国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問(wèn)中國(guó)律師網(wǎng)!

咨詢(xún)熱線 023-8825-6629

武漢國(guó)某建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司與黃岡泓正泰置業(yè)有限公司合同糾紛一審民事判決書(shū)

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

原告:武漢國(guó)某建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司。住所地:武漢市江岸區(qū)后湖鄉(xiāng)佳海茗苑1層6室。
法定代表人:熊學(xué)飛,該公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人:石覓詮,湖北恒康律師事務(wù)所律師。
被告:黃岡泓正泰置業(yè)有限公司。住所地:蘄春縣漕河鎮(zhèn)李咀村。
法定代表人:江波。

原告武漢國(guó)某建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司與被告黃岡泓正泰置業(yè)有限公司合同糾紛一案,本院于2017年5月11日立案后,依法適用普通程序,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告武漢國(guó)某建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司委托訴訟代理人石覓詮到庭參加訴訟,被告黃岡泓正泰置業(yè)有限公司經(jīng)公告送達(dá)開(kāi)庭傳票,未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
武漢國(guó)某建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、判令被告黃岡泓正泰置業(yè)有限公司支付違約金107190元;2、本案的訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由:2015年9月1日,原、被告簽訂《裝飾設(shè)計(jì)施工合同》,工程名稱(chēng)為蘄春森林公館售樓部整體裝飾工程。合同約定該工程折后包干總價(jià)為1460000元,并約定分四次支付工程款,分別為進(jìn)場(chǎng)施工后5日內(nèi)支付20%即292000元,工程施工滿(mǎn)35天且木工基礎(chǔ)完工及外墻完工50%支付35%即511000元,整體工程竣工驗(yàn)收合格后滿(mǎn)30天支付25%即365000元,整體工程竣工驗(yàn)收合格后滿(mǎn)150天支付20%即292000元。原告按合同要求如期完工,被告于2016年2月29日確認(rèn)驗(yàn)收合格。根據(jù)合同約定,被告最后的付款期限應(yīng)為2016年7月28日。但被告并未按合同約定的時(shí)間支付相應(yīng)工程款?,F(xiàn)整體工程竣工驗(yàn)收合格已超過(guò)150天,被告尚欠原告工程款397000元。該拖欠工程款一案蘄春縣人民法院已作出(2016)鄂1126民初1523號(hào)民事判決:黃岡泓正泰置業(yè)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付武漢國(guó)某建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司工程款397000元。從被告應(yīng)當(dāng)支付工程款之日截止到判決書(shū)生效時(shí),被告逾期付款時(shí)間達(dá)九個(gè)月,被告已明顯違約。被告應(yīng)當(dāng)按雙方簽訂的《裝飾設(shè)計(jì)施工合同》第六條6.3款“如拖欠每天按千分之一給予乙方補(bǔ)償”的約定,向原告支付違約金,即以397000為基數(shù),從2016年7月29日起按日1‰計(jì)算至2017年4月29日違約金為107190元。
黃岡泓正泰置業(yè)有限公司未作答辯。
原告提交的證據(jù):《裝飾設(shè)計(jì)施工合同》,工程竣工驗(yàn)收證明單,民事判決書(shū)。具有真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性,本院予以確認(rèn)。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與原告訴稱(chēng)的一致。

本院認(rèn)為,原、被告簽訂的《裝飾設(shè)計(jì)施工合同》,系雙方真實(shí)意思表示,不違反法律規(guī)定,合法有效。原告按約定完成施工,被告未按約定付款,構(gòu)成違約,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。原告要求被告支付逾期付款期間(2016年7月29日至2017年4月29日)的違約金107190元(397000元×1‰/日×270日),符合合同約定,本院予以支持。綜上所述,依照《中華人民共和國(guó)合同法》第四十四條、第六十條、第一百一十四條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條規(guī)定,判決如下:

黃岡泓正泰置業(yè)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)向武漢國(guó)某建筑裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司支付違約金107190元。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)的義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)2444元,由黃岡泓正泰置業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可以在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省黃岡市中級(jí)人民法院。

審 判 長(zhǎng)  曹 揚(yáng) 審 判 員  李學(xué)兵 人民陪審員  宋佳新

書(shū)記員:李貞

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開(kāi). *表示必填

Top