上訴人（原審被告、反訴原告）：哈爾濱亞美水利工程有限公司，住所地哈爾濱市阿城區(qū)民合村金石源石材有限公司綜合樓一層7門(mén)。法定代表人：吳彥秋，該公司經(jīng)理。委托訴訟代理人：張偉，黑龍江良治律師事務(wù)所律師。委托訴訟代理人：劉布，黑龍江良治律師事務(wù)所律師。上訴人（原審原告、反訴被告）：黑龍江省八五三農(nóng)場(chǎng)，住所地黑龍江省雙鴨山市寶清縣八五三農(nóng)場(chǎng)學(xué)府區(qū)2委**幢**號(hào)。法定代表人：車國(guó)強(qiáng)，該場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)。委托訴訟代理人：徐國(guó)強(qiáng)，該場(chǎng)法律顧問(wèn)。委托訴訟代理人：朱吉祥，該場(chǎng)計(jì)劃科科長(zhǎng)。

亞美公司上訴請(qǐng)求：1.請(qǐng)求撤銷（2017）黑8103民初1400號(hào)民事判決第二、三、五項(xiàng)，依法改判支持亞美公司的反訴請(qǐng)求中未支持部分金額717,134.00元；2.由八五三農(nóng)場(chǎng)承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。事實(shí)及理由：一、一審判決第二項(xiàng)未判令八五三農(nóng)場(chǎng)支付履約保證金利息錯(cuò)誤。履約保證金的性質(zhì)是為防止承包人違約進(jìn)而彌補(bǔ)給發(fā)包人的經(jīng)濟(jì)損失。一審法院既已認(rèn)定亞美公司不存在違約行為而八五三農(nóng)場(chǎng)存在違約行為，所以八五三農(nóng)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)返還履約保證金，而合同已經(jīng)約定返還履約保證金的時(shí)限，八五三農(nóng)場(chǎng)未按時(shí)返還履約保證金并已獲取相應(yīng)的存款利息，其獲取利息于法無(wú)據(jù)，應(yīng)當(dāng)支付履約保證金利息。二、一審法院認(rèn)定工程款數(shù)額錯(cuò)誤。亞美公司對(duì)于工程總造價(jià)（4,744,432.00元）及未施工的土地平整工程造價(jià)（204,057.00元）沒(méi)有異議，但是對(duì)于八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站田間路工程造價(jià)717,134.00元有異議。雖然亞美公司在2016年2月26日已經(jīng)提出剩余部分田間道山砂封層未完成，但剩余的工程量極小，土毛石工程亞美公司已經(jīng)完成，也得到八五三農(nóng)場(chǎng)的確認(rèn)，而2016年3月，八五三農(nóng)場(chǎng)將工程交由八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站施工完成，確定田間路工程價(jià)款為717,134.00元，因后續(xù)工程系八五三農(nóng)場(chǎng)與第三方確認(rèn)的工程款，且第三方八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站隸屬于八五三農(nóng)場(chǎng)，故亞美公司對(duì)于該工程價(jià)款不予認(rèn)可。八五三農(nóng)場(chǎng)辯稱：亞美公司的上訴請(qǐng)求沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。1.合同中規(guī)定履約保證金不支付利息。2.亞美公司的上訴狀中明確有工程量沒(méi)有完成，屬于自述認(rèn)可違約行為的存在。3.亞美公司已經(jīng)認(rèn)可土地平整工程造價(jià)為454,626.00元，但在上訴狀中又稱造價(jià)為20余萬(wàn)元不當(dāng)。八五三農(nóng)場(chǎng)上訴請(qǐng)求：1.請(qǐng)求改判一審判決第二項(xiàng)，判令亞美公司支付違約金474,443.20元；2.請(qǐng)求撤銷一審判決第三項(xiàng)，判令亞美公司支付八五三農(nóng)場(chǎng)529,447.85元；3.重新確定一、二審訴訟費(fèi)用承擔(dān)比例。事實(shí)及理由：一審法院認(rèn)定事實(shí)適用法律錯(cuò)誤，八五三農(nóng)場(chǎng)不存在違約行為。2013年11月，亞美公司被確定為八五三農(nóng)場(chǎng)第四、五管理區(qū)土地整理項(xiàng)目第三標(biāo)段中標(biāo)人。