原告：樊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，湖北省崇陽(yáng)縣人，經(jīng)商，住該縣。
原告：胡某平，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，湖北省通城縣人，經(jīng)商，住本縣。
二原告的共同委托訴訟代理人:吳四國(guó)，湖北泰元律師事務(wù)所律師。
被告：湖北東方大陽(yáng)電線電纜有限責(zé)任公司。住所地：湖北省通城縣錫山工業(yè)園。
法定代表人：黃鶴鳴，該公司董事長(zhǎng)。
委托訴訟代理人:方奇，通城縣石南法律服務(wù)所法律工作者。
被告：黃繼明，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，湖北省通城縣人，經(jīng)商，住本縣。
委托訴訟代理人:陳冰，湖北泰元律師事務(wù)所律師。

原告樊某某、胡某平與被告湖北東方大陽(yáng)電線電纜有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱東方大陽(yáng)公司）、黃繼明建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2017年11月9日立案，依法適用普通程序，于2017年12月7日公開開庭進(jìn)行了審理，原告樊某某、胡某平及其委托訴訟代理人吳四國(guó)，被告東方大陽(yáng)公司的委托訴訟代理人方奇、被告黃繼明的委托訴訟代理人陳冰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告樊某某、胡某平向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、判決兩被告立即共同支付兩原告工程款280萬(wàn)元，并承擔(dān)逾期付款違約損失；2、兩被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由：2012年8月10日，兩原告與被告湖北大川電線電纜有限公司及被告黃繼明簽訂了《湖北大川公司職工宿舍樓工程施工承包合同書》，由兩原告以包工包料的方式承建被告位于錫山工業(yè)園的公司職工宿舍樓工程，合同約定了雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同簽訂后，原告向被告繳納了60萬(wàn)元保證金。2012年10月15日雙方又簽訂了《補(bǔ)充協(xié)議》。2012年9月，原告組織人員開工建設(shè)，2013年10月原告所承建的第二棟6+1小高層樓房竣工。在施工期間，由于被告未辦理相關(guān)建房手續(xù)及未按工程進(jìn)度支付工程款，導(dǎo)致原告多次被迫停工，損失慘重。而被告在施工期間，就陸續(xù)將房屋對(duì)外出售，收取數(shù)額不等的購(gòu)房款。截止2014年10月，被告將房屋全部銷售完畢，部分業(yè)主入住該棟房屋。2014年10月15日，經(jīng)雙方結(jié)算，該第二棟樓房實(shí)際工程款為369萬(wàn)元，被告已付89萬(wàn)元（含60萬(wàn)元保證金），被告仍欠原告工程款280萬(wàn)元，被告承諾：一、工程樓房逐戶清收直接還賬；二、大陽(yáng)公司工廠擔(dān)保從開工日起每月付20萬(wàn)元；三、最遲還清日至2014年農(nóng)歷年底?？蓵r(shí)至今日，原告經(jīng)多次催討，被告分文未予支付。經(jīng)查，2003年12年8日，湖北大川電線電纜有限公司登記成立；2013年4月15日，湖北大川電線電纜有限公司變更為湖北大陽(yáng)電線電纜有限公司；2015年5月12日，湖北大陽(yáng)電線電纜有限公司變更為湖北東方大陽(yáng)電線電纜有限責(zé)任公司。
原告認(rèn)為，被告拖欠原告的工程款依法應(yīng)當(dāng)予以立即支付，并被告依法應(yīng)向原告承擔(dān)逾期付款的違約損失，本案工程款是由民工工資和材料款組成，依法應(yīng)當(dāng)予以特別保護(hù)。為維護(hù)原告的合法權(quán)益，特依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，向貴院提起訴訟，懇請(qǐng)依法判處。
