原告：楊某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住襄陽市襄州區(qū)。
委托訴訟代理人：王小強，湖北真武律師事務所律師。
被告：湖北中怡建筑工程有限公司襄陽分公司（以下簡稱中怡建筑公司襄陽分公司），住所地：襄陽市襄州區(qū)航空路170號。
負責人：嚴晗，中怡建筑公司襄陽分公司經(jīng)理。
被告：寇某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住襄陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。
委托訴訟代理人：毛國權(quán)，襄陽市明正法律服務所法律工作者。
被告：湖北中怡建筑工程有限公司（以下簡稱中怡建筑公司），住所地：武漢東湖新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)留創(chuàng)園A棟4樓。
法定代表人：賀新怡，中怡建筑公司董事長。
委托訴訟代理人：嚴晗，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，系中怡建筑公司員工。

原告楊某某與被告中怡建筑公司襄陽分公司、寇某某、中怡建筑公司建設工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭進行審理。在本案審理過程中，原告楊某某主張中怡建筑公司與本案存在利害關(guān)系，故申請本院追加其為本案共同被告參加訴訟。本院經(jīng)審查后，于2016年9月7日依法通知中怡建筑公司作為本案共同被告參加訴訟，并于2017年4月6日公開開庭進行了審理。原告楊某某及其委托訴訟代理人王小強，被告寇某某及其委托訴訟代理人毛國權(quán)，被告中怡建筑公司襄陽分公司的負責人嚴晗并作為被告中怡建筑公司的委托訴訟代理人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告楊某某訴稱：2014年，被告中怡建筑公司襄陽分公司、寇某某共同承建襄陽淇源汽車零部件有限公司辦公樓、廠房等設施建設，后二被告將上述工程中的部分泥工工程發(fā)包給原告施工，并簽訂了合同。原告依約進行施工，2015年底工程完工后，原告向二被告索要工程款未果。被告中怡建筑公司系被告中怡建筑公司襄陽分公司的總公司，應對分公司經(jīng)營行為產(chǎn)生的后果承擔責任。故原告為維護自身合法權(quán)益，起訴至法院，請求判令：一、三被告共同支付原告工程款137488元；二、本案訴訟費用由三被告承擔。
被告中怡建筑公司襄陽分公司、中怡建筑公司共同答辯稱：1.整體工程尚未完工，不應結(jié)算工程款；2.公司授權(quán)被告寇某某負責中怡建筑公司襄陽分公司承建的襄陽淇源汽車零部件有限公司辦公樓及廠房、附屬樓及廠房工程屬實，但寇某某與原告簽訂《泥工承包協(xié)議書》公司并不知情，協(xié)議書也未加蓋公司或分公司公章，對中怡建筑公司及中怡建筑公司襄陽分公司無效。
被告寇某某辯稱：1.原告已完工工程存在質(zhì)量問題，且工程沒有竣工驗收，剩余工程款依約不能支付；2.原告并未完成合同約定的全部工程，其中有部分工程系由他人施工，該部分工程款應予扣除；3.原告不具備相關(guān)建筑資質(zhì)，不能承包建筑工程，原告與中怡建筑公司襄陽分公司、寇某某簽訂的協(xié)議書應屬無效，其收入為非法所得，應當依法收繳；4.被告中怡建筑公司襄陽分公司、寇某某并非共同承建工程關(guān)系，工程發(fā)包人為襄陽淇源汽車零部件有限公司，承包人為被告中怡建筑公司襄陽分公司，被告寇某某系受被告中怡建筑公司襄陽分公司委托作為工程項目的內(nèi)部承包人、經(jīng)辦人，被告寇某某在該項目工程中的行為均系職務行為，依法應由被告中怡建筑公司襄陽分公司、中怡建筑公司承擔相應的責任。綜上所述，請求依法駁回原告對寇某某的訴訟請求。
本院經(jīng)審理查明：襄陽淇源汽車零部件有限公司（發(fā)包方）與被告中怡建筑公司襄陽分公司（承包人）簽訂《建設工程施工合同》，主要約定：1.被告中怡建筑公司襄陽分公司承建襄陽淇源汽車零部件有限公司1#辦公樓及廠房、2#附屬樓及廠房-A工程；2.工程承包范圍：1#辦公樓廠房及2#附屬樓及廠房-A的土建、鋼構(gòu)的消防、水電安裝、內(nèi)部簡裝及墻面粉刷；3.計劃開工日期：2014年11月8日，計劃竣工日期：2015年6月28日，工期總?cè)諝v天數(shù)：220天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準；4.簽約合同價：約壹仟伍佰萬元。被告寇某某以被告中怡建筑公司襄陽分公司委托代理人的身份在上述合同上簽字。庭審中，被告中怡建筑公司襄陽分公司、中怡建筑公司陳述被告寇某某系經(jīng)公司授權(quán)的工程負責人；被告寇某某稱其與被告中怡建筑公司襄陽分公司系掛靠關(guān)系，其借用被告中怡建筑公司襄陽分公司資質(zhì)承包上述工程并實際施工，目前尚未與發(fā)包方襄陽淇源汽車零部件有限公司進行結(jié)算。
2014年11月5日，被告寇某某（發(fā)包人、甲方）以被告中怡建筑公司襄陽分公司名義與原告楊某某（承包人、乙方）簽訂《泥工承包協(xié)議書》，主要約定：1.甲方承攬施工的襄陽淇源汽車零部件有限公司工程現(xiàn)委托乙方承包施工，承包范圍：工程混凝土、墻體砌筑，內(nèi)外抹灰工作量以有效施工圖（設計文件）為準；2.承包款計算方式：主體部分勞務清工及附屬材料綜合單價按建筑面積每平米120元，補充部分基礎栓土破樁除外；3.付款方式與規(guī)定：基礎完工后甲方付給乙方已完工工程量的85%，框架結(jié)構(gòu)完工后甲方付給乙方已完工工程量的85%，粉刷完工后甲方付給乙方總工程造價的90%。剩余的工程款在三個月內(nèi)付清。協(xié)議簽訂后，原告楊某某依約進行施工。2016年5月23日，被告寇某某向原告出具三份證明條，分別載明：“茲有楊某某在淇源工地做工2#樓全部工程款298620元，借支：261500元，下余：37120元。此款待整個工程全部完工后驗收合格在1個月內(nèi)全部付清”；“茲有楊某某在淇源工地2#樓二次改造共計：36458元”；“茲有楊某某在淇源工地做雜工共計：358個雜工、35個大工，358×120=42960元、35×170=5950元，共計48910元”。庭審中，原告陳述其還進行了臨時設施施工，價款共計15000元，但其未提供證據(jù)證實，被告對此亦不予認可。后原告就上述工程款向被告索要未果，訴至本院，導致本案糾紛。
另查明：原告楊某某、被告寇某某無相關(guān)建筑資質(zhì)。

