原告：邱某某，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，現(xiàn)住廣東省東莞市，戶籍在江西省贛州市。
　　原告：劉某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，現(xiàn)住廣東省東莞市，戶籍在江西省南康市。
　　兩原告共同委托訴訟代理人：時瑞芳，上?？粕新蓭熓聞?wù)所律師。
　　兩原告共同委托訴訟代理人：陳惠斯，上?？粕新蓭熓聞?wù)所律師。
　　被告：安某租賃有限公司，住所地上海市靜安區(qū)。
　　法定代表人：沈根偉，職務(wù)董事長。
　　委托訴訟代理人：陳影，男。
　　委托訴訟代理人：冷益強(qiáng)，男。
　　原告邱某某、劉某與被告租賃有限公司財產(chǎn)損害賠償責(zé)任糾紛一案，本院于2018年10月24日立案后，依法適用簡易程序，經(jīng)證據(jù)交換后，兩次公開開庭進(jìn)行了審理。原告及其委托訴訟代理人、被告的委托訴訟代理人均到庭參加訴訟(原告邱某某未到庭，兩原告的委托訴訟代理人時瑞芳參加證據(jù)交換及第一次庭審，兩原告的委托訴訟代理人陳惠斯參加第二次庭審，被告的委托訴訟代理人陳影參加第二次庭審)。審理中，經(jīng)雙方當(dāng)事人合意，并經(jīng)本院院長批準(zhǔn)，本案延長簡易程序?qū)徖砥谙奕齻€月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告向本院提出訴訟請求：要求被告賠償1.寶塔鉆10個等施工用具計(jì)2,600元，2.因施工工具缺失致工期延期而產(chǎn)生的合同違約金120,000元。事實(shí)與理由：兩原告系夫妻。2016年11月，原告邱某某與被告簽訂了《車輛融資租賃合同》，約定兩原告所購車輛剩余部分車款由被告支付，原告邱某某向被告分期以租金名義按月支付上述車款。2017年6月13日，被告在未通知原告的情況下，指使他人在江西省贛州市信豐縣信韓公路龍虎村路口，攔截正駛往施工現(xiàn)場的上述車輛，強(qiáng)行驅(qū)趕原告等車上人員，駕駛車輛離開，亦一并帶走了原告放置在車上的施工工具等財物。原告本攜帶工具去為當(dāng)?shù)毓夥鲐氻?xiàng)目進(jìn)行設(shè)備設(shè)施的安裝施工，而該工具系針對較厚鋼板的特殊鉆頭，在當(dāng)?shù)夭o供應(yīng)，現(xiàn)由于被告的行為，導(dǎo)致原告花費(fèi)一周時間重新購置鉆頭，從而延誤工期，為此向發(fā)包方支付了違約金。原告認(rèn)為，被告的行為已構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)對該行為造成的原告的損失承擔(dān)賠償責(zé)任，故提起訴訟請求判如所請。
　　被告辯稱，原告邱某某簽訂《車輛融資租賃合同》后未按約定向被告支付租金，被告多次聯(lián)系未果，故而采取措施，收回車輛。因被告系委托第三方收回車輛，對車輛內(nèi)是否有物品及是哪些物品，被告不知情。但即便有原告所稱工具，亦不足以產(chǎn)生原告所主張的損失。故不同意原告的訴訟請求。
　　本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：對于當(dāng)事人雙方無爭議的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。即：原告在履行《融資租賃合同》時有未按期支付租金，被告在未知會原告的情況下，指派他人強(qiáng)行扣留原告車輛(車牌號為贛B6XXXX)，截止本案訴訟時，車輛在被告的實(shí)際控制下。雙方當(dāng)事人就以下事實(shí)有爭議：原告失去車輛控制權(quán)時車上是否有物品；原告在當(dāng)時是否處于安裝工程合同履行期內(nèi)，是否有違約金支出。
