原告灤平縣偉源礦業(yè)有限責(zé)任公司，住所地承德市灤平縣。
法定代表人鄭國(guó)成，董事長(zhǎng)。
委托代理人張寶魁，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住承德市雙橋區(qū)。該公司員工。
委托代理人包家銘，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住承德市雙橋區(qū)。該公司員工。
被告新泰市金某機(jī)械制造有限公司，住所地山東省新泰市。
法定代表人：王悅珍，職務(wù)：經(jīng)理。
委托代理人魏兆海，山東青陽律師事務(wù)所律師。

原告灤平縣偉源礦業(yè)有限責(zé)任公司與被告新泰市金某機(jī)械制造有限公司承攬合同糾紛一案，本院于2015年10月29日受理后，依法組成合議庭，于2016年8月19日公開開庭進(jìn)行了審理。原告灤平縣偉源礦業(yè)有限責(zé)任公司的委托代理人張寶魁、包家銘到庭參加訴訟，被告新泰市金某機(jī)械制造有限公司及其委托代理人魏兆海經(jīng)本院合法傳喚未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。本案中原、被告雙方簽訂的《購銷合同》及附件《技術(shù)協(xié)議》在內(nèi)容和實(shí)際履行情況符合承攬合同法律關(guān)系的特征，應(yīng)認(rèn)定原、被告之間形成承攬合同關(guān)系，且上述合同及協(xié)議是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違背法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定，為有效合同，雙方理應(yīng)根據(jù)合同約定全面履行各自義務(wù)。按照原、被告雙方的合同約定，被告應(yīng)承擔(dān)提供材料、提供圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及指導(dǎo)安裝施工、安裝調(diào)試、對(duì)安裝質(zhì)量予以確認(rèn)等合同義務(wù)。但被告在履行合同過程中，因其沒有相應(yīng)的設(shè)計(jì)資質(zhì)和對(duì)該設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)支架進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)計(jì)計(jì)算，使得其提供的圖紙缺乏設(shè)計(jì)依據(jù)且未達(dá)到施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)深度的要求，卻進(jìn)行設(shè)計(jì)并按照該設(shè)計(jì)圖紙指導(dǎo)安裝施工，違背相關(guān)法律規(guī)定及合同的約定，屬于違約。由于被告提供的圖紙存在設(shè)計(jì)缺陷，在指導(dǎo)安裝施工過程中也未及時(shí)糾正和變更，且在承德三和建筑安裝工程有限責(zé)任公司依據(jù)該設(shè)計(jì)進(jìn)行整體安裝施工過程中，被告沒有在施工前、中、后充分與其溝通并對(duì)節(jié)點(diǎn)等進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，造成該設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)支架整體剛度不足，尤其是鋼結(jié)構(gòu)節(jié)點(diǎn)連接薄弱，中心立柱上托板過分薄弱且沒有采取加強(qiáng)和限位措施，導(dǎo)致該設(shè)備在運(yùn)行過程中鋼結(jié)構(gòu)發(fā)生變形位移，積累到一定程度造成中心立柱上托板嚴(yán)重變形失效從而使整體結(jié)構(gòu)失穩(wěn)導(dǎo)致倒塌事故的發(fā)生，故被告應(yīng)承擔(dān)由此造成的法律后果，即對(duì)因濃縮斜板濃密箱坍塌給原告造成的損失承擔(dān)主要賠償責(zé)任，本院根據(jù)本案案情及鑒定意見書酌定被告賠償原告損失的70%（損失評(píng)估值2940787.77元乘以70%，即為2058551.44元）。
關(guān)于被告提出已按《產(chǎn)品購銷合同》和《技術(shù)協(xié)議》的約定向原告提供了濃縮斜板濃密箱一套并安裝調(diào)試完畢經(jīng)原告驗(yàn)收合格投入使用，故其提供的產(chǎn)品是符合合同約定的合格產(chǎn)品的答辯主張，對(duì)此，本院認(rèn)為，被告作為承攬人，其應(yīng)當(dāng)向原告（定作人）交付符合合同約定的質(zhì)量要求及合同目的的工作成果，并保證其正常使用和安全性能。因此，被告的合同義務(wù)不僅是向原告供應(yīng)濃縮斜板濃密箱及附件一套，還有提供設(shè)計(jì)圖紙、指導(dǎo)安裝施工、對(duì)安裝質(zhì)量予以確認(rèn)并最終保證所安裝設(shè)備正常安全使用等合同義務(wù)，而被告應(yīng)就其所完成和交付的全部工作成果對(duì)原告負(fù)責(zé)。被告雖向原告提供了符合合同約定的濃縮斜板濃密箱并完成了設(shè)備安裝調(diào)試，但其只是完成了部分合同義務(wù)，并不代表其全部工作成果符合合同約定和合同目的的質(zhì)量要求，由于按被告設(shè)計(jì)要求安裝和制作的產(chǎn)品存在設(shè)計(jì)方面的質(zhì)量缺陷，是導(dǎo)致倒塌事故發(fā)生的重要原因，且在本案中不論被告提供的該濃縮斜板濃密箱是否合格，該濃縮斜板濃密箱已在因被告存在設(shè)計(jì)方面的質(zhì)量缺陷等原因造成的倒塌事故中徹底損壞，無法使用，綜上，對(duì)被告提出的質(zhì)量合格的答辯主張，本院不予支持。對(duì)被告提出的因原告問題導(dǎo)致箱體坍塌并要求原告承擔(dān)事故大部分責(zé)任的答辯主張，其未向本院提供相應(yīng)證據(jù)予以證實(shí)，對(duì)該主張本院不予支持。對(duì)被告提出的原告的起訴已超過訴訟時(shí)效的主張，因本案原告在2015年8月11日發(fā)生倒塌事故后，已及時(shí)在法定期限內(nèi)主張權(quán)利，故對(duì)被告的該答辯主張，本院不予支持。綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第四十四條、第六十條、第一百零七條、第二百五十一條、第二百五十三條第一款、第二百六十二條，《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條，《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》第九十條、第二百四十一條之規(guī)定，判決如下：

