(biāo)價(jià)款由5498.4325萬(wàn)元，調(diào)整為5278.4325萬(wàn)元，發(fā)包人預(yù)留工程費(fèi)由461.5675萬(wàn)元，調(diào)整為381.5675萬(wàn)元。并約定“本工程清單綜合單價(jià)調(diào)整后，暫不調(diào)整合同總價(jià)，待工程決算時(shí)，若實(shí)行完成量與招標(biāo)清單量有較大出入，則甲乙雙方協(xié)商確定再調(diào)整合同總價(jià)?！?br/>2012年12月25日，被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司鄂鋼項(xiàng)目經(jīng)理部就新2#高爐技改工程煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程造價(jià)制作《工程預(yù)結(jié)算匯總表》，該表注明：（1）土建部分工程造價(jià)33660949元（甲供材14891180元）；（2）設(shè)備安裝部分6374933元、管道部分13529023元（甲供材7484591元）；（3）電氣儀表部分5368429元（甲供材3431749元）；（4）一般措施費(fèi)240000元；（5）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)154125元。匯總為工程造價(jià)59327459元（甲供材25907520元）。表上同時(shí)標(biāo)明“本合同段未計(jì)價(jià)部分：1、設(shè)計(jì)變更及簽證；2、綜合管網(wǎng)-沉沙井、排水溝及路燈基礎(chǔ)；3、部分電氣、儀表”。
2013年1月7日，第三人鄂城鋼鐵公司工程管理部向公司財(cái)務(wù)部作出工程函（2013）002號(hào)“工程聯(lián)系函”，函稱：鄂鋼新2#高爐煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)部分工程（鄂鋼建合2011第116號(hào)）由中國(guó)化學(xué)工程第七公司承擔(dān)。因?qū)嶋H施工中工程范圍及內(nèi)容發(fā)生了變化，增加了工程量，為嚴(yán)格控制工程投資，請(qǐng)貴部對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)測(cè)算，核實(shí)工程費(fèi)用，以作為申請(qǐng)工程進(jìn)度和辦理補(bǔ)充合同的依據(jù)。
2013年1月14日，第三人鄂城鋼鐵公司財(cái)務(wù)部向公司工程管理部作出預(yù)函（2013）008號(hào)“工程聯(lián)系函”，函稱：貴部關(guān)于新2#高爐煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)部分工程（鄂鋼建合2011第116號(hào)）的工程聯(lián)系函已收到。此工程施工范圍及內(nèi)容依據(jù)工程管理部門(mén)審核，本部對(duì)該審核后的項(xiàng)目建安費(fèi)用進(jìn)行了核算，核算費(fèi)用為5744萬(wàn)元。其中：1、原報(bào)：（1）土建部分工程造價(jià)33660949元（甲供材14891180元）；（2）設(shè)備安裝部分6374933元、管道部分13529023元（甲供材7484591元）；（3）電氣儀表部分5368429元（甲供材3431749元）；（4）一般措施費(fèi)240000元；（5）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)154125元。匯總為工程造價(jià)59327459元（甲供材25907520元）。2、審核：（1）土建部分工程造價(jià)32651121元（甲供材14541444.6元）；（2）設(shè)備安裝部分6215560元、管道部分13132466元（甲供材7260053.27元）；（3）電氣儀表部分5046323元（甲供材3194888.49元）；（4）一般措施費(fèi)240000元；（5）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)154125元。匯總為工程造價(jià)57439594元（甲供材24996386元）。
2013年1月23日，被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司向當(dāng)事人鄂城鋼鐵公司致函，稱：我公司承建的貴公司鄂鋼新2#高爐技改項(xiàng)目煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)工程和煤氣干法除塵系統(tǒng)工程兩標(biāo)段的施工任務(wù)，現(xiàn)已進(jìn)入緊張有序的收尾階段，經(jīng)貴公司相關(guān)部門(mén)審核后，貴公司應(yīng)支付我公司3800萬(wàn)元，前期貴公司已支付我公司2068萬(wàn)元，春節(jié)前應(yīng)支付我公司進(jìn)度款930萬(wàn)元，現(xiàn)我公司項(xiàng)目部外欠該工程民工工資540萬(wàn)元和320萬(wàn)元的材料款?，F(xiàn)已臨近春節(jié)，民工急待領(lǐng)取工資返鄉(xiāng)，加之材料供應(yīng)商催款，我公司項(xiàng)目部面臨巨大的資金壓力，由于欠民工工資和貨款。項(xiàng)目部管理人員的人身安全都得不到保證，很多外省民工必須提前15天訂票返家，且國(guó)家對(duì)民工工資高度重視，必須足額支付到位，目前已有民工和材料商到公司圍堵要錢(qián)，再則該工程本屬虧損項(xiàng)目，又因前期貴公司緩建等種種原因已造成我公司1000多萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。故我公司函告貴公司，要求春節(jié)前支付我公司930萬(wàn)元進(jìn)度款以解燃眉之急，否則由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任由貴公司全部承擔(dān)，與我公司無(wú)關(guān)。
