原告：宜興皇家尚品裝飾工程有限公司。住所地：江蘇省宜興市宜城街道滄浦村。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxx。法定代表人：王俊偉，男，該公司董事長。委托訴訟代理人：包云，男，江蘇駿圖律師事務(wù)所律師，特別授權(quán)。被告：查某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住湖北省武穴市。被告：項(xiàng)某某，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住湖北省武穴市。委托訴訟代理人：彭先德，男，廣東文品律師事務(wù)所律師。特別授權(quán)。原告宜興皇家尚品裝飾工程有限公司（以下簡稱“皇家尚品裝飾公司”）與被告查某某、項(xiàng)某某裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2017年4月26日立案受理后，依法適用普通程序，于2017年4月20日公開開庭進(jìn)行了審理。原告皇家尚品裝飾公司的委托訴訟代理人包云與被告查某某、被告項(xiàng)某某的委托訴訟代理人彭先德到庭參加訴訟。訴訟中，經(jīng)原告皇家尚品裝飾公司申請，本院依法對被告項(xiàng)某某位于廣東省深圳市寶安區(qū)金地上塘道花園3棟1單元15C房屋予以查封。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原告皇家尚品裝飾公司向本院提出訴訟請求：1、請求判決宜興市人民法院（2014）宜民初字第0205號民事判決書確認(rèn)的查某某返還皇家尚品裝飾公司多支付的工程款1043557.18元及自2013年10月11日起至實(shí)際給付時(shí)止按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息、遲延履行期間的雙倍利息，以及案件受理費(fèi)44932元，為查某某與項(xiàng)某某的夫妻共同債務(wù)，由查某某與項(xiàng)某某共同承擔(dān)償還責(zé)任；2、案件受理費(fèi)由查某某、項(xiàng)某某承擔(dān)。事實(shí)與理由：2013年5月10日，皇家尚品裝飾公司與查某某就江蘇省宜興市荊邑南路“九龍依云”一期51、67號別墅裝修工程簽訂施工合同，后由于查某某無故停工構(gòu)成違約，皇家尚品裝飾公司向宜興市人民法院提起訴訟，要求解除合同，并要求查某某返還多支付的工程款。宜興市人民法院于2015年6月10日作出（2014）宜民初字第0205號民事判決，判決查某某向皇家尚品裝飾公司返還多支付的工程款1043557.18元，并支付自2013年10月11日起至實(shí)際給付時(shí)止按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息及遲延履行期間的雙倍利息，案件受理費(fèi)44932元由查某某負(fù)擔(dān)。由于查某某與項(xiàng)某某系夫妻關(guān)系，該筆債務(wù)發(fā)生在查某某與項(xiàng)某某的夫妻關(guān)系存續(xù)期間，根據(jù)相關(guān)的法律規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定為夫妻共同債務(wù)，查某某與項(xiàng)某某應(yīng)共同承擔(dān)還款責(zé)任，故皇家尚品裝飾公司提起訴訟。被告查某某辯稱，一、（2014）宜民初字0205號民事案件存在很多問題。經(jīng)朋友介紹，查某某承包“九龍依云”一期51、67號別墅裝修工程。當(dāng)時(shí)，皇家尚品裝飾公司尚未成立，雙方也沒有簽訂合同。2013年5月10日的施工合同是后來補(bǔ)簽的；二、皇家尚品裝飾公司支付的工程款全部是用于工程建設(shè)，沒有用于家庭經(jīng)營；三、（2014）宜民初字0205號民事案件，查某某沒有參加庭審，直到2016年10月才收到判決書。被告項(xiàng)某某辯稱，一、（2014）宜民初字0205號民事案件，項(xiàng)某某沒有參與訴訟，對涉案的債務(wù)項(xiàng)某某不予認(rèn)可；二、涉案債務(wù)系不當(dāng)?shù)美畟?，該債?wù)并非用于夫妻共同生活，應(yīng)為查某某個(gè)人債務(wù)，查某某與項(xiàng)某某于2014年1月4日登記離婚，而該債務(wù)的產(chǎn)生訴訟是由皇家尚品裝飾公司于2014年1月7日提起，故系查某某個(gè)人債務(wù)。綜上，應(yīng)駁回皇家尚品裝飾公司的訴訟請求。當(dāng)事人圍繞訴訟請求依法提交了證據(jù)，本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了質(zhì)證，對當(dāng)事人無異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。對有爭議的證據(jù)，本院認(rèn)定如下：被告查某某、項(xiàng)某某對原告皇家尚品裝飾公司提交的江蘇省宜興市人民法院作出的（2014）宜民初字0205號民事判決書、江蘇省無錫市中級人民法院作出的（2017）蘇02執(zhí)復(fù)5號執(zhí)行裁定書及離婚協(xié)議書的真實(shí)性無異議，對其證明的目的有異議，認(rèn)為不能證明該債務(wù)系被告查某某與項(xiàng)某某的夫妻共同債務(wù)。對此，本院認(rèn)為，被告查某某、項(xiàng)某某對原告皇家尚品裝飾公司提交上述證據(jù)的真實(shí)性無異議，故對證據(jù)的真實(shí)性予以采信，對舉證的目的，本院結(jié)合相關(guān)的法律規(guī)定綜合分析予以認(rèn)定。根據(jù)當(dāng)事人陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下：經(jīng)人介紹，查某某承包江蘇省宜興市荊邑南路“九龍依云”一期51、67號別墅精裝修工程。