2013年11月13日，八五三農(nóng)場(chǎng)與亞美公司簽訂建設(shè)工程施工合同，約定由亞美公司承包第三標(biāo)段建設(shè)工程，開(kāi)工日期為2014年1月1日，竣工日期為2014年11月10日。合同標(biāo)的額4,744,432.00元，履約保證金474,443.20元。截止2016年3月2日，亞美公司僅完成價(jià)值3,329,447.85元的工程，八五三農(nóng)場(chǎng)已支付工程款280萬(wàn)元。一、關(guān)于履約保證金問(wèn)題，雙方簽訂的合同成立有效，專用條款第12條并未違反法律禁止性規(guī)定，一審以該條款不合理顯失公平，不予支持八五三農(nóng)場(chǎng)主張的履約保證金沒(méi)有任何法律依據(jù)。二、關(guān)于工程量及三江工程造價(jià)公司結(jié)算編制報(bào)告問(wèn)題。1.案涉工程有明確的施工圖紙并對(duì)工程量的變更有明確的規(guī)定。對(duì)于施工合同中是否包含亞美公司所稱的28個(gè)大坑，可以通過(guò)鑒定予以確定，一審法院僅依據(jù)亞美公司的表述沒(méi)有事實(shí)依據(jù)。2.三江工程造價(jià)公司結(jié)算編制報(bào)告是八五三農(nóng)場(chǎng)單方委托，但依據(jù)建設(shè)、施工、監(jiān)理、審計(jì)四方單位現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄形成的，對(duì)于亞美公司已完成工程量的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量結(jié)果并不是文件。劉長(zhǎng)河作為亞美公司工作人員，是受亞美公司指派，是否為項(xiàng)目經(jīng)理并不影響現(xiàn)場(chǎng)勘查的效力。現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄已經(jīng)完整說(shuō)明亞美公司實(shí)際工程量，原審要求八五三農(nóng)場(chǎng)提供其他證據(jù)佐證沒(méi)有依據(jù)。案涉工程是國(guó)投項(xiàng)目，工程結(jié)算審核是必經(jīng)程序，是施工人根據(jù)合同約定完成的工程量進(jìn)行結(jié)算，并不需要施工人同意與否。亞美公司施工未達(dá)到合同要求，必定要核減工程款，核減工程款不是對(duì)合同工程造價(jià)修改，原審適用建設(shè)工程司法解釋第二十二條，屬于適用法律錯(cuò)誤。三、關(guān)于工程款支付及利息問(wèn)題。一審法院認(rèn)定八五三農(nóng)場(chǎng)存在隨意減少支付工程款的行為沒(méi)有任何事實(shí)依據(jù)。八五三農(nóng)場(chǎng)根據(jù)國(guó)家有關(guān)國(guó)投項(xiàng)目文件執(zhí)行，對(duì)于拖欠亞美公司工程款529,447.85元的責(zé)任不在八五三農(nóng)場(chǎng)，一審法院判令八五三農(nóng)場(chǎng)支付工程款利息不當(dāng)。亞美公司辯稱：一、工期延誤的原因系八五三農(nóng)場(chǎng)違約所致，工期應(yīng)當(dāng)順延，八五三農(nóng)場(chǎng)應(yīng)當(dāng)返還履約保證金。1.八五三農(nóng)場(chǎng)未按約定提供圖紙，違約在先。2.八五三農(nóng)場(chǎng)未按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款致使施工不能正常進(jìn)行。3.涉案工程存在工程量變更。“無(wú)論何種原因”是針對(duì)承包方過(guò)錯(cuò)無(wú)論何種原因都不能延誤工期的，不包括發(fā)包方，并且關(guān)于發(fā)包方過(guò)錯(cuò)延誤工期的問(wèn)題在通用條款中已經(jīng)明確，即承包方可以順延工期。原審認(rèn)定亞美公司不構(gòu)成違約正確。二、關(guān)于工程量問(wèn)題。八五三農(nóng)場(chǎng)未舉證證明28個(gè)大坑包含在圖紙范圍內(nèi)，所提供的造價(jià)公司編制的報(bào)告，系單方委托，對(duì)亞美公司不具有約束力。案涉工程為固定總價(jià)合同，原審適用建設(shè)工程司法解釋第二十二條規(guī)定正確。三、關(guān)于工程款支付及利息問(wèn)題。亞美公司已經(jīng)將案涉工程交付給八五三農(nóng)場(chǎng)，且經(jīng)過(guò)黑龍江省農(nóng)墾總局驗(yàn)收，八五三農(nóng)場(chǎng)不予結(jié)算工程款不當(dāng)。