2013年4月8日，第三人鄂城鋼鐵公司新2#高爐技改工程竣工投產(chǎn)。2013年4月11日，鄂鋼報(bào)頭版予以報(bào)道。2013年4月14日，楚天金報(bào)亦予以了報(bào)道。
2013年11月11日，第三人鄂城鋼鐵公司與被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司再次簽訂《鄂鋼建合（2011）第116號(hào)合同補(bǔ)充協(xié)議》，約定中國(guó)化學(xué)工程第七公司將部分工程內(nèi)容調(diào)撥至鄂州市第四建筑工程公司承擔(dān)，調(diào)撥工程內(nèi)容為：新2#高爐技改工程煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)系統(tǒng)部分管道保溫、廠房柱安裝、土建收尾等工程施工內(nèi)容，具體調(diào)撥的施工內(nèi)容詳見(jiàn)《新2#高爐噴煤系統(tǒng)剩余尾項(xiàng)工程量清單》。結(jié)算原則為“按照主合同明確的計(jì)價(jià)原則辦理決算后，從工程總結(jié)算款中扣除87萬(wàn)元?！?br/>2015年7月13日，被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司向第三人鄂城鋼鐵公司提交《工程竣工資料移交證書(shū)》，稱：我單位施工的新2#高爐技改工程煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程，已于2013年4月5日竣工，現(xiàn)按有關(guān)規(guī)定辦理工程竣工資料移交手續(xù)。第三人鄂城鋼鐵公司在《工程竣工資料移交證書(shū)》接受單位一欄加蓋了武鋼集團(tuán)鄂鋼公司工程竣工檔案驗(yàn)收章。
該案審理過(guò)程中，原告重慶亞龍公司向本院提出《工程造價(jià)鑒定申請(qǐng)書(shū)》、《工程價(jià)款鑒定申請(qǐng)書(shū)》。本院于2015年8月6日，依法委托湖北中天工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司，進(jìn)行鑒定，鑒定內(nèi)容為：新2#高爐煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)工程設(shè)計(jì)變更及簽證、綜合管網(wǎng)-沉砂井、排水溝及路燈基礎(chǔ)、電器儀表、尾項(xiàng)等工程造價(jià)進(jìn)行鑒定。該公司接受委托后，即指派鑒定人蘇某（執(zhí)業(yè)資格證號(hào)A01420000422）與鑒定人黃某（執(zhí)業(yè)資格證號(hào)A02420002018），展開(kāi)鑒定工作，計(jì)算依據(jù)為：（一）、司法鑒定委托書(shū)；（二）、2011年6月13日的《建設(shè)工程施工合同》、2011年6月的《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》；（三）、2011年12月13日的《圖紙會(huì)審記錄》1張；（四）、2013年1月的《設(shè)計(jì)變更補(bǔ)充通知單》21張；（五）、2013年3月至4月的《現(xiàn)場(chǎng)簽證單鋼構(gòu)及結(jié)構(gòu)》13張；（六）、人工挖孔樁隱蔽工程記錄5張；（七）、鄂鋼隱蔽工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)查看記錄單112張；（八）2013年4月至5月的《現(xiàn)場(chǎng)簽證單電氣》13張；（九）鄂鋼新2#高爐技改工程能源介質(zhì)計(jì)量基礎(chǔ)自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備設(shè)計(jì)；（十）、安裝工程計(jì)算范圍的現(xiàn)場(chǎng)簽證單。2015年9月30日，湖北中天工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司作出湖北中天咨詢鑒字（2015）01號(hào)《工程鑒定書(shū)》，工程鑒定意見(jiàn)結(jié)論為：新2#高爐煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)工程的設(shè)計(jì)變更及簽證、綜合管網(wǎng)-沉砂井、排水溝及路燈基礎(chǔ)、電器儀表、尾項(xiàng)等工程造價(jià)為：（一）工程造價(jià)為8414522.87元。