原告：李某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，農(nóng)民，住泊頭市。
委托訴訟代理人：孟祥棟，河北孟祥棟律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人：孟浩，泊頭市解放法律服務(wù)所法律工作者。
被告：泊頭市子某水暖建材經(jīng)營部。
經(jīng)營者：陳子某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，農(nóng)民，住泊頭市。
被告：尹某某，男，1981年1月20日，漢族，農(nóng)民，住泊頭市。
委托訴訟代理人：勾慧澤，河北理苑律師事務(wù)所律師。

原告李某某與被告泊頭市子某水暖建材經(jīng)營部、尹某某合同糾紛一案，本院于2016年10月24日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原、被告及其委托訴訟代理人到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
李某某向本院提出訴訟請求：1、要求被告返還原告96800元并賠償損失10000元；2、訴訟費由被告承擔(dān)。事實和理由：2016年6月15日原、被告口頭約定：原告在被告處購買10千瓦光伏發(fā)電，價格96800元，并承諾交錢一個月安裝完畢，但被告至今仍未安裝完成。
泊頭市子某水暖建材經(jīng)營部、尹某某辯稱，被告已完成了自己的義務(wù)，不同意返還購置款。
當(dāng)事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)，原告提交了如下證據(jù)：1、被告出具的收條一份，載明被告收到原告96800元；2、協(xié)議書一份，載明：原告在購光伏發(fā)電設(shè)備后，一個月內(nèi)安裝完畢，后又延長至10月8日安裝完畢，逾期完成，被告退還全款并賠償經(jīng)濟(jì)損失；3、平安保險公司保險單四張，證明貸款的事實；4、張巨臣出庭作證證實：原告因購買光伏發(fā)電，向其借款50000元。利息4166.7元。5、照片19張，證實墻體破壞情況及安裝情況。6、錄音資料一份。被告提交了如下證據(jù)：1、錄音資料一份；2、崔仁忠出庭作證，證明當(dāng)時是其負(fù)責(zé)施工。本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證，被告對原告提交證據(jù)1、2、5的真實性無異議，但主張原告實際交付被告90800元，對其他證據(jù)不予認(rèn)可。原告對被告提交的證據(jù)不予認(rèn)可。對雙方認(rèn)可的證據(jù)本院予以確認(rèn)并在卷佐證。
根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實如下：
2016年6月15日原告在被告處購買10千瓦光伏發(fā)電設(shè)備一套，交付貨款90800元，言明一個月內(nèi)安裝完畢，但被告至今未能交付原告使用。若2016年7月15日安裝使用后至今原告可得收益12209.4元。

本院認(rèn)為，本案爭議的焦點為：被告應(yīng)否返還原告96800元并賠償損失。從原、被告簽訂的協(xié)議上看，雙方實際約定的是逾期完成安裝如何承擔(dān)違約責(zé)任的問題。雙方約定的違約金較高，被告承擔(dān)違約責(zé)任應(yīng)以原告實際損失為限，即原告的可得利益。原告借款的利率，屬重復(fù)計算損失，不予支持。依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：

被告泊頭市子某水暖建材經(jīng)營部、尹某某于判決生效之日起五日內(nèi)賠償原告李某某損失12209.4元。
如果未按本判決指定的期間履行金錢給付義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費2436，由被告負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省滄州市中級人民法院。

審　判　長　　張雙玲 人民陪審員　　金玉峰 人民陪審員　　郭　利

書記員：范金旺