因案涉工程已經(jīng)交付，按照實(shí)際交付日期即2016年12月1日計(jì)算利息并無(wú)不當(dāng)。八五三農(nóng)場(chǎng)向一審法院起訴請(qǐng)求：1.解除原、被告簽訂的《建設(shè)工程施工合同》；2.判令被告支付自2014年11月11日至2016年3月2日逾期違約金474,443.20元。亞美公司向一審法院反訴請(qǐng)求：1.判令八五三農(nóng)場(chǎng)支付拖欠工程款1,769,837.50元，自2014年11月11日起至2017年9月3日利息178,716.74元，本息合計(jì)1,948,554.24元，2017年9月3日以后的利息支付至實(shí)際給付之日止；2.判令八五三農(nóng)場(chǎng)返還履約保證金474,443.20元及利息（自2016年11月14日起至實(shí)際給付之日止）。一審法院認(rèn)定事實(shí)：2013年11月10日，通過(guò)招投標(biāo)程序，原告與被告雙方簽訂《建設(shè)工程施工合同》，合同約定：工程內(nèi)容為八五三農(nóng)場(chǎng)第四、五管理區(qū)三標(biāo)段土地整理項(xiàng)目，2014年1月1日開(kāi)工，2014年11月10日竣工，合同價(jià)款4,744?,432.00元。其中，在招投標(biāo)文件中的《分組工程量清單報(bào)價(jià)表》顯示，土地平整工程合價(jià)204,057.00元，田間道路工程合價(jià)2,328,790.00元。合同履約保證金為中標(biāo)金額的10%，即474,443.20元，履約保證金不包含在合同價(jià)款內(nèi)，已由被告單獨(dú)交付給原告。關(guān)于工期延誤，合同通用條款第13.1條約定“因下列原因造成工期延誤，經(jīng)工程師確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：（1）發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開(kāi)工條件；（2）發(fā)包人未能按約定日期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款，致使施工合同不能正常進(jìn)行；（4）設(shè)計(jì)變更和工程量增加。……”；第25.4條約定“發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進(jìn)度款），雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。合同專用條款第12條約定：增加合同以外的工程項(xiàng)目，工期不延誤。無(wú)論何種原因承包人工期延誤，除自行承擔(dān)采取趕工措施所增加的費(fèi)用外，還應(yīng)支付逾期完工違約金，每延誤工期一天，支付違約金5,000.00元，違約金從履約保證金中直接扣除，但最終累計(jì)總額不超過(guò)履約保證金的總額。關(guān)于工程變更，合同通用條款第28.1條約定：施工中發(fā)包人需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前14天以書(shū)面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過(guò)原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時(shí)，發(fā)包人應(yīng)報(bào)規(guī)劃管理部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)重新審查批準(zhǔn)，并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說(shuō)明?！?，因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承包人損失，由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。合同專用條款第24.1條約定:變更的范圍和內(nèi)容(1)取消合同中任何一項(xiàng)工作;(2)改變合同中任何一項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)和性質(zhì);(4)改變工程建筑物的型式、基線、標(biāo)高、位置或尺寸。關(guān)于工程款（進(jìn)度款）支付，合同通用條款第25.1條約定，在確認(rèn)計(jì)量結(jié)果后14天內(nèi)，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)向承包人支付工程款（進(jìn)度款）。