国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

周某某與濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司上海分公司、濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司等裝飾裝修合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

  原告:周某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市徐匯區(qū)。
  被告:胡帥,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地山東省。
  被告:濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司上海分公司,營業(yè)場所中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)。
  負(fù)責(zé)人:胡帥,經(jīng)理。
  被告:濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司,住所地山東省濟(jì)南市。
  法定代表人:黃德安,董事長。
  三被告的共同委托訴訟代理人:薛劍峰,上海市徐浦律師事務(wù)所律師。
  原告周某某訴被告胡帥、濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司上海分公司(以下簡稱九創(chuàng)上海分公司)、濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司(以下簡稱九創(chuàng)公司)裝飾裝修合同糾紛一案,本院于2018年10月17日立案后,依法適用簡易程序,本院公開開庭進(jìn)行了審理。原告周某某訴被告胡帥、九創(chuàng)上海分公司、九創(chuàng)公司的共同委托訴訟代理人薛劍峰到庭參加訴訟。當(dāng)事人合意延長簡易程序適用期間。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
  周某某向本院提出訴訟請求:1.判令被告賠償原告49,187元(包括逾期交付2018年1月9日-2018年7月6日<扣除國定節(jié)假6天>計(jì)168天按135元/天的違約金22,680元、2018年1月16日-6月30日租金損失17,600元、大理石框2,500元、熱水器配件105元、大櫥移門、脫排油煙裝修門、寫字臺(tái)抽屜配鎖1,500元、衛(wèi)生間玻璃門與水龍頭碰撞另行改裝費(fèi)2,750元、精神損失費(fèi)2,000元、照片打印費(fèi)52元);2.本案訴訟費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
  事實(shí)和理由:原告于2017年10月30日在上海光大會(huì)展由和家(上海灘)家博會(huì)主辦與展商濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司上海分公司多次家裝全包,付意向金200元(不包含家具、廳、大小房間燈具、電視機(jī)、窗簾等)。原告自購地板由被告負(fù)責(zé)安裝,并在10月6日簽約,合同約定,由被告施工原告住宅上海市科苑新村XXX號(hào)XXX室房屋(以下簡稱系爭房屋),于2017年11月9日開工,工期60天,應(yīng)于2018年1月8日完工。合同簽訂后,被告實(shí)際于2018年7月6日竣工,延期168天,導(dǎo)致原告在外租房。原告于2018年7月2日搬回入住,發(fā)現(xiàn)存在工程質(zhì)量問題,且施工中,被告要求原告另行承擔(dān)了窗框大理石石材、熱水器、脫排油煙機(jī)安裝配件、配鎖、脫排油煙機(jī)裝飾門,上述費(fèi)用不應(yīng)原告承擔(dān),原告不付被告欲停工,原告無奈支付,現(xiàn)提起訴訟,望維護(hù)原告的合法權(quán)益。
  胡帥、九創(chuàng)上海分公司、九創(chuàng)公司辯稱,原告訴請沒有事實(shí)和法律依據(jù),不同意原告訴請。被告沒有違約行為,工程拖延的原因是定制材料沒有按時(shí)到原告家,無法及時(shí)安裝,為此被告也通過案外人與原告進(jìn)行溝通,原告是知情的,也沒有提出異議,故工期延誤違約的情況不存在,也不是被告造成的。若存在違約,租房的損失是不計(jì)入賠償范圍內(nèi),原告租房損失沒有合同依據(jù)。關(guān)于其他賠償項(xiàng)目,都是合同范圍內(nèi),被告已經(jīng)按照合同約定,履行了全部裝修義務(wù),且將工程交付原告,原告沒有證據(jù)證明有超出合同范圍的施工項(xiàng)目。