被告東方大陽(yáng)公司口頭辯稱，1、原告起訴狀訴稱不實(shí)，兩原告與被告黃繼明簽訂了的湖北大川公司職工宿舍樓工程施工承包合同書，并非本公司簽訂。2、該房屋所有人是黃繼明，賣房的受益人也是黃繼明，與本公司無(wú)任何利益關(guān)系。綜上，請(qǐng)求駁回原告對(duì)本公司的訴訟請(qǐng)求。
被告黃繼明口頭辯稱，1、湖北大川公司職工宿舍樓工程施工承包合同書的甲方是我，房屋和土地都是我的，只是項(xiàng)目名稱是湖北大川公司，是打算建起來以房屋入股湖北大川公司，但是房屋未經(jīng)報(bào)批，工程不能辦證，工程也未驗(yàn)收，與湖北大川公司沒有任何關(guān)系。2、工程未經(jīng)結(jié)算，并且存在質(zhì)量問題。3、原告不具備建筑資質(zhì)，建設(shè)工程施工合同無(wú)效，被告要求重新驗(yàn)收結(jié)算，其中部分工程是我自己施工的。4、起訴狀的簽名不是兩原告所簽，不知是否兩原告的真實(shí)意思表示，程序是否合法。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人無(wú)異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。
經(jīng)本院審理查明：2012年8月10月，原告樊某某、胡某平與被告湖北大川電線電纜有限公司、黃繼明簽訂了一份湖北大川公司職工宿舍樓工程施工承包合同書，由兩原告以包工包料的方式承建被告位于錫山工業(yè)園的公司職工宿舍樓工程，合同約定了雙方的權(quán)利和義務(wù)，內(nèi)容為：
湖北大川公司職工宿舍樓工程施工承包合同書
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同：
一、工程概況：按甲方要求在依山地基上建宿舍樓3棟，結(jié)構(gòu)為全框架小高層結(jié)構(gòu)6+1二幢和按12-15層設(shè)計(jì)電梯房一幢，總建筑面積約1.5萬(wàn)平方米。以房產(chǎn)實(shí)測(cè)量面積為結(jié)算依據(jù)。
二、工程承包范圍
承包方式：包工包料、包工期、包質(zhì)量，整個(gè)工程中承包價(jià)格不含任何稅費(fèi)（乙方憑承包人白條結(jié)賬），雙方同意不報(bào)建，應(yīng)繳稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方負(fù)責(zé)將電從甲方變壓器接至樓梯間，水從甲方主要管道至每個(gè)廚房，排污至化糞池。
三、合同工期：合同簽訂后乙方立即組織勘探與設(shè)計(jì)工作。合同規(guī)定的有效工作日期限為一年整。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量按國(guó)家頒布《工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行：
1、因甲方不同意報(bào)建，由甲方委派現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理員日常施工驗(yàn)收。
2、工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理不在驗(yàn)收記錄上簽字，視現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理已認(rèn)可，承包人可進(jìn)行隱蔽或繼續(xù)施工。
3、乙方應(yīng)保證工程質(zhì)量，各項(xiàng)指標(biāo)符合國(guó)家相關(guān)建筑規(guī)范。甲、乙雙方因質(zhì)量發(fā)生糾紛，由甲方驗(yàn)收評(píng)定為準(zhǔn)，其費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。
五、合同價(jià)款：按國(guó)家規(guī)定計(jì)算建筑面積，小高層（6+1）按600元/平方米計(jì)算，電梯房每平方米850元（不含任何稅費(fèi)），樁基由乙方墊資，甲方確認(rèn)，按定額計(jì)價(jià)。電梯由甲方負(fù)責(zé)。