按約定時(shí)間發(fā)包人應(yīng)扣回的預(yù)付款，與工程款（進(jìn)度款）同期結(jié)算。第25.4條約定：發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進(jìn)度款），雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。專用條款第21條約定：發(fā)包人對(duì)總監(jiān)簽認(rèn)的月進(jìn)度付款申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，按復(fù)核后的實(shí)際額度支付工程款。雙方簽訂合同后，被告于2014年1月進(jìn)行施工。2014年5月4日，經(jīng)過(guò)工程監(jiān)理、被告的土地整理中心等部門(mén)共同審核簽字，被告向原告提交工程價(jià)款月付款證書(shū)等文件，要求原告撥付工程預(yù)付款1,423,329.60元，原告實(shí)際撥款140萬(wàn)元；同樣情況下，2014年9月25日，被告第二次向原告申請(qǐng)撥付工程進(jìn)度款1,230,630.40元，原告撥付工程款50萬(wàn)元；2014年11月11日，被告第三次向原告申請(qǐng)撥付工程進(jìn)度款911,418.00元，原告撥付工程款40萬(wàn)元；2015年1月21日，被告第四次向原告申請(qǐng)撥付工程進(jìn)度款609,894.00元，原告撥付工程款50萬(wàn)元，被告四次申請(qǐng)撥款共計(jì)4,175,272.00元，原告撥付工程款共計(jì)280萬(wàn)元。關(guān)于為何沒(méi)有按照工程監(jiān)理、被告的土地整理中心等部門(mén)共同審核確認(rèn)的文件來(lái)支付工程款，每次實(shí)際撥款數(shù)額是如何確定的，依據(jù)是什么等問(wèn)題，原告沒(méi)有提供證明加以說(shuō)明。施工過(guò)程中,原告要求被告對(duì)區(qū)域內(nèi)28個(gè)大坑進(jìn)行回填，原告認(rèn)為此工程內(nèi)容屬被告應(yīng)當(dāng)履行的合同義務(wù)。被告認(rèn)為并不在招投標(biāo)文件與合同約定范圍內(nèi)，回填28個(gè)大坑需要從遠(yuǎn)處另外取土,而不是招投標(biāo)中確定的表土剝離與表土回填,因此工程量較大，工程價(jià)款不增加被告無(wú)法完成。2015年末,因雙方對(duì)爭(zhēng)議問(wèn)題沒(méi)有達(dá)成一致，被告未能繼續(xù)施工，撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。此后，雙方對(duì)工程有關(guān)爭(zhēng)議問(wèn)題繼續(xù)磋商,通過(guò)雙方往來(lái)函件等證據(jù)表明，被告認(rèn)可招投標(biāo)文件確定的“土地平整工程”沒(méi)有進(jìn)行施工，部分的田間道山砂封層未完成，已完工程尚有不合格之處需要整改。2016年3月，八五三農(nóng)場(chǎng)將剩余工程交由八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站施工完畢,雙方約定的合同價(jià)款為1,172,000.00元，其中土地平整工程454,627.00元，田間路工程717,134.00元。2016年11月，八五三農(nóng)場(chǎng)第四、五管理區(qū)三標(biāo)段土地整理項(xiàng)目工程，經(jīng)黑龍江省農(nóng)墾總局組織驗(yàn)收合格。一審判決認(rèn)為：原告與被告通過(guò)招投標(biāo)程序，雙方簽訂的八五三農(nóng)場(chǎng)第四、五管理區(qū)土地整理項(xiàng)目三標(biāo)段建設(shè)工程施工合同，系雙方真實(shí)意思表示，合同內(nèi)容不違反法律禁止性規(guī)定，該合同成立并且有效。本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)為:一、工程已經(jīng)施工完畢，原告一方是否可以要求解除合同；二、原告依據(jù)合同專用條款第12條規(guī)定，要求被告支付違約金，是否公平合理；三、被告反訴原告要求支付工程款1,769,837.50元是否應(yīng)當(dāng)支持。關(guān)于工程已經(jīng)施工完畢，原告一方是否可以要求解除合同的問(wèn)題。