  本院認(rèn)定事實(shí)如下:原告是上海市冠生園路科苑新村XXX號(hào)XXX室房屋的產(chǎn)權(quán)人。2017年10月6日,原告(甲方)與九創(chuàng)上海分所(乙方)簽訂家庭居室裝飾裝修工程施工合同,約定,工程地為系爭房屋,工程承包方式為包工、包基礎(chǔ)施工材料、包部分(或全部)主材(以九創(chuàng)裝飾裝修預(yù)算書為準(zhǔn)),工期60個(gè)工作日,甲方在2017年11月9日交門鎖鑰匙讓乙方開工,開工日期為甲方首期款到乙方賬后交底日第十日即2017年11月10日,合同折價(jià)款為113,112元,其中不包括敲蛋有獎(jiǎng)券1,888元抵扣,實(shí)際總價(jià)為115,000元;該合同第五條乙方責(zé)任,5.6為保障工程順利完成,乙方應(yīng)保證施工現(xiàn)場的整齊有序;5.7工程竣工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(不包括專業(yè)保潔);5.16乙方設(shè)計(jì)師應(yīng)對(duì)施工工程全程監(jiān)督、協(xié)調(diào),并及時(shí)糾正施工中不符合設(shè)計(jì)方案的項(xiàng)目,乙方有權(quán)根據(jù)工程需要更換設(shè)計(jì)師;該合同第六條工程變更,6.2合同履行中的各項(xiàng)項(xiàng)目變更事宜均須由乙方施工代理人與甲方商定并簽署工程洽談單,任何空調(diào)承諾或空調(diào)需要均無效,為確保合同雙方的利益,任何說明補(bǔ)充(變更)協(xié)議均需由乙方法定代表人或負(fù)責(zé)人簽署方為有效,否則無效;該合同第八條工期延誤,8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,工期相應(yīng)順延,8.1.1工程量變化或設(shè)計(jì)變更,8.1.2本合同所指工期是符合物管部門及國家有關(guān)規(guī)定的準(zhǔn)許施工的有效期,遇國家法定節(jié)假日及國家、物管部門禁止施工則工期順延;8.1.3因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而有效工期的,工期順延,因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延;8.1.4甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;8.3因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延,且每延誤一日應(yīng)向甲方支付工程款1‰的違約金,應(yīng)甲方原因造成工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用,且每延誤一日應(yīng)向乙方支付工程款1‰的違約金;8.4判斷造成工期延誤以雙方認(rèn)定的文字相應(yīng)為確定雙方責(zé)任的依據(jù);第十條工程驗(yàn)收與結(jié)算,10.2中期結(jié)算:工程中期(即木制品框架完成及水電管鋪設(shè)基本完成為工程中期,不含新增項(xiàng)目),乙方通知甲方進(jìn)行中期驗(yàn)收及中期結(jié)算(根據(jù)預(yù)算書、工程變更洽談及水、電施工單核算中期款,項(xiàng)目變更的增加款及水、電施工款,按100%與中期款<工程款25%>一并交付),甲方應(yīng)在接到乙方中期款結(jié)算單兩日內(nèi)到乙方財(cái)務(wù)部交付中期款,自接到之日起兩日內(nèi)如未有書面異議,即視為甲方同意乙方該期工程款項(xiàng),甲方未按約定足額給付中期款,乙方有權(quán)暫停施工,同時(shí),甲方每拖延一天應(yīng)支付乙方工程款(不包含水電預(yù)收款)的1‰違約金,并且由此的工期及給乙方造成的損失均由甲方承擔(dān);該合同第十一條工程款,11.2工程款支付方式如下:第一次首期款在簽訂合同即付79,178.40元,第二次中期款在中期驗(yàn)收即付28,278元,第三次尾款竣工驗(yàn)收即付5,655.60元;該合同第十二條工程保修,12.1甲方付清工程尾款后,乙方向甲方開具蓋有乙方印章的保修單;12.6在工程保修期內(nèi),乙方僅負(fù)責(zé)工程保修、維修,不負(fù)責(zé)由此產(chǎn)生的租房費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、誤工費(fèi)等任何名目的“損失”,在工程保修期內(nèi),乙方在負(fù)責(zé)工程保修的同時(shí)有權(quán)拒絕甲方先賠償后維修的過度維權(quán)之不合理要求;該合同第十四條有關(guān)責(zé)任,14.