原告河北鑫森冶金建材有限公司，住所地河北省邯鄲市涉縣井店鎮(zhèn)三街道馬溝。
法定代表人朱密茹，任公司董事長(zhǎng)。
委托代理人張維斌，系該公司法律顧問(wèn)。
被告鄭州方圓耐火材料有限公司，住所地河南省新密市城關(guān)鎮(zhèn)翟溝村。
法定代表人李照來(lái)，任公司董事長(zhǎng)。
委托代理人陳新華，河南青屏律師事務(wù)所律師。
委托代理人劉學(xué)強(qiáng)，河北崇州律師事務(wù)所律師。

原告河北鑫森冶金建材有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫森公司”）與被告鄭州方圓耐火材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方圓公司”）買(mǎi)賣(mài)合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告鑫森公司委托代理人張維斌和被告方圓公司委托代理人陳新華、劉學(xué)強(qiáng)到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告訴稱(chēng)，2010年8月8日原、被告雙方簽訂了硅磚買(mǎi)賣(mài)合同，合同總價(jià)款11312818.4元，合同約定按原告通知時(shí)間供貨，被告遲延供貨的，每遲延一天承擔(dān)合同總價(jià)款5‰的違約金。原告于2010年9月24日向被告交付定金50萬(wàn)元。原告于2010年12月1日開(kāi)始通知被告盡快發(fā)貨。被告僅在2010年12月30日發(fā)貨126.8噸，2011年元月12日原告以傳真和特快專(zhuān)遞雙重方式通知被告務(wù)必于2011年1月13日開(kāi)始發(fā)貨，每日發(fā)貨量大于300噸，必須在2011年1月26日前將蓄熱室、斜道的硅磚全部發(fā)到原告的施工現(xiàn)場(chǎng)。被告置之不理，遲遲沒(méi)有發(fā)貨，原告于2011年1月30日再次傳真催被告及時(shí)發(fā)貨。被告遲至今日未交付一塊硅磚，被告發(fā)來(lái)的126.8噸硅磚原告無(wú)法單獨(dú)使用。原告的筑爐計(jì)劃受到了嚴(yán)重的影響，給原告造成了巨大的損失。無(wú)奈原告于2011年2月22日傳真通知被告解除合同。為此，特依法提起訴訟，依法判令被告退還原告50萬(wàn)元，并支付逾期交貨違約金和損失賠償金1866612元。
在本院指定的舉證期間內(nèi)原告提交以下證據(jù)：
第一組證據(jù)：
1、2010年8月8日雙方簽訂的硅磚合同；
2、2010年9月24日鄭州公司收取原告的50萬(wàn)元合同定金票據(jù)；
3、2010年12月20日原告通知被告鄭州公司發(fā)貨的傳真；
4、2010年12月24日被告回復(fù)等檢驗(yàn)報(bào)告出來(lái)發(fā)貨的傳真；
5、2010年12月17日國(guó)家質(zhì)檢中心作出的檢驗(yàn)報(bào)告。
第二組證據(jù)：
6、2010年12月30日鄭州公司發(fā)貨三車(chē)的證據(jù)；
7、2011年1月12日原告催告鄭州公司務(wù)必于13日開(kāi)始發(fā)貨，每日發(fā)貨量大于300噸的傳真；
8、2011年1月12日，鄭州公司回復(fù)稱(chēng)已經(jīng)生產(chǎn)硅磚6500余噸，要求每噸加價(jià)150元，并要求原告帶現(xiàn)款提貨的傳真；
9、2011年1月13日，原告回復(fù)鄭州公司每噸可加價(jià)20-30元，付款方式及其它事宜仍按原合同執(zhí)行，發(fā)貨時(shí)間不能改變的傳真；
10、2011年1月13日，鄭州公司要求變更原合同的傳真；
11、2011年1月30日，原告催告鄭州公司按時(shí)發(fā)貨不要故意違約的傳真；
12、2011年2月22日，鄭州公司仍堅(jiān)持要求原告帶現(xiàn)金提貨的傳真；
13、2011年2月22日，原告通知鄭州公司解除合同的傳真。
第三組證據(jù)：
14、2012年2月26日，鄭州公司在（2011）邯市民三終字第200號(hào)民事判決后要求原告帶現(xiàn)金提貨的聯(lián)系函。