被告在完成絕大部分工程任務(wù)后，因個(gè)別工程內(nèi)容與原告發(fā)生爭(zhēng)議，停止施工并撤離施工場(chǎng)地，此后再未復(fù)工，被告并沒(méi)有將合同內(nèi)約定的工程全部施工完畢。原告為了工程項(xiàng)目的結(jié)束又與第三方另行簽訂施工合同，原、被告雙方通過(guò)各自的行為事實(shí)上已經(jīng)達(dá)成解除合同的合意，因此，本案中原告要求解除合同，對(duì)雙方簽訂的合同狀態(tài)在法律層面上進(jìn)一步加以明確，并不違反法律規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以支持。關(guān)于原告依據(jù)合同專用條款第12條約定要求被告支付違約金，是否應(yīng)當(dāng)予以支持的問(wèn)題。合同專用條款第12條明確約定“增加合同以外的工程項(xiàng)目，工期不延誤。無(wú)論何種原因承包人工期延誤，除自行承擔(dān)采取趕工措施所增加的費(fèi)用外，還應(yīng)支付逾期完工違約金，每延誤工期一天，支付違約金5,000.00元，違約金從履約保證金中直接扣除，但最終累計(jì)總額不超過(guò)履約保證的總額”。原告認(rèn)為該條約定的是“無(wú)論什么原因”，即使延誤工期是由原告違約或過(guò)錯(cuò)所造成的，只要被告延誤工期，就應(yīng)當(dāng)支付違約金474,443.20元?！吨腥A人民共和國(guó)民法總則》第六條規(guī)定“民事主體從事民事活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)遵循公平原則，合理確定各方的權(quán)利和義務(wù)?！薄吨腥A人民共和國(guó)合同法》第五條規(guī)定“當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循公平原則確定各方的權(quán)利和義務(wù)?！卑春贤瑢Ｓ脳l款第12條字面理解，該條只是約定了“增加合同以外的工程項(xiàng)目，工期不延誤?！钡?，該條并沒(méi)有說(shuō)明增加合同以外的工程項(xiàng)目，不得增加工程款。關(guān)于工程量增加如何處理的問(wèn)題，合同專用條款并無(wú)明確約定，應(yīng)當(dāng)按照合同通用條款約定處理。合同通用條款第28.1條約定：施工中發(fā)包人需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，應(yīng)提前14天以書(shū)面形式向承包人發(fā)出變更通知。變更超過(guò)原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)或批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模時(shí)，發(fā)包人應(yīng)報(bào)規(guī)劃管理部門(mén)和其他有關(guān)部門(mén)重新審查批準(zhǔn)，并由原設(shè)計(jì)單位提供變更的相應(yīng)圖紙和說(shuō)明。……，因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的承包人損失，由發(fā)包人承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。本案雙方發(fā)生矛盾糾紛的主要原因之一，在于被告認(rèn)為在招投標(biāo)文件確認(rèn)的工程內(nèi)容之外，原告又增加了28個(gè)大坑的回填工程，要求被告進(jìn)行施工。原告認(rèn)為，此工程應(yīng)包含在招投標(biāo)文件確定工程內(nèi)容當(dāng)中的“土地平整工程”一項(xiàng)，不應(yīng)當(dāng)再增加工程款。招投標(biāo)文件顯示“土地平整工程”一項(xiàng)合價(jià)為204,057.00元，如果原告將此部分工程交由他人施工，確定的價(jià)格也應(yīng)當(dāng)不會(huì)明顯超過(guò)此價(jià)格范圍，但原告與八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站簽訂的合同顯示“土地平整工程”變更合價(jià)為454,627.00元，兩者數(shù)額差距較大。在此部分工程價(jià)款的處理上，原告的最終作法與其主張不一致。在合同約定上，招投標(biāo)文件確定的“表土剝離”與“表土回填”，與原告要求的另行取土“大坑回填”也不一致，因此，原告的主張缺乏事實(shí)依據(jù)，對(duì)被告主張28個(gè)大坑回填工程不在招投標(biāo)文件確定的工程范圍內(nèi)的事實(shí)，予以采信。