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用(包括搬入家具等)或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的由甲方負(fù)責(zé);14.3由于乙方原因造成的工程質(zhì)量問題,由乙方責(zé)任,修理費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不順延;14.5由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向甲方支付工程款的1‰違約金(但不承擔(dān)其他租房、單位罰款等各種任何名目的損失);第十五條合同變更與終止,15.1合同簽訂后,雙方應(yīng)按照合同的約定履行自己的義務(wù),任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方同意協(xié)商一致后,重新簽訂或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,如需終止合同,提出終止合同的一方,需書面向?qū)Ψ教岢錾暾垺?yīng)按照合同總價(jià)款的20%支付違約金,并辦理合同終止手續(xù)。合同簽訂當(dāng)天,雙方分別簽訂安全協(xié)議書、5S國際示范工地質(zhì)量錘協(xié)議書,被告出具裝修施工項(xiàng)目清單給原告(該清單注:標(biāo)配價(jià)格145,260元,高配價(jià)格186,950元,潔具由被告負(fù)責(zé)采購及施工)。后,原告于2017年10月3日、當(dāng)月6日、當(dāng)月9日、11月7日及2018年1月25日、2018年2月2日分別向九創(chuàng)上海分公司支付工程款計(jì)133,112.60元。2017年11月7日,原告與九創(chuàng)上海分公司簽訂另收費(fèi)用的協(xié)議,載明,1.電路改造部分:強(qiáng)電弱電布線明裝暗裝均價(jià)一律58元/米,2.水路改造部分,PPR管明裝暗裝均價(jià)一律79元/米,3.墻面掛網(wǎng)15元/平米。2018年2月2日,原告在中期變更項(xiàng)目及隱蔽工程單據(jù)上簽名,增加水路、電路工程款20,000元。
  2017年12月5日,原告與九創(chuàng)上海分公司簽訂協(xié)議,約定,合同價(jià)113,112元項(xiàng)目包含19項(xiàng),增加項(xiàng)目為,遺補(bǔ)陽臺(tái)水斗、防盜窗、臥室窗套、水電改造、全房拆除后重粉刷、陽臺(tái)紗窗、臥室紗窗、小窗彈簧紗窗,以上項(xiàng)目計(jì)費(fèi)方式,經(jīng)雙方商定按照合同價(jià)9折予以結(jié)算,工程所誤工期不予追究,考慮業(yè)主現(xiàn)實(shí)困難給予適當(dāng)減免,贈(zèng)送空調(diào)1.5匹三臺(tái)(海爾)、海爾熱水器60L一臺(tái)、老板油煙機(jī)、灶一套。
  2018年2月2日,九創(chuàng)上海分公司出具工程款項(xiàng)全部結(jié)清約簽立據(jù)給周某某,內(nèi)容為,九創(chuàng)上海分公司收到周某某全部工程款135,000元,上述承包全部工程款不包含家具、廳、小房間燈具、電視機(jī)、窗簾,九創(chuàng)上海分公司承諾上述徐匯區(qū)科苑新村XXX號(hào)XXX室工程保證在2018年3月20日前保質(zhì)保量全部完工,并保證做好周某某工程完工之后無償保質(zhì)繕修義務(wù);該立據(jù)下方,周某某注:“如違約簽依照合同按每天計(jì)算支付承擔(dān)工期違約金,被告誘騙原告在春節(jié)前務(wù)必將尾款付清,否則增送電器、冰箱3件、熱水器1件、脫排油煙機(jī)1件、煤氣灶1件不進(jìn)場,使作你甲方放棄,把尾款增款水電都必須結(jié)清,過好年我們回來電器立馬進(jìn)場,并保證在3月20日前完工騙術(shù)欺詐”。