六、雙方權(quán)利與義務(wù)：
1、甲方駐地監(jiān)管員權(quán)利：①施工質(zhì)量；②施工進(jìn)度；③工程技術(shù)；④隱蔽工程中間驗(yàn)收；⑤竣工驗(yàn)收；⑥工程檢驗(yàn)評(píng)定；⑦圖紙會(huì)審；⑧建材檢驗(yàn)；⑨工程進(jìn)度審核；⑩協(xié)助乙方處理其他關(guān)系。
2、甲方應(yīng)提供圖紙，水、電、路至施工現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地方及周邊關(guān)系，并提供同道和進(jìn)出便利，乙方負(fù)責(zé)鋁合金與進(jìn)戶門。
3、乙方必須配合甲方現(xiàn)場(chǎng)管理人員指揮，提倡文明施工，環(huán)境干凈衛(wèi)生，文明生活。
七、工期延誤：如發(fā)生人力不可抗拒的自然災(zāi)害及連續(xù)停水、停電，按有關(guān)規(guī)定可順延工期。如因政府部門干預(yù)造成停工，甲方負(fù)責(zé)相應(yīng)損失。
八、質(zhì)量與監(jiān)督：乙方必須全面按甲方的管理和監(jiān)督，對(duì)施工過程中的不良行為及時(shí)糾正，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
九、安全施工：
乙方必須文明安全施工，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)律，做好防護(hù)設(shè)施，如出現(xiàn)安全事故概由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、合同履行保證金：合同簽訂時(shí)，乙方給付甲方保證金100萬(wàn)元，分三步給付，首筆合同簽字后付20萬(wàn)元，甲方辦理相應(yīng)手續(xù)（規(guī)定期限不得超過十五天），開工前付50萬(wàn)元結(jié)清前期過廠施工款及押金，不留尾巴，余30萬(wàn)元開工后15天內(nèi)付與甲方。如乙方認(rèn)為電梯房暫停，則該棟建房保證金亦暫停給付。
十一、工程款支付與房屋出售：
1、乙方帶資施工，第二層開始逐步返還合同押金，押金部分：小高層（6+1）2幢各30萬(wàn)元，電梯房1幢40萬(wàn)元，計(jì)100萬(wàn)元。從第三層超按工程進(jìn)度結(jié)算給付工程款，每層給付資金不得少于工程款項(xiàng)的80%。余款在全部工程完工后一月期內(nèi)結(jié)清。
2、所有車庫(kù)按市價(jià)（約每平方米2500元）發(fā)售，由乙方收取以保障工程款結(jié)算。但乙方必須要告知甲方備案，且所收款項(xiàng)不得超過同期應(yīng)收工程款項(xiàng)。
3、凡本單位職工以及社會(huì)往來客戶購(gòu)買住房，進(jìn)房前一律繳納建筑成本與費(fèi)用分?jǐn)偅娇蓮囊曳绞杖¤€匙進(jìn)門。
4、房屋銷售成立統(tǒng)一銷售部，對(duì)外統(tǒng)一房源，統(tǒng)一價(jià)格，如一至三屋定價(jià)1400元/㎡,四至五層1350元/㎡，六層1100元/㎡，當(dāng)銷售款回籠影響到付工程款時(shí)，乙方有權(quán)降低價(jià)格出售，超過一個(gè)月降10%，依此類推。當(dāng)甲方影響到工程款給付時(shí)，無(wú)權(quán)銷售房屋及已售房屋合同無(wú)效。
十二、違約責(zé)任：
1、甲方不按時(shí)支付工程款或因甲方原因?qū)е鹿こ掏９?，由甲方承?dān)違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、如甲方中途變更設(shè)計(jì)方案，由此產(chǎn)生的一切直接與間接損失均由甲方負(fù)擔(dān)。
3、如乙方已給付合同保證金，又致乙方在規(guī)定期限內(nèi)未能按期開工，所造成違約甲方按所收金額每月賠償10%違約金，并以甲方個(gè)人及公司所有資產(chǎn)擔(dān)保。
十三、本合同雙方簽字生效，合同簽訂后，甲方迅速行動(dòng)進(jìn)入操作程序，一個(gè)月內(nèi)開工。
甲方：黃繼明（簽名）
湖北大川電線電纜有限公司（蓋章）
乙方：樊某某、胡某平（簽名）

書記員： 吳帆