原告將工程量明顯增加工程款卻不同意增加，原告存在著違約行為。在工程款的撥付中，原告沒(méi)有按照合同約定根據(jù)被告提交的付款申請(qǐng)認(rèn)真復(fù)核，隨意減少支付工程款，原告仍然存在著違約行為。在原告沒(méi)有如數(shù)撥付工程款，并且工程量增加工程款又不增加的情況下，要求被告按期完工，如不完工則扣除違約金，顯失公平。按照原告的理解，無(wú)論是發(fā)包方的過(guò)錯(cuò)還是承包方的過(guò)錯(cuò)，只要發(fā)生工期順延均應(yīng)由承包方承擔(dān)不利后果，這樣的解釋就建設(shè)工程施工合同而言，也不合理。原告以此為由要求被告支付違約金，不應(yīng)得到支持。被告要求原告返還履約保證金474,443.20元的反訴請(qǐng)求，應(yīng)予支持。因履約保證金是工程款以外的部分，并不屬于工程款，被告要求原告給付履約保證金的利息，即無(wú)雙方約定也無(wú)法律規(guī)定，不予支持。關(guān)于被告反訴原告支付工程款1,769,837.50元的問(wèn)題。本院認(rèn)為,《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十二條規(guī)定“當(dāng)事人約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款，一方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)建設(shè)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的，不予支持。”原告庭審中提供了其自行委托的工程造價(jià)鑒定，欲證明被告完成的工程量為3,329,447.85元，因?yàn)樵摴こ淘靸r(jià)并非與被告共同委托，鑒定結(jié)論被告也不認(rèn)可，故不應(yīng)采信。雙方是經(jīng)過(guò)招投標(biāo)程序簽訂的合同，約定總工程造價(jià)為4,744,432.00元，被告認(rèn)可土地平整工程沒(méi)有施工，招投標(biāo)文件確定的此部分價(jià)款為204,057.00元，應(yīng)當(dāng)扣除。原告與八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站約定的此部分工程價(jià)款為454,627.00元，因?yàn)榘?8個(gè)大坑的回填工程，超出招投標(biāo)文件確定的工程范圍，超出的價(jià)款不應(yīng)再計(jì)算。根據(jù)雙方提供的證據(jù)顯示，被告認(rèn)可已完工程中尚有需要整改之處，也認(rèn)可還有小部分的田間道山砂封層未完成，原告與八五三農(nóng)場(chǎng)工路管理站簽訂的合同顯示,田間路工程變更合價(jià)717,134.00元，被告雖不認(rèn)可，但沒(méi)有提供充分證據(jù)證實(shí)，故對(duì)原告主張的此部分工程款數(shù)額予以采信。據(jù)此，確定被告的工程價(jià)款為3,823,241.00元（工程造價(jià)4,744,432.00元－土地平整工程合價(jià)204,057.00元－八五三農(nóng)場(chǎng)工路管理站田間路工程合價(jià)717,134.00元），原告已經(jīng)支付280萬(wàn)元，還應(yīng)向被告支付工程款1,023,241.00元,被告反訴要求過(guò)多的部分，沒(méi)有事實(shí)依據(jù)，不予支持?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條規(guī)定“當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒(méi)有約定的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息。”第十八條規(guī)定“利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)算。當(dāng)事人對(duì)付款時(shí)間沒(méi)有約定或者約定不明的，下列時(shí)間視為應(yīng)付款時(shí)間：（一）建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日；……”因2016年11月案涉工程經(jīng)黑龍江省農(nóng)墾總局最終組織驗(yàn)收合格并已經(jīng)交付，利息應(yīng)當(dāng)自2016年12月1日起計(jì)算至實(shí)際給付之日。