被告辯稱(chēng)，一，原告要求被告返還履約保證金50萬(wàn)元的訴訟請(qǐng)求么沒(méi)有事實(shí)依據(jù)和法律依據(jù)，應(yīng)被駁回。因合同履行產(chǎn)生的返還財(cái)產(chǎn)糾紛只有在合同無(wú)效或合同無(wú)法履行時(shí)才會(huì)產(chǎn)生，本案所涉及的合同不僅具備履行條件，也有履行的可能。原告主張返還50萬(wàn)元的理由是因?yàn)楹贤呀?jīng)解除無(wú)法繼續(xù)履行，但涉縣人民法院（2011）涉民初字第788號(hào)民事判決書(shū)和邯鄲市中級(jí)人民法院（2011）邯市民三終字第200號(hào)民事判決書(shū)均確認(rèn)：原告解除合同的理由不能成立，合同應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行，故原告要求被告返還履約保證金的訴訟請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)被駁回。二、被告在合同履行過(guò)程中沒(méi)有違約行為，原告要求被告承擔(dān)違約責(zé)任并支付違約金的訴訟請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)被駁回。1、主觀上被告有全面履行合同的意愿。合同生效后，被告立即組織生產(chǎn)，并多次以電話(huà)或傳真的方式通知原告安排發(fā)貨事宜。2、客觀上被告也已經(jīng)為全面履行合同義務(wù)做好了充分的準(zhǔn)備。至原告提出解除合同之日，被告已經(jīng)生產(chǎn)了成品7000噸。3、合同之所以不能履行系因原告認(rèn)為設(shè)置的障礙造成的。三、原告要求被告賠償損失的訴訟請(qǐng)求也應(yīng)當(dāng)被駁回。冶金工業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站檢測(cè)報(bào)告原告是在2011年2月17日取得的，檢驗(yàn)報(bào)告證明被告的產(chǎn)品完全合格。在此情況下，原告完全應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同通知被告履行合同，卻違背誠(chéng)信原則，于2011年2月22日做出了解除合同的通知，不是被告不履行合同，而是原告惡意設(shè)置障礙造成被告不能履行合同，原告的損失原告應(yīng)當(dāng)自己承擔(dān)。2011年2月22日原告發(fā)出解除合同通知時(shí)，被告已生產(chǎn)7000噸產(chǎn)品，如原告積極配合，不存在延期完工造成的損失。綜上所述，被告不存在違約行為，原告要求返還財(cái)產(chǎn)、支付違約金和賠償損失的訴訟請(qǐng)求不能成立，依法應(yīng)駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
被告鄭州公司在本院指定的舉證期間內(nèi)，提交了如下證據(jù)：
第一組關(guān)于鄭州公司系適格訴訟主體的證據(jù)
方圓公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明以及組織機(jī)構(gòu)代碼證；
第二組關(guān)于原告要求被告返還50萬(wàn)元履約保證金不能成立，應(yīng)當(dāng)被駁回的證據(jù)：
1、涉縣人民法院（2011）涉民初字第788號(hào)民事判決；
2、邯鄲市中級(jí)人民法院（2011）邯市民三終字第200號(hào)民事判決。
第三組證據(jù)關(guān)于被告不存在違約行為以及不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期交貨違約金的證據(jù)：
1、2010年8月8日，原被告簽訂的買(mǎi)賣(mài)合同和技術(shù)協(xié)議；
2、原告付款的匯票一張；
3、2010年12月24日被告給原告發(fā)出的傳真件；
4、2010年12月25日被告給原告發(fā)出的傳真件及原告回復(fù)的傳真件；
5、2011年1月17日原告公司副總經(jīng)理連總和朱總草擬并修改的兩份《會(huì)議紀(jì)要》；
6、國(guó)家耐火材料檢驗(yàn)中心中鋼洛陽(yáng)耐火材料設(shè)計(jì)院作出的硅磚分析報(bào)告及2010年12月30日方圓公司發(fā)貨清單；
7、冶金工業(yè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心（北京）出具的檢測(cè)報(bào)告；
8、2011年2月22日被告在受到檢測(cè)報(bào)告后給原告發(fā)出的安排發(fā)貨的傳真件；
9、2011年2月22日原告給被告發(fā)出解除合同的傳真件及通話(huà)清單；
10、2011年2月23日被告要求原告糾正錯(cuò)誤，繼續(xù)履行合同的傳真件；
11、河南省新密市公證處（2011）新密證民字第167號(hào)公證書(shū)；