（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10-11），其中：1、新2#高爐煤粉噴粉土建及其他簽證部分造價(jià)為3615392.28元；2、綜合管網(wǎng)工程的設(shè)計(jì)變更及簽證、綜合管網(wǎng)-沉砂井、排水溝及路燈基礎(chǔ)造價(jià)為312702.44元；3、管道及設(shè)計(jì)變更及簽證造價(jià)為1583281.09元；4、鋼制套管及集水井、管道碰頭簽證造價(jià)為987450.23元；5、管件安裝費(fèi)造價(jià)為430362.98元；6、儀表12（10-1251073U4）造價(jià)為：363900元；7、儀表13（10-1257301U1）造價(jià)為40900元；8、電氣簽證單造價(jià)為171804元；9、外管新老管道碰頭措施費(fèi)造價(jià)為125882.37元；10、關(guān)于鄂鋼建合（2011）第116號(hào)合同的補(bǔ)充協(xié)議造價(jià)為911536.90元（關(guān)于鄂鋼建合（2011）第116號(hào)合同的補(bǔ)充協(xié)議第3條（5）甲供材的稅金進(jìn)入合同結(jié)算價(jià)中。即在工程決算時(shí)按甲供材預(yù)算價(jià)計(jì)取稅金結(jié)算，稅率為3.48%。2013年預(yù)算匯總表中甲供主材24996386元，簽證變更增加部分甲供主材1197203.52元）；11、建筑工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同下浮按照大寫(xiě)2%計(jì)算造價(jià)為：128699.44元；（二）其他部分：87萬(wàn)元未施工尾項(xiàng)工程甲供鋼材含量123.451噸，造價(jià)為609971.39元。
原告重慶亞龍公司支付鑒定費(fèi)80000元。
2015年12月7日至8日，在本院主持下，原告重慶亞龍公司與被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司雙方對(duì)賬后確認(rèn)，中國(guó)化學(xué)工程第七公司在鄂鋼項(xiàng)目中共計(jì)收工程進(jìn)度款25024432.52元，其中：（一）項(xiàng)目施工過(guò)程中，經(jīng)重慶亞龍公司確認(rèn)后由中國(guó)化學(xué)工程第七公司項(xiàng)目部已經(jīng)支付的工程款共計(jì)：22728636.19元，此部分雙方均簽字認(rèn)可，視為中國(guó)化學(xué)工程第七公司對(duì)重慶亞龍公司的已付款。（二）中國(guó)化學(xué)工程第七公司扣款共計(jì)2295796.33元，其中：1、已收管理費(fèi)518188.65元（根據(jù)已收工程款25024432.52元記?。?；2、公司管理人員工資1152062.03元；3、差旅費(fèi)17993元；4、郵寄費(fèi)39329.65元；5、貼息268223元；6、安全風(fēng)險(xiǎn)金100000元；7、保證金200000元；8、2013年4月后的管理人員工資、差旅費(fèi)、郵寄費(fèi)外欠債務(wù)等扣款項(xiàng)。上述1-5項(xiàng)，雙方均簽字認(rèn)可，視為中國(guó)化學(xué)工程第七公司對(duì)重慶亞龍公司的已付款，上述6-8項(xiàng)雙方存在爭(zhēng)議。
同時(shí)，經(jīng)雙方核對(duì)，在鄂鋼項(xiàng)目中所涉案件如下：1、楊敬華訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司勞務(wù)糾紛案，案件支付金額：335877.37元；2、中國(guó)化學(xué)工程第七公司應(yīng)重慶亞龍公司要求訴鄂城鋼鐵公司墊付的訴訟費(fèi)174243元；3、長(zhǎng)樂(lè)彩鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案，案件支付金額：600818.15元；4、中國(guó)化學(xué)工程第七公司代重慶亞龍公司支付的民工工資2000000元；5、中國(guó)化學(xué)工程第七公司代重慶亞龍公司支付的民工工資1141995元；6、鄂州市興裕商品混凝土有限公司訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案，案件支付金額1050000元；7、鄂州市興裕商品混凝土有限公司訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案，案件支付金額500000元；8、郭祺訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛案，案件支付金額：72282.39元；9、武漢竹安工程管理有限公司訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司租賃案，案件支付金額174543元；10、李珍珍案司法鑒定費(fèi)24200元；11、李珍珍訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案，案件支付金額1034141元；12、湖北巨盛機(jī)械設(shè)備有限公司訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司合同糾紛案，案件支付金額931065.32元；13、祝部金訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司運(yùn)輸合同糾紛案、鳳凰建筑安裝工程有限公司訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司建設(shè)工程施工合同糾紛案，案件支付金額1373087.18元。