原告：張某某。
　　委托訴訟代理人：張佳胤(系原告張某某之子)，男，住同上。
　　委托訴訟代理人：楊彬，上海躍富律師事務(wù)所律師。
　　被告：上海帆至建筑裝飾工程有限公司。
　　法定代表人：張某甲。
　　原告張某某與被告上海帆至建筑裝飾工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱帆至公司)裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2018年5月25日立案。期間，原告于2018年7月3日向本院提出司法審價(jià)申請(qǐng)，本院于同日通過上海市高級(jí)人民法院委托上海A建設(shè)咨詢有限公司(以下簡(jiǎn)稱A公司)對(duì)涉案房屋的裝修工程進(jìn)行司法審價(jià)，該公司于2018年9月29日提交本院。本院依法適用簡(jiǎn)易程序于2018年10月12日公開開庭進(jìn)行了審理。原告張某某的委托訴訟代理人楊彬到庭參加訴訟。被告帆至公司經(jīng)傳票傳喚無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告張某某向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.判令解除原、被告間的裝修合同，并由被告返還涉案裝修房屋的房門鑰匙；2.判令被告返還涉案房屋中未裝修部分及質(zhì)量不符合部分的裝修款共計(jì)人民幣(幣種下同)52,453.25元；3.判令被告賠償因其違約而產(chǎn)生的違約金5,000元；4.判令被告返還涉案房屋中已裝修部分由被告代購(gòu)的設(shè)施、設(shè)備及材料等的購(gòu)買發(fā)票、合格證、保修卡等憑證。
　　訴訟中，原告放棄上述第1、4項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，并將上述第2項(xiàng)訴請(qǐng)金額變更為42,973.64元。
　　事實(shí)和理由：原、被告于2017年8月25日簽訂了位于上海市閔行區(qū)XX路XX弄XX都居住小區(qū)XX號(hào)XXX室房屋裝修合同，總金額為10萬(wàn)元。合同中關(guān)于被告應(yīng)完成的項(xiàng)目名稱、材料及工藝說明、材料費(fèi)和人工費(fèi)、項(xiàng)目竣工日期均作出了具體的約定。合同履行中，被告多次以種種理由提出向原告借款及提前支付合同款。原告為了不影響雙方的合作關(guān)系，同時(shí)也希望該工程能夠盡早保質(zhì)竣工，原告在被告未完成合同約定工程量的情況下，分三次向被告共支付95,000元。另雙方約定涉案項(xiàng)目的竣工日期為2017年11月30日，但截至起訴前被告仍然未完成涉案裝修項(xiàng)目，延誤工期近5個(gè)月。原告多次通過電話及微信催促被告盡快完工，但被告仍然沒有任何開工跡象。為此，原告曾于2018年3月上旬向上海市閔行區(qū)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會(huì)進(jìn)行投訴，但仍然沒有解決問題。原告根據(jù)合同約定、裝飾裝修明細(xì)表以及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況經(jīng)核算后，除去質(zhì)保金，被告仍有52,453.25元的工程量未按時(shí)按質(zhì)按量完成。由于被告嚴(yán)重違背《民法總則》所遵循的誠(chéng)信原則及違約行為而導(dǎo)致原告物質(zhì)和精神均受到了損失和折磨。為此，原告為維護(hù)其合法權(quán)益，遂依法提起本案訴訟要求判如所請(qǐng)。
　　被告帆至公司未到庭答辯亦未向本院提交任何證據(jù)。
　　本院經(jīng)審理認(rèn)定事實(shí)如下：
　　2017年8月25日，原告張某某(作為發(fā)包方，簽約甲方)與被告帆至公司(作為承包方，簽約乙方)簽訂《裝修合同》1份，約定由甲方將位于上海市閔行區(qū)XX路XXX號(hào)XXX室住房發(fā)包給乙方進(jìn)行裝修施工，施工面積為77平方米，工程總價(jià)款為10萬(wàn)元整(詳見附表：家庭居室裝飾裝修工程報(bào)價(jià)單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。工程承包方式為乙方包工、包全部材料。工程期限為90天，開工日期2017年8月31日，竣工日期2017年11月30日。工程款支付方式：簽訂合同付工程總造價(jià)30%合計(jì)3萬(wàn)元整;瓦工開工前支付工程總價(jià)30%合計(jì)3萬(wàn)元整;木工開工前支付總工程款20%計(jì)2萬(wàn)元整;油漆工進(jìn)場(chǎng)前支付總工程款15%合計(jì)15,000元整。安裝結(jié)束交工當(dāng)日支付總工程款5%計(jì)5,000元整。材料的提供：1.由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求(見附件：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時(shí)將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)；若甲方未按時(shí)提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)；2.由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)的時(shí)間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收；若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報(bào)價(jià)單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承擔(dān)。3.(省略)4.除合同注明外，五金、門鎖、拉手、水龍頭等、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等均由乙方購(gòu)買并按時(shí)運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方必須按照設(shè)計(jì)文件和國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。乙方所承包的工程，必須全部達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)償返工，達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。工程驗(yàn)收和保修：(1)雙方約定在施工過程中分下列三個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收；(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收；(3)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前2天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后。