一、被告新泰市金某機(jī)械制造有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)給付原告灤平縣偉源礦業(yè)有限責(zé)任公司人民幣2058551.44元。
二、駁回原告其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按照本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)32960.00元，由原告灤平縣偉源礦業(yè)有限責(zé)任公司承擔(dān)10960.00元，由被告新泰市金某機(jī)械制造有限公司承擔(dān)22000.00元；鑒定費(fèi)80000.00元（其中河北省科技咨詢服務(wù)中心60000.00元，承德安達(dá)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所20000.00元），由原告灤平縣偉源礦業(yè)有限責(zé)任公司承擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提交副本，上訴于河北省承德市中級(jí)人民法院。

審　判　長(zhǎng)　　李國(guó)輝 代理審判員　　孫愛龍 人民陪審員　　王恩普

書記員：高艷紅 判后提示 一、《中華人民共和國(guó)合同法》 第四十四條依法成立的合同，自成立時(shí)生效。法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)生效的，依照其規(guī)定。 第六十條當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。 當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，根據(jù)合同的性質(zhì)、目的和交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。 第一百零七條當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。 第二百五十一條承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作。 第二百五十三條承攬人應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當(dāng)事人另有約定的除外。承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé)；未經(jīng)定作人同意的，定作人也可以解除合同。 第二百六十二條承攬人交付的工作成果不符合質(zhì)量要求的，定作人可以要求承攬人承擔(dān)修理、重作、減少報(bào)酬、賠償損失等違約責(zé)任。 二、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》 第一百四十四條被告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。 三、《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》 第九十條當(dāng)事人對(duì)自己提出的訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對(duì)方訴訟請(qǐng)求所依據(jù)的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)加以證明，但法律另有規(guī)定的除外。 在作出判決前，當(dāng)事人未能提供證據(jù)或者證據(jù)不足以證明其事實(shí)主張的，由負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人承擔(dān)不利的后果。 第二百四十一條被告經(jīng)傳票傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，人民法院應(yīng)當(dāng)按期開庭或者繼續(xù)開庭審理，對(duì)到庭的當(dāng)事人訴訟請(qǐng)求、雙方的訴辯理由以及已經(jīng)提交的證據(jù)及其他訴訟材料進(jìn)行審理后，可以依法缺席判決。 如果您不服這份判決，在收到此判決書之日起15日內(nèi)，您有權(quán)提起上訴。上訴需按照判決書規(guī)定的份數(shù)書寫上訴狀，并預(yù)交上訴費(fèi)，您預(yù)交的上訴費(fèi)系本院為承德市中級(jí)人民法院代收。 如果您申請(qǐng)減免緩交上訴費(fèi)，您必須向承德市中級(jí)人民法院提出申請(qǐng)。 如果在期限內(nèi)您沒有交上訴狀和上訴費(fèi)，您將失去上訴權(quán)。 如果上訴期的最后一日是法定節(jié)假日，上訴期將延長(zhǎng)到此法定節(jié)假日結(jié)束后上班的第一天。 判決生效和申請(qǐng)執(zhí)行 如果您和對(duì)方都沒有上訴，此判決將于上訴期屆滿的次日發(fā)生法律效力。如果雙方或一方上訴，承德市中級(jí)人民法院的終審判決或裁定送達(dá)之次日將是法律文書生效之日。 判決生效后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)在判決規(guī)定的期限內(nèi)履行義務(wù)。如果對(duì)方?jīng)]有主動(dòng)按照判決規(guī)定的期限履行義務(wù)，您可以書寫執(zhí)行申請(qǐng)并交到本院立案庭，申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。 請(qǐng)您注意，申請(qǐng)執(zhí)行的期限為二年。申請(qǐng)執(zhí)行時(shí)效的中止、中斷，適用法律有關(guān)訴訟時(shí)效中止、中斷的規(guī)定。 如果您對(duì)本院的審判人員有意見，可隨時(shí)向本院院長(zhǎng)或紀(jì)檢組反映，聯(lián)系電話5911586。歡迎您監(jiān)督本院的工作。