上述1-13項(xiàng)全部案款合計(jì)9412252.41元，該款項(xiàng)已由中國(guó)化學(xué)工程第七公司實(shí)際支出。雙方商定：（1）上述2項(xiàng)中的訴訟費(fèi)由重慶亞龍公司承擔(dān)5.9萬(wàn)元；4-5項(xiàng)由重慶亞龍公司承擔(dān)279.855萬(wàn)元民工工資，雙方無(wú)異議，但對(duì)該案的訴訟費(fèi)28688.00元由誰(shuí)承擔(dān)有異議；（2）中國(guó)化學(xué)工程第七公司認(rèn)為上述全部代付款都應(yīng)由重慶亞龍公司承擔(dān)。重慶亞龍公司對(duì)上述第9項(xiàng)、第10項(xiàng)全部由其承擔(dān)有異議，第9項(xiàng)，重慶亞龍公司認(rèn)為僅應(yīng)承擔(dān)74543元，額外的10萬(wàn)元執(zhí)行罰款不應(yīng)由其承擔(dān)，第10項(xiàng)，司法鑒定費(fèi)24200元，重慶亞龍公司認(rèn)為不應(yīng)由其承擔(dān)；（3）對(duì)其余各項(xiàng)中國(guó)化學(xué)工程第七公司代付款項(xiàng)重慶亞龍公司同意承擔(dān)。
2015年12月21日，中國(guó)化學(xué)工程第七公司以湖北中天工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司作出的《工程鑒定書(shū)》的鑒定依據(jù)、計(jì)算方式錯(cuò)誤、且程序錯(cuò)誤為由，向本院申請(qǐng)重新鑒定，認(rèn)為：（1）《鑒定書(shū)》“其他及簽證部分（綜合單價(jià)部分）”中序號(hào)89、簽證單號(hào)“三”、分項(xiàng)工程名稱“設(shè)計(jì)變更”項(xiàng)目：無(wú)對(duì)應(yīng)的變更單資料，該部分金額無(wú)計(jì)算依據(jù)，涉及金額44109.03元；（2）《鑒定書(shū)》“其他及簽證部分（綜合單價(jià)部分）”中序號(hào)90、簽證單號(hào)“四”、分項(xiàng)工程名稱“干煤柵柱設(shè)計(jì)變更”項(xiàng)目：設(shè)計(jì)變更只有柳萌簽字，沒(méi)有任何單位印章，且柳萌的簽名未在其他有效簽證等計(jì)價(jià)依據(jù)上出現(xiàn)過(guò)，該設(shè)計(jì)變更無(wú)效，涉及金額118643.45元；（3）《鑒定書(shū)》中“10-1251907Y1綜合管網(wǎng)-沉沙井、排水溝（綜合單價(jià)部分）”：該部分為施工圖部分，不應(yīng)在本次鑒定范圍內(nèi)，且該份設(shè)計(jì)變更上只有柳萌簽字，沒(méi)有任何單位印章，且柳萌的簽名未在其他有效簽證等計(jì)價(jià)依據(jù)上出現(xiàn)過(guò)，該設(shè)計(jì)變更無(wú)效，涉及金額312702.44元；（4）《鑒定書(shū)》“設(shè)備管道簽證”部分，第20頁(yè)中“設(shè)計(jì)變更”內(nèi)容為去高爐煤氣管道硅酸鋁纖維：設(shè)計(jì)變更上只有柳萌和熊躍金簽字，柳萌的簽名在其他有效簽證中未出現(xiàn)過(guò)，但熊躍金在其他有效簽證上出現(xiàn)過(guò)，是否計(jì)價(jià)，存在異議，涉及金額107477.06元；（5）《鑒定書(shū)》中匯總表第一項(xiàng)第5小項(xiàng)“管件安裝費(fèi)”：1、合同中附件“新2#高爐噴煤系統(tǒng)分項(xiàng)工程綜合單價(jià)計(jì)價(jià)單價(jià)表”工藝及設(shè)備部分第6頁(yè)的說(shuō)明中明確“工業(yè)管道安裝內(nèi)容：管道管件安裝、除銹、刷漆、運(yùn)輸、試壓”；2、合同中附件“澄清回復(fù)”第1頁(yè)第4條問(wèn)題的回復(fù)：鋼管工程量中包含了直管和管件的重量。因此，管件安裝費(fèi)不應(yīng)計(jì)價(jià)，涉及金額430362.98元；（6）《鑒定書(shū)》中匯總表第一項(xiàng)第6、7小項(xiàng)“儀表12（10-1251073U4）”、“儀表13（10-1257301U1）”：該兩部分為施工圖部分，不應(yīng)在本次鑒定范圍，且鑒定機(jī)構(gòu)是根據(jù)施工圖中的材料表計(jì)價(jià)，未按施工藍(lán)圖的實(shí)際工程量計(jì)價(jià)，涉及金額404800元，我方按施工藍(lán)圖的實(shí)際工程量計(jì)價(jià)為228227元；（7）《鑒定書(shū)》中匯總表第一項(xiàng)第8小項(xiàng)“電氣簽證單”部分：所有簽證和聯(lián)系單只有監(jiān)理單位簽章，建設(shè)單位有彭亞民簽字，但未蓋章，其他有效計(jì)價(jià)依據(jù)中未見(jiàn)彭亞民簽字，該部分涉及變更無(wú)效，涉及金額171804元。綜上，因鑒定依據(jù)及計(jì)算方式的原因，多計(jì)算工程款1589898.96元。