2013年5月10日查某某與皇家尚品裝飾公司補(bǔ)簽《九龍依云一期51-67號別墅精裝修工程施工合同》。合同約定：工程造價(jià)為4066443元，開工日期為2013年5月10日，竣工日期為2013年10月10日。由于雙方在履行合同的過程中產(chǎn)生糾紛，皇家尚品裝飾公司于2014年1月8日向宜興市人民法院提起訴訟。宜興市人民法院經(jīng)審理查明：皇家尚品裝飾公司與查某某訂立合同后，查某某對“九龍依云”一期51、67號別墅進(jìn)行裝修，于2013年12月17日停工，未在規(guī)定的期限內(nèi)完工，且下落不明。自2013年5月15日至2013年11月14日，皇家尚品裝飾公司通過銀行轉(zhuǎn)帳共支付查某某工程款3830000元。經(jīng)鑒定，查某某已完成51號別墅裝修工程的造價(jià)為1073949.33元，已完成67號別墅裝修工程的造價(jià)為1712499.49元，共計(jì)2786448.82元。宜興市人民法院認(rèn)為，查某某未按合同約定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成施工合同義務(wù)，且以自己的行為表示不再繼續(xù)履行合同致使不能實(shí)現(xiàn)合同的目的。于2015年6月10日作出（2014）宜民初字第0205號民事判決，判決：一、解除皇家尚品裝飾公司與查某某于2013年5月10日簽訂的施工合同；二、查某某于判決書發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)返還皇家尚品裝飾公司多支付的工程款1043557.18元，并支付自2013年10月11日起至實(shí)際給付時(shí)止按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息；三、駁回皇家尚品裝飾公司的其他訴訟請求。如果查某某未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件訴訟費(fèi)44932元，由查某某負(fù)擔(dān)。判決書送達(dá)后，皇家尚品裝飾公司與查某某均未提起上訴。另查明，查某某與項(xiàng)某某于1993年4月5日登記結(jié)婚，2014年1月6日辦理離婚手續(xù)。

本院認(rèn)為，一、江蘇省宜興市人民法院于2015年6月10日作出（2014）宜民初字第0205號民事判決書，原告皇家尚品裝飾公司與被告查某某均未提起上訴，判決書現(xiàn)已發(fā)生法律效力，故對該判決書認(rèn)定的事實(shí)，本院依法予以確認(rèn)；二、自2013年5月15日至2013年11月14日，被告查某某已完成“九龍依云”一期51號、67號別墅裝修工程的總造價(jià)為2786448.82元?；始疑衅费b飾公司共支付查某某工程款3830000元，因被告查某某未在合同約定的時(shí)間內(nèi)完成施工義務(wù)，且下落不明，以自己的行為表示不再繼續(xù)履行合同，致使合同的目的不能實(shí)現(xiàn)，宜興市人民法院判決被告查某某返還原告皇家尚品裝飾公司多支付的工程款1043557.18元及自2013年10月11日起至實(shí)際給付時(shí)止按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，系雙方在履行合同過程中形成的合同之債。合同約定：工程開工日期為2013年5月10日，竣工日期為2013年10月10日，在被告查某某與項(xiàng)某某的夫妻關(guān)系存續(xù)期間內(nèi)，故該筆債務(wù)屬于被告查某某與項(xiàng)某某的夫妻共同債務(wù)，應(yīng)由被告查某某與項(xiàng)某某共同償還；三、宜興市人民法院（2014）宜民初字第0205號民事判決書，判決如果被告查某某未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息，是對被告查某某如遲延履行債務(wù)，而給予的一定的經(jīng)濟(jì)懲罰，被告項(xiàng)某某不是該判決書確定的債務(wù)人，不應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)懲罰。（2014）宜民初字第0205號民事案件的受理費(fèi)44932元，由敗訴方負(fù)擔(dān)。被告項(xiàng)某某不是該案件的當(dāng)事人，也不應(yīng)承擔(dān)案件受理費(fèi)。依照《中華人民共和國婚姻法》第十九條、第四十一條、《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見（試行）》第43條、《最高人民法院關(guān)于審理涉及夫妻債務(wù)糾紛案件適用法律有關(guān)問題的解釋》第三條之規(guī)定，判決如下：

一、宜興市人民法院于2015年6月10日作出的（2014）宜民初字第0205號民事判決，判決被告查某某返還原告宜興皇家尚品裝飾工程有限公司多支付的工程款1043557.18元，以及自2013年10月11日起至實(shí)際給付時(shí)止按中國人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息，系被告查某某與項(xiàng)某某的夫妻共同債務(wù)；二、被告項(xiàng)某某與查某某對上述債務(wù)承擔(dān)共同還款責(zé)任；三、駁回原告宜興皇家尚品裝飾工程有限公司的其他訴訟請求。案件受理費(fèi)14596元，保全費(fèi)5000元，合計(jì)19596元，由被告查某某、項(xiàng)某某負(fù)擔(dān)。如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于黃岡市中級人民法院。