原告：杭州品灌服飾有限公司，住浙江省杭州市江干區(qū)丁橋鎮(zhèn)臨丁路699號綜合大樓2幢3138室，機構(gòu)代碼：91330104MA27YT925D。
法定代表人：李丹，公司總經(jīng)理。
委托訴訟代理人：孫祥環(huán)，浙江君策律師事務所律師。
委托訴訟代理人：全永安，該公司員工。
被告：文某某，男，xxxx年xx月xx日出生，土家族，戶籍地湖北省五峰土家族自治縣。

原告杭州品灌服飾有限公司與被告文某某承攬合同糾紛一案,本院于2018年4月24日立案后,依法適用簡易程序，于2018年5月31日公開開庭進行了審理。原、被告及其委托訴訟代理人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告杭州品灌服飾有限公司向本院提出訴訟請求：1.判決被告立即賠償原告各項損失179800元。2.被告承擔律師費8000元。3.被告承擔本案的訴訟費。事實與理由：原、被告于2017年9月簽訂了加工合同一份，約定被告為原告加工冬裝兩款，總件數(shù)為1400件，總金額為124000元人民幣。同時合同還對交付期限、貨款支付、違約責任等進行了約定。上述合同簽訂后，原告即將所用的原材料陸續(xù)提供給被告，后被告因貨期問題，經(jīng)雙方協(xié)商，原告將其中600件貨物另行委托他人加工，剩余800件貨品，雖經(jīng)原告多次催促，被告至今沒有完成交付義務。由于被告的違約，原告無法在約定的時間內(nèi)向客戶交貨，致使原告損失數(shù)萬元。綜上，被告的行為違約，嚴重的損害了原告的合法權益，故訴來法院，請求維權。
被告當庭答辯稱：合同衣服是1400件，其中600件是我們自己生產(chǎn)的，800件是原告自己拿出去的。本來簽訂的貨期是10月20日左右，但是原告是在貨期過后才將面輔材料給我們。而且原告對600件衣服貨款沒付，工廠就不能出貨。
原、被告圍繞訴訟請求提交了證據(jù)，本院組織當事人進行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對當事人無異議的證據(jù)，本院予以確認并載卷佐證。
根據(jù)當事人陳述和經(jīng)審查確認的證據(jù)，本院認定事實如下：
2017年9月6日、同年9月7日，原、被告簽訂了一份加工合同，合同約定被告為原告加工兩款衣服，分別為600件、800件，合計1400件。其中600件衣服的交貨期為2017年10月25日，800件衣服的交貨期為2017年11月5日；貨款支付方式為出貨后入倉10天內(nèi)支付50%，次月月底前支付余下50%；違約責任為若交貨超期10天以上，延期部分視為被告不能交貨，原告有權拒收，被告還應按照吊牌價的2.5折償付違約金，被告對原告造成的損失應足額賠償，原告還可以要求律師費、訴訟費、差旅費、利潤等損失費用。通過雙方聊天記錄可以認定，關于800件衣服，原、被告約定交貨期修改為2017年11月30日交付400件，2017年12月3日交付剩余400件。
還查明，2017年8月18日，原告與杭州鄭仕服飾有限公司（以下簡稱“鄭仕服飾”）簽訂一份男裝購銷合同，合同約定原告為鄭仕服飾供應800件男裝（此800件男裝與上文原、被告簽訂加工合同中的800件衣服款式一致），交貨期為2017年11月15日。后原告未按時供貨，2017年11月23日原告與鄭仕服飾簽訂一份取消訂單文件函，函載明：原告與鄭仕服飾約定交貨期為2017年11月15日，后延期至2017年11月20日。原告取消訂單原因：此款因工藝問題，無法如期交貨。鄭仕服飾認為原告擅自逾期2天后提出取消申請，已嚴重違約。后雙方達成協(xié)議，同意取消訂單，原告應賠償鄭仕服飾合計23600元，并歸還相應輔料。

本院認為：原告與被告于2017年9月6日、同年9月7日簽訂的《杭州品灌服飾有限公司下單合同》系雙方真實意思表示、合法有效，雙方應本著公平、誠信原則履行；該合同600件款式服裝已經(jīng)加工完成并交付第三方原被告雙方無異議。但原告主張該合同600件款式服裝，系原告委托他人加工與被告無關。根據(jù)舉證規(guī)則，原告未對600件衣服的加工方式、給予貨款予以舉證，且被告提供了一份“杭州品灌服飾有限公司661件服裝裝箱明細”。本院綜合認為原告舉證不能。被告作為承攬加工人在原告未按照合同約定支付加工報酬情況下，依照《中華人民共和國合同法》第二百六十四條之規(guī)定，對本案所涉800件加工服裝行使留置權，并無不當。另外，因原告未付已交付600件款式服裝加工費已經(jīng)違約在先，被告對本案所涉800件款式服裝交付主張同時履行不安抗辯權，本院應依法予以支持。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十八條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：

駁回原告杭州品灌服飾有限公司的全部訴訟請求。
案件受理費4056元，減半收取計2028元，由原告杭州品灌服飾有限公司負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提交副本，上訴于湖北省宜昌市中級人民法院。

審判員 張祖茂

書記員： 胡衛(wèi)士