另查明：2011年6月19日，中國(guó)化學(xué)工程第七公司鄂鋼項(xiàng)目經(jīng)理部與武漢竹安工程設(shè)備管理有限公司簽訂《起重機(jī)械租賃合同》，月租金24000元。2011年7月24日，雙方辦理了塔式起重機(jī)使用交接單，租賃費(fèi)從2011年7月25日起計(jì)取。2013年2月5日，中國(guó)化學(xué)工程第七公司鄂鋼項(xiàng)目經(jīng)理部致函武漢竹安工程設(shè)備管理有限公司，設(shè)備租金自2013年1月15日停止使用。
2011年9月29日，中國(guó)化學(xué)工程第七公司鄂鋼項(xiàng)目經(jīng)理部與黃石市開(kāi)發(fā)區(qū)興輝建筑材料租賃服務(wù)部簽訂《周轉(zhuǎn)材料租賃合同》，租賃該部腳手架，2013年1月7日停止使用，2013年3月，雙方進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)收租金1783848.05元，已收租金1343441.5元。
中國(guó)化學(xué)工程第七公司鄂鋼項(xiàng)目經(jīng)理部在2012年2月至2013年3月房租78000元，水電費(fèi)63231元，兩項(xiàng)共計(jì)141231元，該款由湖北鄂州蓮花山旅游區(qū)管理中心收取，由原告重慶亞龍公司墊付。
2014年7月，鄂州市農(nóng)民工工資清欠部門(mén)聯(lián)系會(huì)議辦公室，對(duì)中國(guó)化學(xué)工程第七公司承接鄂鋼新2#高爐噴煤及綜合管網(wǎng)項(xiàng)目、鄂鋼新2#高爐干法除塵項(xiàng)目拖欠農(nóng)民工工資情況予以核查，中國(guó)化學(xué)工程第七公司向鄂州市農(nóng)民工工資清欠部門(mén)聯(lián)系會(huì)議辦公室政府民工工資3141995元，其中新2#高爐噴煤及綜合管網(wǎng)項(xiàng)目標(biāo)段為2695812元，新2#高爐干法除塵項(xiàng)目標(biāo)段為446183元，與原、被告雙方于2015年12月7日對(duì)賬確認(rèn)新2#高爐噴煤及綜合管網(wǎng)項(xiàng)目標(biāo)段2798550元相隔102738元，該款應(yīng)予以扣減。
本案爭(zhēng)議的焦點(diǎn)：（一）《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》的效力；（二）新2#高爐技改工程（煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程）造價(jià)的認(rèn)定；（三）下欠工程款金額的認(rèn)定；（四）損失的認(rèn)定；（五）應(yīng)否對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行重新鑒定。

本院認(rèn)為：（一）關(guān)于《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》的效力。原告重慶亞龍公司與被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司簽訂的《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》約定：工程承包內(nèi)容與范圍執(zhí)行總包合同、開(kāi)工日期執(zhí)行總包合同、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行總包合同、合同價(jià)款采用執(zhí)行總包合同方式確定、承包方按最終結(jié)算價(jià)下浮3%給分包方等約定，被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司實(shí)質(zhì)是將其承包的全部建設(shè)工程以分包的方式轉(zhuǎn)包給原告重慶亞龍公司施工，該行為違反了《中華人民共和國(guó)合同法》第二百七十二條、及最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第四條的規(guī)定，原、被告雙方簽訂的《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》應(yīng)為無(wú)效合同。
（二）關(guān)于新2#高爐技改工程（煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程）造價(jià)的認(rèn)定。
新2#高爐技改工程（煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程）造價(jià)由兩部分組成：1、2013年1月14日，第三人鄂城鋼鐵公司財(cái)務(wù)部向公司工程管理部作出預(yù)函（2013）008號(hào)“工程聯(lián)系函”，審核之后：（1）土建部分工程造價(jià)32651121元（甲供材14541444.6元）；（2）設(shè)備安裝部分6215560元、管道部分13132466元（甲供材7260053.27元）；（3）電氣儀表部分5046323元（甲供材3194888.49元）；（4）一般措施費(fèi)240000元；（5）招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)154125元。匯總為工程造價(jià)57439594元（甲供材24996386元）。