若甲方接到通知后，未按時(shí)參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)。保修(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為2年)(見附件：工程保修單)。(2)在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期為2年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為5年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。違約責(zé)任：(1)(省略)(2)由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。(3)由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰作為違約金。合同還對(duì)雙方的其他權(quán)利義務(wù)作了約定。
　　上述合同簽訂后，原告分別于2017年8月25日通過上海C銀行向被告轉(zhuǎn)賬36,800元，另于2017年10月22日及2018年1月12日先后向被告(由被告帆至公司的法定代表人張劉堅(jiān)收取)支付了43,200元及15,000元，上述三筆款項(xiàng)合計(jì)95,000元，張劉堅(jiān)分別書寫了相應(yīng)收款收據(jù)。
　　上述合同簽訂后，被告進(jìn)場(chǎng)施工，但被告實(shí)際未能按期完成施工，造成工期延誤。為此，原告經(jīng)向被告多次催促，并曾就此事于2018年3月向上海市閔行區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)進(jìn)行投訴。另根據(jù)雙方微信往來(lái)記錄反映，截至2018年3月，原告仍在向被告催促涉案裝修工程的進(jìn)度，但均未果，遂成訟。
　　審理中，經(jīng)原告申請(qǐng)，本院通過上海市高級(jí)人民法院電腦派對(duì)委托A公司對(duì)被告施工的位于上海市閔行區(qū)XX路XXX弄XXX號(hào)XXX室房屋的裝修價(jià)值進(jìn)行司法鑒定。審價(jià)過程中，A公司于2018年8月14日組織原、被告雙方到實(shí)地開展審價(jià)工作會(huì)議，原、被告均到場(chǎng)并簽字。A公司于2018年8月17日出具審價(jià)報(bào)告征求意見稿發(fā)送予雙方，原告表示無(wú)異議，被告未予回復(fù)。后A公司于2018年9月10日向本院出具《關(guān)于閔行區(qū)XX路XXX弄XXX號(hào)XXX室房屋裝修價(jià)值的司法審價(jià)報(bào)告》，對(duì)涉案工程的工程造價(jià)合計(jì)52,026.36元(其中裝飾工程造價(jià)43,941.25元，安裝工程造價(jià)8,085.11元)。
　　經(jīng)庭審質(zhì)證，原告對(duì)上述審價(jià)報(bào)告表示沒有異議。
　　上述事實(shí)，由原告提供的1.雙方簽訂的《裝修合同》2份(用以證明原、被告間的合同關(guān)系及簽約過程)；2.客戶回單及收據(jù)1組(用以證明原告已支付了95,000元的事實(shí))；3.微信往來(lái)記錄1組(用以證明被告嚴(yán)重拖延工期的事實(shí))；4.微信往來(lái)記錄1組(用以證明原告多次催促被告盡快完工的事實(shí))；5.投訴登記信息1份(用以證明原告曾向閔行區(qū)消保委投訴被告的事實(shí))。法院出示的《關(guān)于閔行區(qū)XX路XXX弄XXX號(hào)XXX室房屋裝修價(jià)值的司法審價(jià)報(bào)告》1份等證據(jù)及原告的當(dāng)庭陳述所證實(shí)，本院確認(rèn)其證據(jù)效力。被告經(jīng)本院合法傳喚無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭應(yīng)訴，應(yīng)視為其放棄質(zhì)證的權(quán)利。
　　本院認(rèn)為，原、被告簽訂的《裝修合同》，系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，且不違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為合法有效，雙方均應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。上述合同履行過程中，原告已按照被告要求支付了大部分工程款，但被告未能按期完成裝修施工工程，并造成工期延誤，顯已構(gòu)成違約。鑒于涉案裝修合同履行期間已自然屆滿，故本院認(rèn)為雙方簽訂的涉案裝修合同已經(jīng)實(shí)際解除。合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失?，F(xiàn)涉案審價(jià)報(bào)告已確定被告為原告實(shí)際裝修的工程量及裝修價(jià)值，故原告有權(quán)要求被告返還未完成部分的工程款并要求被告依約承擔(dān)違約責(zé)任?，F(xiàn)被告延誤工期長(zhǎng)達(dá)3個(gè)月以上。根據(jù)合同約定，被告延誤工期的，每延誤一日應(yīng)向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的2‰(合每日200元)作為違約金?，F(xiàn)原告將其主張之違約金自愿降低至5,000元(約合每日55元)，系其處分自己的訴訟權(quán)利，本院對(duì)此予以準(zhǔn)許。綜上，原告訴請(qǐng)，符合雙方合同約定，本院予以支持。被告帆至公司經(jīng)本院傳票傳喚無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭，系其放棄相應(yīng)的訴訟權(quán)利，因此產(chǎn)生的法律后果由其自行承擔(dān)。
　　綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第九十七條、第一百零七條、第一百一十四條及《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：
　　一、被告上海帆至建筑裝飾工程有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告張某某工程款42,973.64元。
　　二、被告上海帆至建筑裝飾工程有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告張某某違約金5,000元。
　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　案件受理費(fèi)減半收取計(jì)499.67元，鑒定費(fèi)8,000元，合計(jì)8,499.67元，由被告上海帆至建筑裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)。
　　如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。

審判員：陳春芳

書記員：張??辰