12、涉縣人民法院（2011）涉民初字第788號(hào)民事判決和邯鄲市中級(jí)人民法院（2011）邯市民三終字第200號(hào)民事判決。
第三組證據(jù)關(guān)于被告不應(yīng)當(dāng)賠償損失的證據(jù)：
1、2011年3月原告和山東金都大展集團(tuán)簽訂的耐火材料買(mǎi)賣(mài)合同：
2、2011年1月17日原告公司副總經(jīng)理連總和朱總草擬并修改的兩份《會(huì)議紀(jì)要》；
3、2010年原告給被告發(fā)送的傳真件。
經(jīng)庭審組織舉證、質(zhì)證，被告對(duì)原告的所舉證據(jù)提出如下質(zhì)證意見(jiàn)：對(duì)相關(guān)證據(jù)的真實(shí)性沒(méi)有異議。但對(duì)證明目的有異議，被告不能應(yīng)原告要求發(fā)貨，是因?yàn)楹贤?guī)定的發(fā)貨條件不具備，在原告委托的鑒定報(bào)告作出后，原告并未告知被告報(bào)告已作出，發(fā)貨條件已具備，被告是在2011年2月22日才得知檢驗(yàn)報(bào)告已作出，通知原告可以安排發(fā)貨，原告陳述解除合同通知是在2011年2月22日，但解除通知在2011年2月21日已擬出，在被告知道檢驗(yàn)報(bào)告作出的前一天已解除合同；我方委托的檢驗(yàn)報(bào)告作出的時(shí)間是2010年12月17日，我們收到報(bào)告的時(shí)間是2010年12月29日，在12月30日我們即發(fā)貨三車(chē)，因原告提出異議發(fā)貨中止，因中間是春節(jié)，2011年2月12日原告又重新委托第三方進(jìn)行鑒定，充分證明原告有違約行為，被告不存在違約。原告交付的50萬(wàn)定金，不僅遲延37天，并因?yàn)楹贤瑧?yīng)繼續(xù)履行，被告不應(yīng)退還。原告與山東公司簽訂的合同，導(dǎo)致合同標(biāo)的物交付時(shí)間延期，造成的損失應(yīng)由原告自己承擔(dān)。如果原告接受履行合同的善意，筑爐計(jì)劃不可能影響，原告損失不明確，與被告無(wú)關(guān)系。對(duì)原告提供的9月24日發(fā)票的證明目的有異議，證明原告有違約行為。原告催促發(fā)貨的傳真，不能證明發(fā)貨條件已經(jīng)具備。原告同意每噸漲價(jià)20-30元的傳真，證明雙方對(duì)合同價(jià)格一致同意變更，原告與山東公司的合同證明原告履行合同目的不正當(dāng)，存在惡意磋商。判決書(shū)證明合同履行處于待定狀態(tài)。
原告對(duì)被告所提交的證據(jù)質(zhì)證意見(jiàn)如下：對(duì)第一組證據(jù)無(wú)異議；對(duì)第二組證據(jù)真實(shí)性無(wú)異議，但對(duì)證明目的有異議，判決解除合同無(wú)效，合同繼續(xù)履行，原告多次催促發(fā)貨，被告至今未向原告發(fā)過(guò)貨，證明了被告不履行合同。對(duì)第三組證據(jù)中合同本身無(wú)異議。關(guān)于定金證明目的有異議，定金不影響合同履行。對(duì)兩個(gè)傳真件本身無(wú)異議，但被告理解為片面理解，被告未證明原告對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告有異議。對(duì)兩個(gè)會(huì)議紀(jì)要有異議，注明經(jīng)雙方簽字生效，但沒(méi)有雙方簽字，兩份會(huì)議紀(jì)要不成立。證6證明目的有異議，證明已充分具備了發(fā)貨條件；對(duì)證7證明目的有異議，原告對(duì)產(chǎn)品做不做檢驗(yàn)都不影響被告履行合同義務(wù)。對(duì)證8、證9證明的目的有異議，進(jìn)一步證明被告不履行合同。對(duì)證10、證11、證12的證明目的優(yōu)異，合同已明確規(guī)定按原告通知供貨，12月17日已作出檢驗(yàn)報(bào)告，并向原告供貨126.8噸，在法院判決解除合同無(wú)效后，被告仍未向原告發(fā)貨，進(jìn)一步證明被告違約的事實(shí)。