2、2015年9月30日，湖北中天工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司受本院的委托作出《工程鑒定書(shū)》，工程鑒定意見(jiàn)結(jié)論為：新2#高爐煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)工程的設(shè)計(jì)變更及簽證、綜合管網(wǎng)-沉砂井、排水溝及路燈基礎(chǔ)、電器儀表、尾項(xiàng)等工程造價(jià)為：（一）工程造價(jià)為8414522.87元。（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10-11），其中：1、新2#高爐煤粉噴粉土建及其他簽證部分造價(jià)為3615392.28元；2、綜合管網(wǎng)工程的設(shè)計(jì)變更及簽證、綜合管網(wǎng)-沉砂井、排水溝及路燈基礎(chǔ)造價(jià)為312702.44元；3、管道及設(shè)計(jì)變更及簽證造價(jià)為1583281.09元；4、鋼制套管及集水井、管道碰頭簽證造價(jià)為987450.23元；5、管件安裝費(fèi)造價(jià)為430362.98元；6、儀表12（10-1251073U4）造價(jià)為：363900元；7、儀表13（10-1257301U1）造價(jià)為40900元；8、電氣簽證單造價(jià)為171804元；9、外管新老管道碰頭措施費(fèi)造價(jià)為125882.37元；10、關(guān)于鄂鋼建合（2011）第116號(hào)合同的補(bǔ)充協(xié)議造價(jià)為911536.90元（關(guān)于鄂鋼建合（2011）第116號(hào)合同的補(bǔ)充協(xié)議第3條（5）甲供材的稅金進(jìn)入合同結(jié)算價(jià)中。即在工程決算時(shí)按甲供材預(yù)算價(jià)計(jì)取稅金結(jié)算，稅率為3.48%。2013年預(yù)算匯總表中甲供主材24996386元，簽證變更增加部分甲供主材1197203.52元）；11、建筑工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同下浮按照大寫(xiě)2%計(jì)算造價(jià)為：128699.44元；（二）其他部分：87萬(wàn)元未施工尾項(xiàng)工程甲供鋼材含量123.451噸，造價(jià)為609971.39元。
綜合上述兩部分，新2#高爐技改工程（煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程）造價(jià)為65854116.87元（其中甲供材鄂鋼確認(rèn)的部分為24996386元，鑒定確認(rèn)的部分為1197203.52元，共計(jì)26193589.52元）。
（三）關(guān)于下欠工程款金額的認(rèn)定。新2#高爐技改工程（煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程）造價(jià)為65854116.87元，上述金額應(yīng)扣減下列款項(xiàng)：1、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司已付原告重慶亞龍公司工程款22728636.19元；2、第三人鄂城鋼鐵公司提供的價(jià)值26193589.52元的鋼材；3、尾項(xiàng)工程安裝費(fèi)260028.61元（870000元-609971.39元）；4、代墊款8726626.41元（中國(guó)化學(xué)工程第七公司代重慶亞龍公司對(duì)外承擔(dān)的款項(xiàng)合計(jì)9412252.41元，扣減中國(guó)化學(xué)工程第七公司訴鄂城鋼鐵公司案訴訟費(fèi)59000元、新2#高爐干法除塵項(xiàng)目標(biāo)段的民工工資446183元、武漢竹安工程管理有限公司訴中國(guó)化學(xué)工程第七公司案的罰款100000元、李珍珍案鑒定費(fèi)24200元）；5、特種檢測(cè)費(fèi)67792元；6、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司委派人員工資1152062.03元；7、差旅費(fèi)17993元；8、郵寄費(fèi)39329.65元；9、貼息費(fèi)268223元；10、管理費(fèi)518188.65元。下欠原告重慶亞龍公司工程款5881647.81元。
（四）關(guān)于損失的認(rèn)定。因原、被告雙方簽訂《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》違反了相關(guān)法律的規(guī)定，為無(wú)效合同，被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司收取原告重慶亞龍公司的管理費(fèi)646878.09元應(yīng)予以返還。