本院認為：襄陽淇源汽車零部件有限公司與被告中怡建筑公司襄陽分公司簽訂《建設工程施工合同》，約定由被告中怡建筑公司襄陽分公司承建襄陽淇源汽車零部件有限公司相關(guān)建設工程，合同載明被告寇某某為被告中怡建筑公司襄陽分公司在該項目中的委托代理人；庭審中，被告中怡建筑公司襄陽分公司亦認可被告寇某某工程負責人的身份，即表明其認可被告寇某某實施的與該建設工程相關(guān)的行為系履行職務行為，故其應對被告寇某某相關(guān)行為產(chǎn)生的后果承擔相應的責任。被告寇某某以被告中怡建筑公司襄陽分公司的名義將上述工程中的工程混凝土、墻體砌筑等部分分包給原告施工，因原告并無相應的建筑資質(zhì)，該分包行為無效。但依據(jù)被告寇某某向原告出具的證明條，其認可原告共計施工383988元（298620+36458+48910），其中原告已借支261500元，剩余122488元尚未支付，被告中怡建筑公司襄陽分公司應向原告支付。因分公司不具有法人資格，其民事責任由公司承擔，故被告中怡建筑公司應向原告支付工程款122488元。原告對被告中怡建筑公司襄陽分公司、中怡建筑公司的訴訟請求，符合本院上述評判意見部分，本院予以支持；超出部分，本院不予支持。被告中怡建筑公司襄陽分公司、中怡建筑公司辯稱整體工程尚未完工不應結(jié)算工程款、對寇某某與原告簽訂《泥工承包協(xié)議書》不知情不應承擔相應責任的意見，缺乏事實及法律依據(jù)，本院不予采納。
原告還要求被告寇某某支付工程款，被告寇某某雖在答辯時稱其系工程項目負責人，其行為均系職務行為，但在之后的庭審過程中，又自認其系借用被告中怡建筑公司襄陽分公司資質(zhì)承包本案工程并實際施工，其與被告中怡建筑公司襄陽分公司系掛靠關(guān)系。若被告中怡建筑公司襄陽分公司、寇某某實際系掛靠關(guān)系，應當對外承擔連帶責任。被告寇某某應承擔因承認于己不利事實而造成的法律后果，故其應就欠付的122488元工程款與被告中怡建筑公司向原告承擔連帶責任。原告對被告寇某某的訴訟請求，符合本院上述評判意見部分，本院予以支持；超出部分，本院不予支持?？苣衬侈q稱原告已完工工程存在質(zhì)量問題、原告未完成合同約定的全部工程、其中由他人代為施工部分的工程款應予扣除，但其未提交證據(jù)證實上述事實的存在、涉及的工程款數(shù)額或上述事實涉及的工程款項包含在其出具的證明條涉及的金額范圍內(nèi)，故本院不予采納。
綜上所述，依照《中華人民共和國民法通則》第五條，《中華人民共和國合同法》第六十三條、第二百六十九條、第二百七十二條，《中華人民共和國公司法》第十四條，《最高人民法院關(guān)于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條第（二）項之規(guī)定，判決如下：

一、被告中怡建筑公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告楊某某工程款122488元；
二、被告寇某某對上述工程款向原告楊某某承擔連帶清償責任；
三、駁回原告楊某某的其他訴訟請求。
如未按本判決指定的期間履行給付金錢的義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費3050元，由被告中怡建筑公司、寇某某負擔。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省襄陽市中級人民法院。上訴人應在提交上訴狀時，根據(jù)不服本判決上訴請求的數(shù)額及《訴訟費用交納辦法》的規(guī)定，預交上訴案件受理費，款匯湖北省襄陽市中級人民法院，開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行襄陽萬山支行，戶名：湖北省襄陽市中級人民法院，賬號17×××56。上訴人也可以直接到襄陽市中級人民法院交費。上訴人在上訴期滿后七日內(nèi)仍未預交訴訟費用的，按自動撤回上訴處理。

審判長 吳小松
代理審判員 羅小明
人民陪審員 張露露

書記員： 王晗