原告：居某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住上海市浦東新區(qū)。
　　委托訴訟代理人：沈琲，上海申浩律師事務(wù)所律師。
　　被告：實(shí)創(chuàng)家居裝飾集團(tuán)上海裝飾有限公司，住所地中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦東南路XXX號(hào)XXX幢XXX-XXX層。
　　法定代表人：陳曦，職務(wù)不詳。
　　原告居某與被告實(shí)創(chuàng)家居裝飾集團(tuán)上海裝飾有限公司裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2018年9月5日立案后，依法適用簡(jiǎn)易程序。經(jīng)審理發(fā)現(xiàn)有不宜適用簡(jiǎn)易程序的情形，裁定轉(zhuǎn)為普通程序,于2019年1月24日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。原告居某的委托訴訟代理人沈琲到庭參加訴訟。被告實(shí)創(chuàng)家居裝飾集團(tuán)上海裝飾有限公司經(jīng)公告?zhèn)鲉緹o(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告居某向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.解除原、被告簽訂的編號(hào)為XXXXXXX的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》；2.解除原、被告簽訂的編號(hào)為XXXXXXX的《居室裝修設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議》；3.被告向原告返還裝飾裝修預(yù)付款135,235元；4.被告向原告返還設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)9,500元。事實(shí)和理由：原、被告于2017年7月23日簽訂編號(hào)為XXXXXXX的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》及編號(hào)為XXXXXXX的《居室裝修設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議》，約定由被告向原告提供家庭裝修設(shè)計(jì)及裝飾裝修服務(wù)。合同簽訂后，原告按約支付裝飾裝修預(yù)付款135,235元以及設(shè)計(jì)費(fèi)9,500元。被告曾因自身經(jīng)營(yíng)問(wèn)題暫時(shí)歇業(yè)，導(dǎo)致雙方約定的設(shè)計(jì)及施工事項(xiàng)未按時(shí)進(jìn)行。此后，被告重新開(kāi)業(yè)，雙方協(xié)商了新的裝修方案，并于2018年5月16日簽訂編號(hào)為XXXXXXX的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》。但合同簽訂后，被告又因自身經(jīng)營(yíng)原因無(wú)法完成合同約定事項(xiàng)，原告多次催告未果，故提起訴訟。
　　被告實(shí)創(chuàng)家居裝飾集團(tuán)上海裝飾有限公司未作答辯。
　　原告居某圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù)。對(duì)編號(hào)為XXXXXXX、XXXXXXX的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》，編號(hào)為XXXXXXX的《居室裝修設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議》、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、訂單詳情、賬單詳情等證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。
　　根據(jù)原告陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下：
　　2017年7月23日，原、被告簽訂編號(hào)為XXXXXXX的《居室裝修設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議》，約定：原告委托被告承擔(dān)上海市長(zhǎng)寧區(qū)長(zhǎng)寧路XXX弄XXX號(hào)XXX室(以下簡(jiǎn)稱(chēng)涉訟房屋)的室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)(不含結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、空調(diào)消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)、智能系統(tǒng)設(shè)計(jì)等)，該房屋建筑面積95平方米。按100元/平方米收取設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)，總額9,500元。設(shè)計(jì)周期為15天，被告在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量3天后完成初步方案……。
　　原、被告另簽訂編號(hào)為XXXXXXX的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》，約定：被告承包涉訟房屋的裝飾裝修工程，承包方式為包工包料，總價(jià)270,470元。合同簽訂當(dāng)日支付135,235元，水、電、管線隱蔽工程通過(guò)驗(yàn)收支付81,141元，油漆工進(jìn)場(chǎng)前支付48,684元，驗(yàn)收通過(guò)當(dāng)天支付5,410元，但雙方對(duì)工期、開(kāi)工時(shí)間、竣工時(shí)間均未作約定。
　　2017年7月23日，原告向被告支付100,000元、4,735元、39,000元；2017年7月31日，原告向被告支付1,000元。上述錢(qián)款共計(jì)144,735元，包括設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)9,500元及裝修費(fèi)135,235元。
　　因被告未能按約向原告提供設(shè)計(jì)服務(wù)，亦未對(duì)涉訟房屋進(jìn)行裝修，故原、被告經(jīng)協(xié)商，于2018年5月16日簽訂編號(hào)為XXXXXXX的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》，約定：被告承包涉訟房屋的裝飾裝修工程，承包方式為包工包料，總價(jià)166,470元。合同簽訂當(dāng)日支付83,300元，水、電、管線隱蔽工程通過(guò)驗(yàn)收支付49,900元，油漆工進(jìn)場(chǎng)前支付29,900元，驗(yàn)收通過(guò)當(dāng)天支付3,370元，但雙方對(duì)工期、開(kāi)工時(shí)間、竣工時(shí)間均未作約定。
　　至今，被告仍未按約向原告提供設(shè)計(jì)服務(wù)，亦未對(duì)涉訟房屋進(jìn)行裝修。原告催告未果，故提起訴訟。
　　本院認(rèn)為，原、被告簽訂的編號(hào)為XXXXXXX的《居室裝修設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議》、編號(hào)為XXXXXXX的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》，系雙方真實(shí)意思表示，未違反我國(guó)強(qiáng)制性法律法規(guī)，合法有效，雙方均應(yīng)恪守。原告已向被告支付設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)9,500元及裝修費(fèi)135,235元，被告即應(yīng)按約向原告提供設(shè)計(jì)服務(wù)，并對(duì)涉訟房屋進(jìn)行裝修。雖然原、被告未能就工期及開(kāi)工時(shí)間、竣工時(shí)間進(jìn)行約定，但自上述協(xié)議、合同簽訂至今已一年有余，經(jīng)原告催告，被告仍未能向原告提供合同約定的設(shè)計(jì)服務(wù)，亦未對(duì)涉訟房屋進(jìn)行裝修。且被告目前下落不明，更不可能再履行上述義務(wù)、實(shí)現(xiàn)合同目的，故原告要求解除編號(hào)為XXXXXXX的《居室裝修設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議》、編號(hào)為XXXXXXX的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》，被告返還設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)9,500元、裝修費(fèi)135,235元的訴訟請(qǐng)求合法有據(jù)，本院予以支持。
　　據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第九十四條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及第九十七條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：
　　一、解除原告居某與被告實(shí)創(chuàng)家居裝飾集團(tuán)上海裝飾有限公司簽訂的編號(hào)為XXXXXXX的《居室裝修設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)收取協(xié)議》、編號(hào)為XXXXXXX的《上海市家庭居室裝飾裝修施工合同》；
　　二、被告實(shí)創(chuàng)家居裝飾集團(tuán)上海裝飾有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告居某設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)9,500元、裝修費(fèi)135,235元。
　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　案件受理費(fèi)3,194.80元，由被告實(shí)創(chuàng)家居裝飾集團(tuán)上海裝飾有限公司負(fù)擔(dān)。
　　如不服本判決，可于判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。
　　

審判員：楊耀豐

書(shū)記員：董??雋