  2018年6月6日,九創(chuàng)上海分公司的工作人員丁某出具收款立據(jù),內(nèi)容為,現(xiàn)周某某要求定制與廚房柜相配脫排油煙機(jī)門、小房間大櫥衣柜和木制頂板、配裝小房間大櫥衣柜抽斗鎖2把、寫字臺(tái)鎖把、寫字臺(tái)下面2個(gè)門內(nèi)配裝一層隔板,經(jīng)雙方協(xié)商,周某某同意上述收尾項(xiàng)目要求付款1,500元,并注5月15日應(yīng)退尾款項(xiàng)目定金200元給周某某未落實(shí);周某某在該收款立據(jù)上簽名。
  2018年7月10日,九創(chuàng)上海分公司出具保修單,該單載明,竣工驗(yàn)收日期為2018年7月10日,尾款結(jié)算日期為2018年1月20日,原告在該保修單上簽名,九創(chuàng)上海分公司蓋章。
  以上事實(shí),除原、被告庭審陳述一致外,另有房屋產(chǎn)權(quán)證、家裝工程施工合同、總承包工程款收據(jù)、被告承包工程竣工驗(yàn)收日期、收據(jù)、附保修單、被告2營業(yè)執(zhí)照、雙方增加水電施工項(xiàng)目的協(xié)議、圖紙(應(yīng)配裝60*60地磚,實(shí)裝30*30)、安全協(xié)議書、保證質(zhì)量協(xié)議書、照片、收款立據(jù)、收據(jù)及墻體裂縫照片、協(xié)議書、預(yù)算清單等證據(jù)證實(shí),并經(jīng)庭審質(zhì)證無疑,本院予以確認(rèn)并在卷佐證。原告出示的案外人于2018年3月12日出具收據(jù)(內(nèi)容為,收到系爭房屋發(fā)包方支付包大理石窗套工程二件配裝報(bào)酬2,500元),經(jīng)質(zhì)證,被告表示,對(duì)被告購買材料真實(shí)性無異議,對(duì)該材料未發(fā)表質(zhì)證意見,本院認(rèn)為,該材料的真實(shí)性無法確認(rèn),故不予認(rèn)定。原告出示其在外租房于2018年1月10日與案外人簽訂的租賃協(xié)議(起租日為2018年1月16日起至實(shí)際裝修結(jié)束)、2018年1月下半月至2018年6月的租金收條及房東身份證復(fù)印件等材料,經(jīng)質(zhì)證,被告表示,真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性均不予認(rèn)可,本院認(rèn)為,上述材料的真實(shí)性無法確認(rèn),故不予認(rèn)定。原告出示的案外人于2018年4月30日出具的熱水器管一根、2米排油煙管1根合計(jì)35元及三角閥2只、硬管2根計(jì)70元的收據(jù)及印照片的收據(jù),經(jīng)質(zhì)證,被告表示,印照片收據(jù)不予認(rèn)可,其他收據(jù)是被告購買的材料真實(shí)性無異議,屬于合同價(jià)內(nèi)的材料款,對(duì)此,原告表示,是其支付給案外人;本院認(rèn)為,對(duì)被告認(rèn)可真實(shí)性予以認(rèn)定,但對(duì)原告擬證明的內(nèi)容,本院不予采納,印照片收據(jù)無法確定與本案有關(guān)聯(lián)性,故不予認(rèn)定。原告出示的上海顥中信息科技有限公司(即原告所稱家博會(huì)情況說明)于2018年9月26日出具的情況說明,經(jīng)質(zhì)證,被告表示,真實(shí)性不予認(rèn)可,本院認(rèn)為,該材料系證人證詞,證人未到庭作證,且無相關(guān)書證予以佐證,故不予認(rèn)定。原告出示的潔具送貨單,擬證明2018年3月20日沒有竣工,經(jīng)質(zhì)證,被告表示,不認(rèn)可,本院認(rèn)為,該材料不具備證據(jù)的形式要件,故不予認(rèn)定。三被告出示的施工管理手冊、施工現(xiàn)場原裝情況說明單、水電改造確認(rèn)單、工程變更增減詳單、防水工程驗(yàn)收單、中期驗(yàn)收單、工程竣工驗(yàn)收單,經(jīng)質(zhì)證,原告提出,均不是原告簽名,故不予認(rèn)可,本院認(rèn)為,上述材料的真實(shí)性無法確認(rèn),故不予認(rèn)定。原告方證人閆某到庭作證,稱,證人作為顥中公司的員工,參與監(jiān)督施工情況,被告在施工中,原告多次投訴施工情況,證人向被告反映,被告每次回答處理好了,但證人去原告家查看,發(fā)現(xiàn)處理得不是很完整,施工內(nèi)部分項(xiàng)目牽扯定制周期,被告沒有及時(shí)安裝,被告提供的服務(wù)沒有水電項(xiàng)目,水電項(xiàng)目由原告另行支付,水電工程拖了一段時(shí)間,施工隊(duì)不能按時(shí)到原告家中施工,原定2017年年底完工,過完年后,原告反映沒有完工,至少要到4月份,后來出現(xiàn)定制安裝問題,簽字驗(yàn)收是在2018年8月左右。