其中，2016年12月至2017年9月的利息為40,503.00元（1,023,241.00元×年利息4.75%÷12個(gè)月×10個(gè)月），2017年10月1日以后利息,按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率繼續(xù)計(jì)算至實(shí)際給付之日,被告主張過(guò)多的部分不符合法律規(guī)定,不予支持。綜上，依照《中華人民共和國(guó)民法總則》第六條、《中華人民共和國(guó)合同法》第五條、第九十四條、第一百零七條、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條、第十八條第一項(xiàng)規(guī)定，判決：一、解除原告八五三農(nóng)場(chǎng)與被告亞美公司簽訂的八五三農(nóng)場(chǎng)第四、五管理區(qū)三標(biāo)段土地整理項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同；二、原告八五三農(nóng)場(chǎng)返還被告亞美公司履約保證金474,443.20元，于本判決生效之日起10日內(nèi)履行完畢；三、原告八五三農(nóng)場(chǎng)給付被告亞美公司工程款1,023,241.00元，2016年12月至2017年9月的利息40,503.00元，合計(jì)1,063,744.00元。2017年10月1日以后利息按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率，繼續(xù)計(jì)算至實(shí)際給付之日止，于本判決生效之日起10日內(nèi)履行完畢；四、駁回原告八五三農(nóng)場(chǎng)的訴訟請(qǐng)求；五、駁回被告亞美公司的其他反訴請(qǐng)求。本訴案件受理費(fèi)8,417.00元，由原告八五三農(nóng)場(chǎng)負(fù)擔(dān);反訴案件受理費(fèi)26,318.00元，由原告八五三農(nóng)場(chǎng)負(fù)擔(dān)18,644.00元，由被告亞美公司負(fù)擔(dān)7,674.00元。二審期間，亞美公司未提供證據(jù)，八五三農(nóng)場(chǎng)提供一組四份證據(jù)（工程開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告、單項(xiàng)工程開(kāi)工申請(qǐng)表、開(kāi)工報(bào)告、施工組織設(shè)計(jì)），欲證明亞美公司在開(kāi)工前就得到施工圖紙，知曉需要施工的工程量及工程內(nèi)容。本院組織雙方進(jìn)行質(zhì)證，鑒于該證據(jù)與八五三農(nóng)場(chǎng)主張的亞美公司違約無(wú)關(guān)，故對(duì)該證據(jù)不予采信。本院經(jīng)審理確認(rèn)一審法院判決認(rèn)定的事實(shí)。
上訴人哈爾濱亞美水利工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱亞美公司）因與上訴人黑龍江省八五三農(nóng)場(chǎng)（以下簡(jiǎn)稱八五三農(nóng)場(chǎng)）建設(shè)工程施工合同糾紛一案，前由黑龍江省紅興隆農(nóng)墾法院作出（2016）黑8103民初478號(hào)民事判決，亞美公司、八五三農(nóng)場(chǎng)均不服，向本院提起上訴，本院于2017年2月6日作出（2016）黑81民終564號(hào)民事裁定，將本案發(fā)回黑龍江省紅興隆農(nóng)墾法院重審，黑龍江省紅興隆農(nóng)墾法院重審后于2018年3月26日作出（2017）黑8103民初1400號(hào)民事判決，亞美公司、八五三農(nóng)場(chǎng)均不服，向本院提出上訴。本院于2018年5月28日受理后，依法組成合議庭，于2018年8月15日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，上訴人亞美公司委托訴訟代理人張偉、劉布，上訴人八五三農(nóng)場(chǎng)委托訴訟代理人徐國(guó)強(qiáng)、朱吉祥到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，關(guān)于本案中的違約責(zé)任問(wèn)題。亞美公司與八五三農(nóng)場(chǎng)在合同履行過(guò)程中因土地平整工程發(fā)生爭(zhēng)議屬實(shí)，根據(jù)雙方提供的證據(jù)，可以證實(shí)亞美公司中標(biāo)的土地平整工程部分，與實(shí)際情況不相符。