　　一、針對第一個事實(shí)爭議，原告提供了“110警情信息”及“物品確認(rèn)清單”?！?10警情信息”由信豐縣嘉定派出所出具，時間為2017年6月13日18時04分，報警人為原告劉某，報警內(nèi)容記載：劉某到派出所報警求助，其一輛汽車被四名陌生男子強(qiáng)行扣走。經(jīng)了解，報警人的汽車系按揭購買，按揭公司為上海安某租賃有限公司，報警人前幾天欠按揭款800元未還，今日還清。報警人自稱車內(nèi)有現(xiàn)金一萬元左右及光伏施工圖紙方案和工具等物品。派出所作求助服務(wù)處理?！拔锲反_認(rèn)清單”記載：寶塔鉆12把，切片3包，電力施工標(biāo)識若干，其他基本物品電煤等，以上物品為贛B6XXXX上物品。確認(rèn)人：鄧某某、黃某某、劉某某、劉某(署名后均有相應(yīng)身份證號)。被告對上述第一份證據(jù)真實(shí)性無異議，但認(rèn)為其中就車上物品的記錄源于原告的陳述，并非警方結(jié)論，故對該證據(jù)的證明力不予認(rèn)可。對物品清單，不認(rèn)可真實(shí)性。本院認(rèn)證，“110警情信息”系公安機(jī)關(guān)制作，證據(jù)真實(shí)性被告亦不持異議，本院予以采信?！拔锲反_認(rèn)單”從證據(jù)的分類上講，應(yīng)屬于證人證言，現(xiàn)被告對其真實(shí)性不予認(rèn)可，證人亦某到庭質(zhì)證，該證據(jù)本院不予采信。就爭議的事實(shí)，本院認(rèn)為，根據(jù)警情信息記載，原告喪失車輛控制權(quán)時，車上所載物品范圍雖然是原告自述，沒有其他證據(jù)印證，但通常情況下，自然人在遭遇突然變故的第一時間向第三方進(jìn)行的陳述相對客觀，同時，被告就該事實(shí)始終未向法院作出明確否定的陳述，故本院對原告的車上有工具等物品的事實(shí)予以確認(rèn)。但對工具的品種，原告的主張沒有依據(jù)，本院不予確認(rèn)。
　　二、關(guān)于第二個爭議事實(shí)，原告提供了《信豐縣光伏扶貧施工合同》(以下簡稱光伏施工合同)、江西華卓新能源信豐項(xiàng)目獎罰單6份(以下簡稱獎罰單)、證人鐘某某的證詞和江西華卓新能源科技有限公司(以下簡稱華卓新能源公司)營業(yè)執(zhí)照。
　　《光伏施工合同》記載甲方為華卓新能源公司，乙方為原告邱某某、劉某；工程為信豐縣光伏扶貧村級電站；工程地點(diǎn)分包范圍為支架安裝等；工期自2017年6月9日至2017年6月26日、工程款暫定總價為每瓦0.25元；獎罰措施約定未在規(guī)定時間內(nèi)完成的，延誤時間按每天2萬元或2萬元每個鎮(zhèn)罰款，在施工過程中違反安全生產(chǎn)的按5,000元/次罰款。
　　獎罰單分別記載：1.根據(jù)合同規(guī)定保證金沒收，罰款金額20,000元；2.大橋、嘉定、安西、新田鎮(zhèn)所有項(xiàng)目在6月18日安全檢查未使用張貼安全生產(chǎn)標(biāo)識，根據(jù)規(guī)定每個項(xiàng)目罰款5,000元，罰款金額20,000元；3.2017年6月17日，嘉定鎮(zhèn)、龍虎村、金龍村支架未完成，導(dǎo)致后續(xù)組件、電氣無法在規(guī)定時間完成，罰款金額20,000元；4.2017年6月27日，安西鎮(zhèn)由于前面未如期完成，未能按時進(jìn)場、按時完成所有項(xiàng)目，罰款金額20,000元；5.2017年6月25日，新田鎮(zhèn)所有支架安裝不齊全導(dǎo)致無法完成，罰款金額20,000元；6.2017年6月23日，大橋鎮(zhèn)、煙廠，支架未完成導(dǎo)致后續(xù)組件、電氣無法在規(guī)定時間完成，罰款金額20,000元。以上獎罰單均由鐘某某開單，華卓新能源公司蓋章出具。
　　證人鐘某某當(dāng)庭陳述：原告系其施工隊(duì)的項(xiàng)目承包人，屬于雇傭關(guān)系。證人承包了信豐縣光伏扶貧項(xiàng)目300萬瓦，給了原告600千瓦，主要是施工安裝，工程總價款約15萬元。原告車輛被扣當(dāng)天，證人、原告及其他人員，共駕駛兩輛車先從證人所在公司領(lǐng)取物料，包括施工用寶塔鉆、佩戴的安全標(biāo)識等，然后準(zhǔn)備前往施工現(xiàn)場，途中被攔截。因施工中需要在較厚鋼板上鉆孔，故準(zhǔn)備了俗你寶塔鉆的鉆頭，該鉆頭在當(dāng)?shù)夭o供貨，重新購買需要一周時間。由于車輛被扣并脫離控制，車上物料亦一并被帶走，所以原告延誤工期，亦因安全檢查被罰款，證人公司共開具了6-7張罰單，金額約12-13萬元。該款抵扣應(yīng)付工程款，原告實(shí)際還欠付證人墊付的工人工資。
　　營業(yè)執(zhí)照反映該公司法定代表人即證人鐘某某，公司于2017年5月17日成立，經(jīng)營范圍包括太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)工程施工。