依據(jù)原、被告雙方簽訂《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》的約定，工程自2011年6月30日開(kāi)工，工期220天，因原告重慶亞龍公司不具備相關(guān)的資質(zhì)、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司延期支付工程款、第三人鄂城鋼鐵公司設(shè)計(jì)圖等多方面原因，該工程實(shí)際到2013年4月8日竣工投產(chǎn)，造成原告重慶亞龍公司下列損失：1、墊付中國(guó)化學(xué)工程第七公司鄂鋼項(xiàng)目經(jīng)理部房租水電費(fèi)141231元（2012年2月至2013年3月）；2、塔式起重機(jī)租金損失288000元（租期從2011年7月25日起至2012年1月底為合同約定的工期，而實(shí)際到2013年1月15日才停止使用，導(dǎo)致租金損失24000元／月×12月）；3、腳手架租金損失966251元（租期從2011年9月29日起至2012年1月底為合同約定的工期，而實(shí)際到2013年1月7日才停止使用，逾期480天，1783848.05元÷480天×260天）；4、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司委派人員工資損失781515.76元（實(shí)際施工時(shí)間684天，扣減合同工期220天，1152062.03元÷684天×464天）；5、項(xiàng)目部聘用管理人員工資損失425066.73元（實(shí)際施工時(shí)間684天，扣減合同工期220天，626607元÷684天×464天）。上述損失合計(jì)2602064.49元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條“合同無(wú)效或者被撤銷(xiāo)后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任”的規(guī)定，對(duì)于上述損失由原告重慶亞龍公司承擔(dān)260206.45元（2602064.49元×10%），被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司承擔(dān)2341858.04元（2602064.49元×90%）。
因第三人鄂城鋼鐵公司已于2013年4月8日實(shí)際使用工程，被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司未支付工程款，對(duì)于資金占用期間的利息損失應(yīng)由被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司承擔(dān)，利息損失為958113元（自2013年4月9日至2016年3月21日，按同期銀行貸款利率分段計(jì)算），分段計(jì)算如下：（1）2013年4月9日至2014年11月21日，利息為572373元（5881647.81元×6%÷365×592天）；（2）2014年11月22日至2015年2月28日，利息為90134元（5881647.81元×5.65%÷365×99天）；（3）2015年3月1日至2015年5月9日，利息為60347元（5881647.81元×5.35%÷365×70天）；（4）2015年5月10日至2015年6月27日，利息為40269元（5881647.81元×5.1%÷365×49天）；（5）2015年6月28日至2015年8月25日，利息為46111元（5881647.81元×4.85%÷365×59天）；（6）2015年8月26日至2015年10月23日，利息為43734元（5881647.81元×4.6%÷365×59天）；（7）2015年10月24日至2016年3月21日，利息為105145元（5881647.81元×4.35%÷365×150天）。
（五）關(guān)于應(yīng)否對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行重新鑒定。1、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司收到本院司法鑒定處送達(dá)的湖北中天工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司作出的《工程鑒定書(shū)征求意見(jiàn)稿》后，并沒(méi)有向該處提交書(shū)面的異議。2、湖北中天工程造價(jià)咨詢事務(wù)有限公司是根據(jù)雙方確認(rèn)的藍(lán)圖確認(rèn)原告重慶亞龍公司已施工完成的工作內(nèi)容，且不包含第三人鄂城鋼鐵公司確認(rèn)57439594部分的范圍。3、設(shè)計(jì)變更圖應(yīng)該是由建設(shè)方或設(shè)計(jì)院簽發(fā)給被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司，原告重慶亞龍公司僅僅只依據(jù)被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司提供的設(shè)計(jì)變更資料圖組織施工，設(shè)計(jì)變更圖上柳萌的簽字應(yīng)由被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司自行完成后提交給原告方。4、管件安裝費(fèi)的計(jì)價(jià)部分是成品管件的材料費(fèi)和安裝費(fèi)，材料由原告重慶市亞龍公司自購(gòu)，且安裝費(fèi)用為43744.66元，并不是被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司所稱430362.98元。5、電氣簽證單上除監(jiān)理簽字蓋章外，還有被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司項(xiàng)目部的經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人簽字并加蓋了印章，表明被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司對(duì)電氣簽證單所涉工作量予以認(rèn)可。綜上，對(duì)被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司提出的重審鑒定的申請(qǐng)，應(yīng)不予支持。
