原告：懷來致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
住所：河北省懷來縣桑園鎮(zhèn)萬窯村。
法定代表人：陳玉山，董事長(zhǎng)。
委托代理人：陳飛，北京市格平律師事務(wù)所律師。
被告：河北巨某建筑安裝工程有限公司。
住所：河北省成安縣城青云路北端東側(cè)。
法定代表人：楊世超，董事長(zhǎng)。
委托代理人：葉傳玉，公司員工。

原告懷來致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱致遠(yuǎn)公司）與被告河北巨某建筑安裝工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱巨某公司）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2017年2月6日立案后，依法適用簡(jiǎn)易程序公開開庭進(jìn)行了審理。原、被告的委托代理人到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告致遠(yuǎn)公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、要求被告配合辦理懷來致遠(yuǎn)溫泉小鎮(zhèn)工程（酒店工程）項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及辦理竣工驗(yàn)收備案。2、要求被告支付從2016年12月20日至2017年1月23日的違約金78681.83元，且每逾期一日支付違約金2314.17元。3、要求被告支付至2017年1月23日逾期交房損失555550.14元，且每逾期一日支付逾期交房損失16339.71元。事實(shí)與理由：2010年8月30日，原告與被告（企業(yè)名稱原為邯鄲市大樹建筑安裝工程有限公司現(xiàn)更名為河北巨某建筑安裝工程有限公司）簽訂《懷來致遠(yuǎn)小鎮(zhèn)工程（酒店工程）建設(shè)工程施工合同》，將該工程發(fā)包給被告施工。合同約定，單項(xiàng)工程竣工后，被告應(yīng)向原告遞交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并配合原告進(jìn)行竣工驗(yàn)收及其備案，竣工日每延誤一天被告承擔(dān)工程造價(jià)萬分之一的違約金，并承擔(dān)逾期交房違約費(fèi)用。被告如約進(jìn)駐工地進(jìn)行施工，工程于2014年底進(jìn)入收尾階段。2015年2月7日雙方簽訂《結(jié)算協(xié)議》并支付給被告全部工程款。2016年12月14日向被告發(fā)出竣工驗(yàn)收函，要求被告于2016年12月20日參加竣工驗(yàn)收工作。然而被告拒絕履行工程資料交接、配合辦理竣工驗(yàn)收及其備案義務(wù)，給原告造成損失。
被告巨某公司辯稱，1、該工程于2010年3月20日進(jìn)行開工典禮，于2010年8月30日補(bǔ)簽的合同。該工程于2011年底基本具備驗(yàn)收條件。2、關(guān)于結(jié)算協(xié)議，從2011年至2015年，經(jīng)四次審核，原告故意拖延，于2015年2月7日才簽訂結(jié)算協(xié)議，該協(xié)議中不包括索賠項(xiàng)，只包括19項(xiàng)工程項(xiàng)目結(jié)算，如果19項(xiàng)結(jié)算以外還有補(bǔ)充，清第三方仲裁判決。我一直要求判決索賠項(xiàng)和酒店甲方違約。2015年春節(jié)后我公司已將相關(guān)工程資料移交給原告，在違約及索賠問題未解決前，我公司拒絕配合驗(yàn)收。
本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：對(duì)雙方當(dāng)事人沒有爭(zhēng)議的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。2015年2月7日雙方簽訂結(jié)算協(xié)議，原告將協(xié)議確認(rèn)的工程款3600萬元支付給被告。被告稱該協(xié)議中不包含索賠及違約事項(xiàng)。2016年12月14日原告要求被告發(fā)出竣工驗(yàn)收函，要求被告于2016年12月20日參加竣收工作，被告拒絕配合驗(yàn)收。

本院認(rèn)為，雙方簽訂的施工合同及結(jié)算協(xié)議不違反法律規(guī)定，雙方應(yīng)自覺履行各自義務(wù)，原告已按約支付被告工程款，并向被告發(fā)出竣工驗(yàn)收函，被告以未解決索賠及違約問題而拒絕配合驗(yàn)收，因未提供有效證據(jù)證明，被告應(yīng)配合驗(yàn)收、辦理備案并承擔(dān)違約責(zé)任。
綜上所述，原告要求被告配合竣工驗(yàn)收及辦理竣工驗(yàn)收備案，要求被告支付違約金及逾期交房損失的主張，本院予以支持，依照《中華人民共和國合同法》第一百零七條之規(guī)定，判決如下：

一、被告河北巨某建筑安裝工程有限公司配合原告懷來致遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦理懷來致遠(yuǎn)溫泉小鎮(zhèn)工程（酒店工程）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及辦理竣工驗(yàn)收備案（判決生效之日起五日內(nèi)履行）。
二、被告支付原告從2016年12月21日至生效判決指定驗(yàn)收日的違約金及逾期交房損失（違約金每日按2314.17元計(jì)算，逾期交房損失每日按16339.71元計(jì)算）。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
訴訟費(fèi)5072元由被告承擔(dān)。
如不服本判決，可在本判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)或代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省張家口市中級(jí)人民法院。

審判員 徐霞

書記員： 成佳琪