国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

原告黑河市公路管理處黑河站與被告黑河市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司追償權(quán)糾紛一案民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

原告黑河市公路管理處黑河站。
法定代表人王志峰,職務(wù)站長。
委托代理人于婷婷,黑龍江民聲律師事務(wù)所律師。
被告黑河市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。
法定代表人李長青。
委托代理人李長平,男,1972年1月5日出生,漢族。系李長青弟弟。

原告黑河市公路管理處黑河站與被告黑河市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司追償權(quán)糾紛一案,本院受理后,依法適用普通程序,公開開庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人于婷婷、被告委托代理人李長平到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告向本院提出訴訟請求:1、判令被告履行合同義務(wù)(供水、熱、電等配套);2、判令被告返還墊付工程款4,641,990.00元;3、工程款的利息。訴訟過程中,原告撤回第1、3項(xiàng)訴訟請求。
事實(shí)和理由:2012年12月1日,原告(甲方)與被告(乙方)簽訂《建筑安裝工程施工合同》約定,甲方委托乙方承建黑河市公路管理處黑河站職工保障性住房工程,工程地址位于黑河市西興路與老通江路交叉口處,工程規(guī)模5棟建筑,其中多層3棟,高層2棟;工程總建筑面積30000平方米,地上住宅面積24000平方米(不包含物業(yè)附屬用房),全部歸甲方所有,由甲方支配,支配剩余部分由乙方負(fù)責(zé)包銷,地上商服房及車庫面積6000平方米,全部歸乙方所有,由乙方自行支配及銷售;乙方施工人員及機(jī)械進(jìn)場開工后,購房者每戶預(yù)付購房總價(jià)的30%,余款由甲方按《黑河市公路管理站職工經(jīng)濟(jì)適用房住宅樓購房協(xié)議》的規(guī)定,按工程進(jìn)度撥付;乙方承擔(dān)工程施工前期的各項(xiàng)費(fèi)用;供熱、供水、供電、道口等配套及附屬設(shè)施各項(xiàng)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2013年7月17日,被告(甲方)與李二賓(乙方)簽訂《3、4號樓工程施工分包合同》約定,甲方將黑河市公路管理處黑河站職工保障性住房3、4號樓分包給乙方;工程承包方式,大清包五項(xiàng)及人工費(fèi)(包工包料)其中含所有一切機(jī)械設(shè)備及人工費(fèi)、周轉(zhuǎn)材及消耗材和生活暫設(shè)費(fèi)用,全由乙方自行負(fù)責(zé)。
2013年7月17日,被告(甲方)與李海濤(乙方)簽訂《1、2號樓工程施工分包合同》約定,甲方將黑河市公路管理處黑河站職工保障性住房1、2號樓分包給乙方;工程承包方式,大清包五項(xiàng)及人工費(fèi)(包工包料)其中含所有一切機(jī)械設(shè)備及人工費(fèi)、周轉(zhuǎn)材及消耗材和生活暫設(shè)費(fèi)用,全由乙方自行負(fù)責(zé)。
被告在施工過程中,多次未按時(shí)支付工人工資,為此工人也多次找到相關(guān)政府部門及原告請求協(xié)調(diào),經(jīng)政府協(xié)調(diào)后,被告希望原告能夠?yàn)槠湎刃袎|付工人工資,因被告已照協(xié)議約定的交工日期逾期很久,原告考慮到如不為其墊付會因此再耽誤工期。為此,在建設(shè)局、公安局、勞動保障監(jiān)察局、信訪局等相關(guān)政府部門的監(jiān)督下,原告多次為被告墊付工人工資及材料款。原告分別于2014年12月墊付1,215,000.00元、2015年2月墊付482,490.00元、2015年11月墊付2,944,500.00元,以上合計(jì)4,641,990.00元。由于雙方在合同中已經(jīng)約定由被告承擔(dān)工程施工前期的各項(xiàng)費(fèi)用,而這些工人系被告所找來為被告所提供勞務(wù)的工人,為其支付工資的義務(wù)并非原告,由此,原告要求被告返還該筆為其墊付的工人工資及材料款。原告多次找到被告,要求被告及時(shí)返還為其所墊付的工人工資,被告均找各種理由拖延。
被告承認(rèn)原告提出的全部訴訟請求。

本院認(rèn)為,當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)處分自己的民事權(quán)利和訴訟權(quán)利。被告同意返還原告墊付工程款4,641,990.00元,不違反法律規(guī)定。原告自愿撤回部分訴訟請求,予以準(zhǔn)許。
依照《中華人民共和國民事訴訟法》第十三條第二款、第一百四十五條第一款之規(guī)定,判決如下:

被告黑河市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司返還原告黑河市公路管理處黑河站墊付工程款4,641,990.00元,于本判決生效之日起10日內(nèi)履行完畢。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)43,936.00元,由被告黑河市中興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司負(fù)擔(dān),與上述款項(xiàng)一并給付。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于黑河市中級人民法院。

審判長  于廣斌 審判員  張家雙 審判員  唐 明

書記員:張揚(yáng)

Related posts

評論

成為第一個(gè)評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top