綜上，第三人鄂城鋼鐵公司將其新2#高爐技改工程中煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程發(fā)包給具備相關(guān)資質(zhì)的被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司施工，雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》是雙方真實(shí)意思的表示，應(yīng)為有效合同。被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司承接后，以分包的方式轉(zhuǎn)包給原告重慶亞龍公司施工，該行為違反了《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定，原、被告雙方簽訂的《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》應(yīng)為無(wú)效合同。被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司與第三人鄂城鋼鐵公司雖未對(duì)新2#高爐技改工程中煤粉噴吹制備、綜合管網(wǎng)建安部分工程進(jìn)行結(jié)算，但該工程已于2013年4月8日投產(chǎn)使用，原告重慶亞龍公司可以依據(jù)其與被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司之間簽訂《建設(shè)工程施工專(zhuān)業(yè)分包合同》的約定進(jìn)行結(jié)算并主張權(quán)利。經(jīng)合議庭評(píng)議，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條、第二百七十二條第二款、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十四條第（三）項(xiàng)、第十八條之規(guī)定，判決如下：

一、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司支付原告重慶亞龍公司工程款5881647.81元；
二、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司返還原告重慶亞龍公司管理費(fèi)646878.09元；
三、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司賠償原告重慶亞龍公司損失2341858.04元；
四、被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司支付原告重慶亞龍公司工程款5881647.81元的利息958113元（自2013年4月9日至2016年3月21日，按同期銀行貸款利率分段計(jì)算）；
五、駁回原告重慶亞龍公司的其他訴訟請(qǐng)求。
上述款項(xiàng)于本判決生效之日起10日內(nèi)履行完畢。逾期履行的，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)83949元，由原告重慶亞龍公司負(fù)擔(dān)4289元，被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司負(fù)擔(dān)79660元。鑒定費(fèi)80000元，由被告中國(guó)化學(xué)工程第七公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可自本判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省高級(jí)人民法院。上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)，根據(jù)不服本判決的上訴請(qǐng)求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第（一）款的規(guī)定，預(yù)交上訴案件受理費(fèi)，款匯至湖北省高級(jí)人民法院，開(kāi)戶銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行武漢市東湖支行，戶名：湖北省財(cái)政廳非稅收入財(cái)政專(zhuān)戶，賬號(hào)：05×××69-1。上訴人在上訴期滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)的，按自動(dòng)撤回上訴處理。

審　判　長(zhǎng)　　齊志剛 審　判　員　　繆冬琴 人民陪審員　　鄧　睿

書(shū)記員：郭煒