經(jīng)審理查明，2010年8月8日，原告鑫森公司（買(mǎi)方）與被告方圓公司（賣(mài)方）在河北涉縣簽訂了河北鑫森冶金建材有限公司2×65孔焦?fàn)t硅磚買(mǎi)賣(mài)合同，雙方在買(mǎi)賣(mài)合同中約定：一、硅磚型號(hào)為373種，數(shù)量10612.4噸，每噸1066元，總價(jià)為11312818.4元，按需方通知時(shí)間供貨。二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：供方所供應(yīng)的硅磚必須符合YB／T5013-2005標(biāo)準(zhǔn)，隨貨攜帶相關(guān)合格證和檢驗(yàn)報(bào)告，外形尺寸按國(guó)標(biāo)和圖紙、技術(shù)協(xié)議驗(yàn)收，每塊磚必須打印磚號(hào)。三、交貨地點(diǎn)：河北鑫森冶金建材有限公司焦化項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。四、合理?yè)p耗及計(jì)算方式：缺角少棱、破碎超標(biāo)不在數(shù)量之內(nèi)計(jì)算，每種磚按理論重量計(jì)算。五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：木托盤(pán)，塑料帶包裝，包裝要求橫三豎四，滿(mǎn)足保管、運(yùn)輸要求，包裝物不回收，不計(jì)重量。六、隨機(jī)必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法：每500噸提供出廠(chǎng)檢驗(yàn)合格證等隨貨同行。七、標(biāo)的物所有權(quán)自交貨驗(yàn)收后轉(zhuǎn)移，標(biāo)的物交付買(mǎi)方前一切毀滅風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由供方承擔(dān)。八、運(yùn)輸方式及到站（港）和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽車(chē)運(yùn)輸，貨物送至買(mǎi)方前一切費(fèi)用由賣(mài)方承擔(dān)。九、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：按合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由買(mǎi)方在買(mǎi)方倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，如達(dá)不到合同約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或不能滿(mǎn)足買(mǎi)方使用要求，買(mǎi)方有權(quán)拒收。十、結(jié)算方式：此價(jià)格含運(yùn)費(fèi)、包裝到買(mǎi)方倉(cāng)庫(kù)，不含稅價(jià)，如需含稅，稅款另計(jì)。十一、付款方式：分批付款，全部承兌匯票，合同生效后十日內(nèi)付定金50萬(wàn)元，以后每收到2000噸硅磚付款一次，每次付款為該批硅磚總價(jià)的50%，硅磚全部到齊后付至合同總價(jià)的50%，筑爐完畢后付至總貨款的75%，烘爐投產(chǎn)后付至總貨款的90%，留10%為質(zhì)保金，期限為12個(gè)月，期滿(mǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題一次性付清。十二、本合同解除的條件：合同簽訂之日起至貨款付清合同自動(dòng)解除。十三、違約責(zé)任：由違約方承擔(dān)，遲延交貨的，每遲延一日，賣(mài)方應(yīng)承擔(dān)合同總金額5‰的違約金，若買(mǎi)方責(zé)任負(fù)同樣責(zé)任。本合同內(nèi)容中未明確約定的，按合同法規(guī)定執(zhí)行。十四、合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商或調(diào)解不成的，任何一方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十五、在磚的制作階段，買(mǎi)方派質(zhì)檢人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，賣(mài)方提供檢驗(yàn)工具，買(mǎi)方有權(quán)查檢驗(yàn)資料，賣(mài)方負(fù)責(zé)提供食宿。十六、本合同自雙方簽字、蓋章其生效，有效期至雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢為止。十七，其它約定事項(xiàng)：未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2010年9月24日，原告鑫森公司付給被告方圓公司定金50萬(wàn)元。2010年12月20日，原告鑫森公司以傳真方式向被告方圓公司發(fā)一通知，內(nèi)容如下：