　　被告對上述營業(yè)執(zhí)照無異議，對其它證據(jù)認(rèn)為：
　　《光伏施工合同》真實(shí)性不予認(rèn)可。光伏扶貧工程存在的事實(shí)沒有依據(jù)，該工程作為政府扶貧工程，屬于必須招標(biāo)項(xiàng)目，但華卓新能源公司成立僅23天即可以從政府處獲得扶貧項(xiàng)目，還分包工程，明顯沒有合理性；合同多條條款違反《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》中就工程承包主體資質(zhì)、性質(zhì)的規(guī)定，原告和證人均無資質(zhì)，完全不可能承包該等工程；合同文本沒有騎縫章，不符合合同常態(tài)；合同中多項(xiàng)重要條款諸如工程地點(diǎn)、合同價款等均為空白，合同第5條約定總包合同為無，沒有總包何來本案中的分包合同；合同中重復(fù)約定獎懲，即按天，又按鎮(zhèn)，屬于難以操作的條款；合同中還有諸多錯別字，適用國家早已撤銷的《電力建設(shè)安全工作規(guī)程》，且引用的系第一部分“火力發(fā)電廠”，與光伏無關(guān)；合同中還約定“遇材料與地形不匹配續(xù)使用專用鉆頭”，明顯為應(yīng)對本案訴訟。以上種種跡象，均反映該合同為虛假合同。
　　獎罰單均系華卓新能源公司法定代表人開單，而非財務(wù)，與常理不符；罰款內(nèi)容中保證金沒有合同依據(jù)，其它罰款亦某說明與所謂的寶塔鉆的關(guān)聯(lián)；全部的罰款均無資金流水匹配。故亦不真實(shí)。
　　證人證言沒有有效證據(jù)印證，其客觀性關(guān)聯(lián)性不予認(rèn)可。
　　本院認(rèn)證，原告提供的營業(yè)執(zhí)照本院予以采信，華卓新能源公司的主體本院予以確認(rèn)。關(guān)于合同、獎罰單、證人證言，均發(fā)生在原告、華卓新能源公司和證人之間，鑒于證人與華卓新能源公司之間的關(guān)系，事實(shí)上是發(fā)生在原告與證人之間。盡管原告與證人均承認(rèn)雙方之間簽訂了合同，原告支付了罰款，但就施工項(xiàng)目實(shí)際存在、合同實(shí)際履行，除了原告的陳述外，僅有證人一某證詞，并無其它證據(jù)印證，被告就該合同工程來源、合同重要條款約定不明等質(zhì)疑，原告并無合理解釋；就罰款形成支付，沒有資金流轉(zhuǎn)為憑，盡管證人陳述從應(yīng)付工程款中扣除，但根據(jù)證人所言，工程款15萬左右，罰款高達(dá)12萬元，原告還欠證人墊付的工人工資，明顯存在不合理和矛盾。合同、獎罰單、證人證詞本院均不予采信。本院對于原告在車輛被攔截扣留時處于其主張的《光伏施工合同》履行期內(nèi)，并有違約金支出的事實(shí)不予確認(rèn)。
　　本院認(rèn)為，原、被告之間存在車輛融資租賃協(xié)議，雙方在履行該協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同約定通過正當(dāng)?shù)暮戏ǖ耐緩浇鉀Q，現(xiàn)被告在原告出現(xiàn)延期支付租金的情況下，指派他人攔截并強(qiáng)行扣留原告正在使用中的車輛，雖然可以以自救解釋，但方式方法仍欠妥，同時沒有做好車內(nèi)私人財產(chǎn)的清點(diǎn)交接手續(xù)，侵犯了他人的合法財產(chǎn)權(quán)利，原告要求被告賠償，依法應(yīng)予支持。關(guān)于損失范圍，根據(jù)查明事實(shí)，被扣留車輛內(nèi)確有一些工具，但具體是什么工具，原告并無證據(jù)，結(jié)合原告的主張以及考慮工具的折舊，本院酌定1,000元。據(jù)此，依照《中華人民共和國侵權(quán)責(zé)任法》第六條第一款、第十九條之規(guī)定，判決如下：
　　被告安某租賃有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告邱某某、劉某財產(chǎn)損失1,000元。
　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　案件受理費(fèi)2,752元，減半收取1,376元，由兩原告負(fù)擔(dān)1,351元，由被告負(fù)擔(dān)25元。
　　如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第二中級人民法院。

審判員：劉??薏

書記員：王麗君