襄陽眾源裝飾有限公司
江道強(qiáng)（湖北聯(lián)幫律師事務(wù)所）
張坤（湖北聯(lián)幫律師事務(wù)所）
湖北天陽科技發(fā)展有限公司

原告襄陽眾源裝飾有限公司（以下簡稱襄陽眾源公司）。住所地:襄陽市樊城區(qū)長征路8號。
法定代表人黃曉春，該公司經(jīng)理。
委托代理人江道強(qiáng)、張坤，湖北聯(lián)幫律師事務(wù)所律師（特別授權(quán)代理）。
被告湖北天陽科技發(fā)展有限公司（以下簡稱湖北天陽公司）。住所地:宜城市自忠路126號。
法定代表人楊國民，該公司董事長。
原告襄陽眾源公司訴被告湖北天陽公司承攬合同糾紛一案，本院于2013年7月17日立案受理后，依法組成由審判員榮雯芳擔(dān)任審判長，審判員徐新靜、肖軍參加的合議庭，于2013年11月11日公開開庭進(jìn)行了審理。原告襄陽眾源公司的委托代理人江道強(qiáng)到庭參加訴訟，被告湖北天陽公司經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，原、被告之間簽訂的裝修合同及補(bǔ)充協(xié)議系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示，應(yīng)受法律保護(hù)。原告按照約定完成了部分裝修工程，被告未支付相應(yīng)工程款1199128.59元屬違約行為，應(yīng)對本案糾紛承擔(dān)全部責(zé)任。原告要求被告支付1199128.59元工程款的請求合法，本院予以支持。原告要求解除雙方簽訂的裝修合同的請求，因被告遲延履行支付工程款的義務(wù)，且因其他原因致裝修工程多次停工，導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)，故對該請求本院予以支持。原告要求被告賠償100萬元損失的請求，因合同中約定若被告不能及時(shí)給付工程款，則按欠款總額日千分之五計(jì)算利息，其要求賠償額過高，本院斟情按所欠工程款的30%計(jì)算，賠償原告損失359739元。依照《中華人民共和國合同法》第九十四條 ?第（四）項(xiàng) ?、第一百零七條 ?、第一百一十四條 ?，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條 ?之規(guī)定，判決如下:
一、解除原告襄陽眾源公司與湖北天陽公司于2008年1月18日簽訂的《湖北天陽科技發(fā)展有限公司溫泉洗浴中心裝修工程合同》；
二、被告湖北天陽公司于本判決生效后十日內(nèi)向原告襄陽眾源公司支付工程款1199128.59元；
三、同時(shí)被告湖北天陽公司向原告襄陽眾源公司賠償損失359739元。
上述應(yīng)付款項(xiàng)逾期履行，按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?的規(guī)定辦理。
案件受理費(fèi)24400元、公告費(fèi)265元，保全費(fèi)5000元合計(jì)29665元，由被告湖北天陽公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省襄陽市中級人民法院（上訴人應(yīng)在提交上訴狀時(shí)，根據(jù)不服本判決的上訴請求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第13條 ?第（一）款 ?的規(guī)定，預(yù)交上訴案件受理費(fèi)，款匯湖北省襄陽市中級人民法院，開戶銀行:農(nóng)業(yè)銀行襄陽萬山支行，戶名湖北財(cái)政預(yù)算外資金襄樊分戶，帳號:17－451701040001338。上訴人也可以將上訴案件受理費(fèi)直接交襄陽市中級人民法院。上訴人在上訴期屆滿后七日內(nèi)仍未預(yù)交訴訟費(fèi)用的，按自動(dòng)撤回上訴處理）。

本院認(rèn)為，原、被告之間簽訂的裝修合同及補(bǔ)充協(xié)議系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示，應(yīng)受法律保護(hù)。原告按照約定完成了部分裝修工程，被告未支付相應(yīng)工程款1199128.59元屬違約行為，應(yīng)對本案糾紛承擔(dān)全部責(zé)任。原告要求被告支付1199128.59元工程款的請求合法，本院予以支持。原告要求解除雙方簽訂的裝修合同的請求，因被告遲延履行支付工程款的義務(wù)，且因其他原因致裝修工程多次停工，導(dǎo)致合同目的不能實(shí)現(xiàn)，故對該請求本院予以支持。原告要求被告賠償100萬元損失的請求，因合同中約定若被告不能及時(shí)給付工程款，則按欠款總額日千分之五計(jì)算利息，其要求賠償額過高，本院斟情按所欠工程款的30%計(jì)算，賠償原告損失359739元。依照《中華人民共和國合同法》第九十四條 ?第（四）項(xiàng) ?、第一百零七條 ?、第一百一十四條 ?，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條 ?之規(guī)定，判決如下:

一、解除原告襄陽眾源公司與湖北天陽公司于2008年1月18日簽訂的《湖北天陽科技發(fā)展有限公司溫泉洗浴中心裝修工程合同》；
二、被告湖北天陽公司于本判決生效后十日內(nèi)向原告襄陽眾源公司支付工程款1199128.59元；
三、同時(shí)被告湖北天陽公司向原告襄陽眾源公司賠償損失359739元。
上述應(yīng)付款項(xiàng)逾期履行，按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?的規(guī)定辦理。
案件受理費(fèi)24400元、公告費(fèi)265元，保全費(fèi)5000元合計(jì)29665元，由被告湖北天陽公司負(fù)擔(dān)。

審判長：榮雯芳
審判員：徐新靜
審判員：肖軍

書記員：劉俊亨