經(jīng)質(zhì)證,原告表示,證人說的完全是事實(shí),竣工時(shí)間為2018年7月6日,驗(yàn)收單寫的時(shí)間為2018年7月10日,后煤氣發(fā)生質(zhì)量問題,被告派人來修是2018年7月19日,當(dāng)天將竣工報(bào)告給原告,被告表示,證人的話是可信的,但是因?yàn)槎ㄖ茊栴},不是質(zhì)量問題造成,不符合賠償?shù)募s定,本院對(duì)雙方無異議的內(nèi)容予以認(rèn)定。證人朱某某到庭作證,稱其參與簽約過程,經(jīng)質(zhì)證,原告表示是事實(shí),被告表示,與本案無關(guān),本院采納被告的質(zhì)證意見,對(duì)該證詞不予認(rèn)定。
  本案在審理過程中,本院會(huì)同雙方于2018年12月19日進(jìn)行現(xiàn)場勘查,原告提出,臥室內(nèi)陽臺(tái)地磚應(yīng)當(dāng)60公分*60公分,而實(shí)際施工的地磚為30公分*30公分,墻體有裂縫,衛(wèi)生間淋浴房門打開與淋浴龍頭接觸,廚房熱水器廚門與吊頂相接觸,墻體粉刷不平整,廳窗框、房間內(nèi)陽臺(tái)墻體瓷磚有空鼓,廚門關(guān)門打開與墻體、門框接觸;對(duì)此,被告提出,淋浴房門應(yīng)原告安裝,本來想將淋浴龍頭向窗移位,原告不同意才造成,被告準(zhǔn)備在淋浴房內(nèi)墻體裝支撐門吸防止淋浴房門與淋浴龍頭接觸,當(dāng)場修好櫥柜門與吊頂接觸問題,并表示幫原告整修墻體,在一周內(nèi)完成;對(duì)此,原告表示同意。
  2018年12月27日,原告又向本院提交由案外人劉某某書寫的“關(guān)于九創(chuàng)裝飾公司總承包徐匯區(qū)科苑XXX號(hào)XXX室墻體空心無法返修的說明,墻體空心出現(xiàn)開裂,工藝技術(shù)墻體不平整等,現(xiàn)業(yè)主已入室居住,并有病人在家養(yǎng)病等客觀事實(shí),故此室內(nèi)大面積墻體空心質(zhì)量問題,目前確實(shí)無法采取返修返工補(bǔ)救措施。”及原告的書面意見,稱,2018年12月25日下午九創(chuàng)公司專做墻體油漆工師傅“劉某某”同志到我宅作墻面返修,認(rèn)為泥磚工粉刷打底沒有做好,墻體空心鼓導(dǎo)致墻面開裂,系大手術(shù)返工工程,現(xiàn)無法返修,故要求法院采信原告的主張。2019年1月28日,原告又書面稱,原告淋浴房取暖電器沒有暖熱氣,要求法院督促被告速派生產(chǎn)商家維修或調(diào)換。
  本院認(rèn)為,原告與九創(chuàng)上海分公司間簽訂的家庭居室裝飾裝修工程施工合同及雙方增加水電施工項(xiàng)目的協(xié)議、安全協(xié)議書、保證質(zhì)量協(xié)議書、協(xié)議書均系簽約方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示,不違反法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,屬合法有效,雙方理應(yīng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。鑒于訟爭合同由九創(chuàng)上海分公司與原告簽訂,胡帥只是該公司的負(fù)責(zé)人,故原告要求胡帥承擔(dān)違約金及賠償損失,缺乏依據(jù),本院不予支持。因九創(chuàng)上海分公司無注冊資金,故原告要求九創(chuàng)上海分公司、九創(chuàng)公司共同承擔(dān)民事責(zé)任,并無不當(dāng),本院予以準(zhǔn)許。根據(jù)2018年2月2日九創(chuàng)上海分公司出具工程款項(xiàng)全部結(jié)清約簽立據(jù)中載明,九創(chuàng)上海分公司承諾在2018年3月20日前完工,周某某在立據(jù)下注明,如違約依照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任,故本院認(rèn)定,雙方合意將工期順延至2018年3月20日,然被告并無證據(jù)證明其于該日期之前已經(jīng)竣工交付給原告,現(xiàn)原告自認(rèn)于2018年7月2日搬回入住,被告于2018年7月6日出具保修單載明竣工日期為2018年7月10日,故原告要求被告支付逾期竣工的違約金之訴訟請求,理由正當(dāng),本院予以支持,但原告主張的違約金起止日有誤,由本院依法判決由被告向原告支付2018年3月21日至2018年7月1日期間扣除國定節(jié)假日即100天的違約金13,500元。