枝江市第二建筑工程公司
豐某喜
茍敏(湖北鑫典律師事務(wù)所)
枝江妙某投資有限公司
肖發(fā)紅特別授權(quán)
原告枝江市第二建筑工程公司。住所地:枝江市馬家店街道辦事處沿江路6號。機構(gòu)代碼:18266295-2。
法定代表人甘繼新,經(jīng)理。
原告豐某喜,個體工商戶。
兩
原告
委托代理人茍敏,湖北鑫典律師事務(wù)所律師。特別授權(quán)。
被告枝江妙某投資有限公司。住所地:枝江市馬家店街道辦事處迎賓大道北側(cè)。機構(gòu)代碼:79591093-9。
法定代表人吳建妙,董事長。
委托代理人肖發(fā)紅。特別授權(quán)。
原告枝江市第二建筑工程公司、原告豐某喜與被告枝江妙某投資有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院于2014年3月4日受理后,依法由審判員曹自豪獨任審判,公開開庭進行了審理。原告枝江市第二建筑工程公司和原告豐某喜的共同委托代理人茍敏、被告枝江妙某投資有限公司的委托代理人肖發(fā)紅到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
本院認為,被告枝江妙某投資有限公司將枝江市五柳樹綜合市場的建筑工程發(fā)包給原告枝江市第二建筑工程公司。工程竣工后,二原告和被告在枝江市住建局的主持下,就工程驗收備案及竣工結(jié)算事宜達成協(xié)議,該協(xié)議是雙方真實的意思表示,合法并有效。二原告按照協(xié)議的約定于2012年1月9日將資料移交檔案部門,對此被告出具了書面的說明并加蓋了公司印章,視為被告對該事實的認可,這也說明了在協(xié)議簽訂后七日內(nèi)二原告在積極辦理工程竣工驗收備案證明。2012年2月22日,工程竣工驗收備案證明辦理完成,被告于同日將工程竣工驗收備案證明領(lǐng)取。二原告在辦理工程竣工驗收備案證明上并未違反雙方協(xié)議的規(guī)定。被告辯稱二原告未給被告出具工程款發(fā)票,二原告也予認可,二原告應(yīng)當積極向被告出具工程款發(fā)票。但二原告未出具工程款發(fā)票并不導致雙發(fā)協(xié)議無效,被告也不能據(jù)此要求免除支付二原告工程款的義務(wù)。原、被告雙方應(yīng)當本著誠實信用的原則,全面履行雙方在五柳樹市場工程驗收備案及竣工結(jié)算事宜協(xié)議中的約定。因原、被告在履約過程中都存在瑕疵,二原告要求被告支付逾期利息,本院不予支持。據(jù)此,依照《中華人民共和國合同法》第六十條 ?、第一百零七條 ?之規(guī)定,判決如下:
一、被告枝江妙某投資有限公司于本判決生效后十五日內(nèi)支付原告枝江市第二建筑工程公司、原告豐某吉工程款150000元;
二、駁回二原告的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案訴訟費減半收取1650元,由被告枝江妙某投資有限公司承擔。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于湖北省宜昌市中級人民法院。
本院認為,被告枝江妙某投資有限公司將枝江市五柳樹綜合市場的建筑工程發(fā)包給原告枝江市第二建筑工程公司。工程竣工后,二原告和被告在枝江市住建局的主持下,就工程驗收備案及竣工結(jié)算事宜達成協(xié)議,該協(xié)議是雙方真實的意思表示,合法并有效。二原告按照協(xié)議的約定于2012年1月9日將資料移交檔案部門,對此被告出具了書面的說明并加蓋了公司印章,視為被告對該事實的認可,這也說明了在協(xié)議簽訂后七日內(nèi)二原告在積極辦理工程竣工驗收備案證明。2012年2月22日,工程竣工驗收備案證明辦理完成,被告于同日將工程竣工驗收備案證明領(lǐng)取。二原告在辦理工程竣工驗收備案證明上并未違反雙方協(xié)議的規(guī)定。被告辯稱二原告未給被告出具工程款發(fā)票,二原告也予認可,二原告應(yīng)當積極向被告出具工程款發(fā)票。但二原告未出具工程款發(fā)票并不導致雙發(fā)協(xié)議無效,被告也不能據(jù)此要求免除支付二原告工程款的義務(wù)。原、被告雙方應(yīng)當本著誠實信用的原則,全面履行雙方在五柳樹市場工程驗收備案及竣工結(jié)算事宜協(xié)議中的約定。因原、被告在履約過程中都存在瑕疵,二原告要求被告支付逾期利息,本院不予支持。據(jù)此,依照《中華人民共和國合同法》第六十條 ?、第一百零七條 ?之規(guī)定,判決如下:
一、被告枝江妙某投資有限公司于本判決生效后十五日內(nèi)支付原告枝江市第二建筑工程公司、原告豐某吉工程款150000元;
二、駁回二原告的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案訴訟費減半收取1650元,由被告枝江妙某投資有限公司承擔。
審判長:曹自豪
書記員:薛紅菊
成為第一個評論者