八五三農(nóng)場(chǎng)與八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站的施工協(xié)議、工程結(jié)算審核亦證實(shí)土地平整工程部分的變更?；谧兏牟糠郑瑏喢拦九c八五三農(nóng)場(chǎng)未能協(xié)商一致，而后亞美公司退出工地，八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站進(jìn)行未完成部分工程的施工，說(shuō)明雙方建設(shè)工程施工合同實(shí)際解除。亞美公司對(duì)于未完成工程部分不構(gòu)成違約，八五三農(nóng)場(chǎng)所稱亞美公司未按合同約定完成工程構(gòu)成違約，與事實(shí)不符。八五三農(nóng)場(chǎng)向亞美公司主張違約金的請(qǐng)求不成立。八五三農(nóng)場(chǎng)稱其按照《黑龍江省墾區(qū)土地整治財(cái)務(wù)管理辦法》撥款，該撥款方式與案涉合同約定的撥款方式并不一致，八五三農(nóng)場(chǎng)并未提供證據(jù)證明亞美公司認(rèn)可該財(cái)務(wù)管理辦法規(guī)定的撥款方式，故八五三農(nóng)場(chǎng)未按照合同約定撥付工程款，構(gòu)成違約。一審認(rèn)定違約責(zé)任正確，本院予以確認(rèn)。關(guān)于八五三農(nóng)場(chǎng)欠付工程款數(shù)額問(wèn)題。八五三農(nóng)場(chǎng)對(duì)于亞美公司已施工工程數(shù)額存在異議，亞美公司亦對(duì)八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站后續(xù)施工的田間路工程造價(jià)存在異議。雙方對(duì)于各自主張工程款的數(shù)額負(fù)有舉證責(zé)任，因雙方所提供的證據(jù)均有不足之處，且至本案二審審理時(shí)又未選擇對(duì)爭(zhēng)議的已完工、未完工工程量及價(jià)款進(jìn)行鑒定。故一審依據(jù)亞美公司認(rèn)可的工程總造價(jià)及未施工的土地平整工程造價(jià)，結(jié)合案外人八五三農(nóng)場(chǎng)公路管理站施工的實(shí)際情況，確定案涉工程八五三農(nóng)場(chǎng)欠付的工程款合理。對(duì)于亞美公司關(guān)于一審認(rèn)定工程款數(shù)額錯(cuò)誤及八五三農(nóng)場(chǎng)關(guān)于應(yīng)當(dāng)采信其所提供的造價(jià)報(bào)告的上訴理由不予支持。關(guān)于履約保證金利息問(wèn)題。根據(jù)案涉建設(shè)施工合同專用條款關(guān)于履約保證金的約定，如承包人在履行合同過(guò)程中無(wú)任何違約行為，發(fā)包人將履約保證金一次性無(wú)息全額返還承包人。故亞美公司主張返還履約保證金利息無(wú)合同及法律依據(jù)，本院不予支持。關(guān)于工程款利息問(wèn)題。最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第十七條規(guī)定：“當(dāng)事人對(duì)欠付工程價(jià)款利息計(jì)付標(biāo)準(zhǔn)有約定的，按照約定處理；沒(méi)有約定的，按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)息?！卑宋迦r(nóng)場(chǎng)執(zhí)行國(guó)投項(xiàng)目文件與其支付亞美公司工程款履行合同義務(wù)并無(wú)明確聯(lián)系。八五三農(nóng)場(chǎng)以此為由否認(rèn)拖欠亞美公司工程款的責(zé)任，并無(wú)法律依據(jù)。故一審判令八五三農(nóng)場(chǎng)支付拖欠工程款利息正確，本院予以確認(rèn)。綜上，亞美公司、八五三農(nóng)場(chǎng)的上訴請(qǐng)求均不成立，應(yīng)予駁回；一審認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，一審判決應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。二審案件受理費(fèi)24,806.00元（黑龍江省八五三農(nóng)場(chǎng)預(yù)交13,835.00元，哈爾濱亞美水利工程有限公司預(yù)交10,971.00元），由黑龍江省八五三農(nóng)場(chǎng)負(fù)擔(dān)13,835.00元，哈爾濱亞美水利工程有限公司負(fù)擔(dān)10,971.00元。本判決為終審判決。

審判長(zhǎng)　　周志強(qiáng)
審判員　　韓　冬
審判員　　李吉鳳

書(shū)記員：鄭闖