違約金包含損失,且根據(jù)雙方間合同“由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向甲方支付工程款的1‰違約金(但不承擔(dān)其他租房、單位罰款等各種任何名目的損失)”的約定,故原告要求被告賠償租房損失之訴訟請求,本院不予支持。鑒于原告出示的大理石收條,僅載明工程施工地址,未明確發(fā)包人,現(xiàn)被告提出,上述費(fèi)用屬于被告支付,收據(jù)、收條的原件在原告處是因合同價(jià)內(nèi)之意見,雙方各執(zhí)己見,系爭房屋已安裝大理石窗框,故原告要求被告賠償大理石窗框費(fèi)用2,500元之訴訟請求,缺乏依據(jù),本院不予支持。原告出示的脫排油煙機(jī)、熱水器管三角閥進(jìn)水管配件的收據(jù)載明,付款人為九創(chuàng)上海分公司,原告提出由其支付,應(yīng)由被告承擔(dān),未進(jìn)一步提供付款轉(zhuǎn)賬憑證,故原告要求被告賠償脫排油煙機(jī)、熱水器管三角閥進(jìn)水管配件105元之訴訟請求,缺乏依據(jù),本院不予支持。原告提出,被告欺詐其承擔(dān)賠償大櫥移門、廚房油煙機(jī)裝飾門、寫字臺(tái)配抽屜鎖1,500元,未提供相關(guān)的證據(jù),故原告要求被告賠償上述費(fèi)用,缺乏依據(jù),本院不予支付。原告要求被告賠償淋浴房玻璃門向里開門與淋浴龍頭相碰撞需要改裝的費(fèi)用2,750元,被告愿進(jìn)行維修,根據(jù)民法總則民事責(zé)任承擔(dān)方式的相關(guān)規(guī)定,原告要求賠償之訴訟請求,缺乏依據(jù),被告愿維修并無不當(dāng),根據(jù)現(xiàn)場勘查筆錄確定,被告愿在與淋浴龍頭平行的淋浴房門開啟后靠墻處安裝支撐門吸,原告表示同意,并無不當(dāng),本院予以準(zhǔn)許。原告要求被告賠償精神損失,缺乏依據(jù),本院不予支持。原告要求被告賠償照片打印費(fèi)52元,缺乏依據(jù),本院不予支持。依照《中華人民共和國民法總則》第一百七十九條、《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零七條、第一百一十四條第一款、《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條規(guī)定,判決如下:
  一、濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司上海分公司、濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司于本判決生效后十日內(nèi)向周某某支付逾期完工的違約金13,500元;
  二、濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司上海分公司、濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司對(duì)上海市冠生園路科苑新村XXX號(hào)XXX室房屋內(nèi)淋浴房門與淋浴龍頭相碰撞的部位進(jìn)行維修(即淋浴房門開啟后與淋浴龍頭平行的靠墻處安裝支撐門吸,以避免淋浴房門與淋浴龍頭相碰撞為宜);
  三、駁回周某某的其余訴訟請求。
  如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息。
  本訴案件受理費(fèi)978元,減半收取計(jì)489元,由周某某負(fù)擔(dān)309元,由濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司上海分公司、濟(jì)南九創(chuàng)裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)180元。
  如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。
  

審判員:汪儉蓉

書記員:江佳韻

Related posts

評(píng)論

成為第一個(gè)評(píng)論者

發(fā)表評(píng)論

評(píng)論

你的郵件地址不會(huì)公開. *表示必填

Top