原告徐某某，男，生于1966年9月9日，漢族，湖北省鄖西縣人。
原告白某順，男，生于1961年2月11日，漢族，湖北省鄖西縣人。
二原告共同委托代理人周銳，湖北豪然律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：調(diào)查取證，代書訴狀，出庭參與訴訟，有權(quán)增加、變更、放棄訴訟請求，參與調(diào)解直至一審終結(jié)。
被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司。住所地：鄖西縣城關(guān)鎮(zhèn)礦化工業(yè)園。
法定代表人謝平，任總經(jīng)理職務(wù)。
委托代理人周俊，湖北百龍律師事務(wù)所律師。代理權(quán)限：代為簽收法律文書，代為承認(rèn)、放棄、變更訴訟請求，有權(quán)進(jìn)行調(diào)解和反訴。

原告徐某某、白某順訴被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院于2016年1月6日立案受理后，依法由審判員江山適用簡易程序于2016年3月1日公開開庭進(jìn)行了審理，原告徐某某及委托代理人周銳、被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司的委托代理人周俊到庭參加了訴訟。本案在審理過程中，原、被告雙方向本院申請給予2個月期限進(jìn)行自行和解。本案又于2016年5月16日公開開庭進(jìn)行了審理，原告徐某某、白某順、被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司的委托代理人周俊到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明：被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司于2013年5月7日與原告徐某某、白某順簽訂《鄖西平凡礦業(yè)有限公司攔沙壩工程承包合同書》，將鄖西縣香口鄉(xiāng)倉房村、孟川村兩座攔砂壩工程以包工包料方式發(fā)包給沒有相應(yīng)施工資質(zhì)的原告徐某某、白某順。該合同約定：工程總價款為1156000元；總工期為60天；鄖西平凡礦業(yè)有限公司在工程開工后15天內(nèi)支付給徐某某、白某順合同款的10%，于工程完工驗收后1年內(nèi)支付工程總額的80%，余款10%作為工程質(zhì)量保證金在保修期滿后無質(zhì)量問題再全部結(jié)清（保修期從驗收合格起15個月為限）等內(nèi)容。原告徐某某、白某順按照合同約定施工完畢后，被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司于2013年底接收了工程。截止2015年12月底，被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司陸續(xù)向二原告支付了工程款430000元。同時，在2015年12月，原告徐某某、白某順與被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司達(dá)成抵款協(xié)議，被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司用1200件（300元／件）干紅葡萄酒抵扣工程款360000元，原告白某順、徐某某接收干紅葡萄酒后于2015年12月31日向被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司出具了360000元的收條。
另查明，原告徐某某、白某順將部分涉案工程轉(zhuǎn)包給案外人賀啟平，卻未及時付款，賀啟平起訴至本院要求本案原、被告連帶付款，本院判令原告徐某某、白某順支付給賀啟平工程款等相關(guān)費(fèi)用390000元，鄖西平凡礦業(yè)有限公司對其中的340000元承擔(dān)連帶清償責(zé)任。本案在審理過程中，二原告與賀啟平達(dá)成執(zhí)行和解，依據(jù)執(zhí)行和解協(xié)議約定賀啟平不再因涉案工程款追索事宜向鄖西平凡礦業(yè)有限公司主張權(quán)利。本案審理過程中，賀啟平出具了內(nèi)容為“分水嶺做攔水壩工程款不再向平凡公司糾纏”的保證書一份。
現(xiàn)原、被告均認(rèn)可被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司尚欠二原告工程款366000元，被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司以經(jīng)濟(jì)困難為由要求延期分批付款，雙方未能達(dá)成協(xié)議。

本院認(rèn)為：建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將工程發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的單位。被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司與原告徐某某、白某順簽訂了工程承包合同書，將鄖西縣香口鄉(xiāng)、孟川村兩座攔砂壩工程發(fā)包給原告徐某某、白某順，因二原告沒有建筑施工企業(yè)資質(zhì)，該合同違反了相關(guān)法律規(guī)定，屬無效合同?，F(xiàn)原告徐某某、白某順已將合同項下的工程施工完畢，被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司驗收工程已有2年，原、被告雙方對參照合同約定支付二原告工程價款及被告尚欠二原告工程款366000元均無異議，對二原告要求被告支付尾欠工程款366000元的訴訟請求，本院予以支持。二原告要求被告按照合同約定的期限支付逾期付款的利息損失，因原、被告雙方簽訂的工程承包合同無效，該合同中對付款時間的約定也應(yīng)無效，而原、被告雙方對合同無效均存在過錯，故本院對原告關(guān)于工程款利息的訴訟請求不予支持。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十二條第（五）項、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第七條第一款、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條第（一項）、第二條之規(guī)定，判決如下：

一、被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司于本判決生效后10日內(nèi)向原告徐某某、白某順支付尚欠的工程款366000元。
二、駁回原告徐某某、白某順的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)減半收取3589.5元，由被告鄖西平凡礦業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提交副本，上訴于湖北省十堰市中級人民法院。上訴人應(yīng)在遞交上訴狀時，根據(jù)不服本判決部分的上訴請求數(shù)額及《訴訟費(fèi)用交納辦法》第十三條第一款第（一）項的規(guī)定，預(yù)交上訴案件受理費(fèi)。十堰市中級人民法院上訴費(fèi)專戶名稱：湖北省十堰市中級人民法院；開戶銀行：農(nóng)業(yè)銀行十堰北京路支行；帳戶：17×××01。通過郵局匯款的，款匯十堰市中級人民法院，郵編：442000；地址：十堰市郵電街12號。上訴人應(yīng)將注明一審案號的交費(fèi)憑證復(fù)印件同時交本院。上訴人在上訴期屆滿之次日起七日內(nèi)未預(yù)交，也未提出緩交、減交、免交上訴案件受理費(fèi)申請的，按自動撤回上訴處理（本院不再另行送達(dá)預(yù)交上訴案件受理費(fèi)通知）。
本判決發(fā)生法律效力后，當(dāng)事人必須履行。一方拒絕履行的，對方當(dāng)事人可以向人民法院申請執(zhí)行。申請執(zhí)行的期間為二年，該期間從法律文書指定履行期間的最后一日起計算。

審判員　江　山

書記員：鄧宜君