鄭州方圓耐火材料有限公司：河北鑫森冶金建材有限公司2010年8月8日與貴公司簽訂的硅磚供貨合同，按照合同要求“按需方通知時(shí)間供貨”，我公司于2010年12月1日就開(kāi)始打電話(huà)聯(lián)系盡快發(fā)貨，到目前為止你公司一直沒(méi)有發(fā)貨?，F(xiàn)正式以信函傳真的方式再次通知貴公司盡快發(fā)貨，不要影響我公司2011年3月1日砌筑焦?fàn)t的時(shí)間，造成延誤投產(chǎn)。請(qǐng)貴公司妥善安排解決，抓緊落實(shí)發(fā)貨。
2010年12月24日，被告方圓公司給原告鑫森公司復(fù)一函件，內(nèi)容如下：
河北鑫森冶金建材有限公司：據(jù)鑫森公司來(lái)電通知發(fā)貨一事我公司已知，根據(jù)合同規(guī)定發(fā)貨前必須有雙方認(rèn)可的國(guó)家權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)接受委托檢驗(yàn)后出具的檢驗(yàn)報(bào)告后方可發(fā)貨，根據(jù)送檢時(shí)間檢驗(yàn)報(bào)告到2010年12月29日左右的時(shí)間方能出來(lái)，我們認(rèn)為等檢驗(yàn)報(bào)告出來(lái)后雙方認(rèn)可后發(fā)貨最妥，望諒解。
2010年12月25日，被告方圓公司又以傳真的方式給原告鑫森公司發(fā)函如下：
河北鑫森冶金建材有限公司：根據(jù)貴公司傳真通知發(fā)貨一事，雙方協(xié)商約定“產(chǎn)品送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)”，因我們雙方抽樣產(chǎn)品已送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，我公司多次通知檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具檢測(cè)報(bào)告，預(yù)計(jì)本月29號(hào)左右可能出具檢測(cè)報(bào)告書(shū)，待收到檢測(cè)報(bào)告時(shí)，雙方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)異議后發(fā)貨，為雙方合作愉快，請(qǐng)諒解。
同日，原告鑫森公司收到被告方圓公司傳真后，給被告方圓公司復(fù)函：
鄭州方圓耐火材料有限公司：貴公司的傳真已收到，按傳真內(nèi)容，收到質(zhì)檢機(jī)構(gòu)檢測(cè)報(bào)告書(shū)，經(jīng)雙方認(rèn)定合格后，盡快組織發(fā)貨。在元月底將蓄熱室的磚全部發(fā)到我方現(xiàn)場(chǎng)，不要影響我方明年3月1日的焦?fàn)t砌筑安排。
2010年12月14日，被告方圓公司委托國(guó)家耐火材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心對(duì)其生產(chǎn)的硅磚進(jìn)行檢驗(yàn)。2010年12月17日，國(guó)家耐火材料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心作出檢驗(yàn)報(bào)告，認(rèn)為被告方圓公司送檢硅磚合格。
2011年1月12日，被告方圓公司給原告鑫森公司一信函，內(nèi)容為：河北鑫森冶金建材有限公司，我鄭州方圓耐火材料有限公司于2010年8月8日與貴公司簽訂了焦?fàn)t用硅磚買(mǎi)賣(mài)合同，合同第一條規(guī)定在合同生效后十日內(nèi)付定金50萬(wàn)元，貴公司推遲支付長(zhǎng)達(dá)40余天，我方現(xiàn)生產(chǎn)成品6500余噸，剩余產(chǎn)品基本生產(chǎn)完畢，并于2010年12月30日開(kāi)始發(fā)貨，貴方已收到我方成品磚三車(chē)計(jì)126.801噸，由于貴方遲延履行合同，趕上國(guó)內(nèi)各種物資瘋狂漲價(jià)，我公司也受到嚴(yán)重的沖擊，生產(chǎn)成本上漲居高不下（比如氣煤原來(lái)到廠(chǎng)價(jià)790元／噸，漲價(jià)期間1090元／噸），為此我方多次給貴方提出變更合同請(qǐng)求，貴方?jīng)]有明確答復(fù)，我公司在原來(lái)運(yùn)輸價(jià)格不變的基礎(chǔ)上，運(yùn)輸車(chē)輛也難以找到，所以在此電請(qǐng)貴方來(lái)我公司磋商有關(guān)合同履行事宜，貴方于2011年1月7日才委派朱總、連總前來(lái)我公司進(jìn)行了協(xié)商，并承認(rèn)愿意認(rèn)可我方提出的第一個(gè)建議，在現(xiàn)有價(jià)格基礎(chǔ)上每噸增加150元嫌多，愿意每噸提高20-30元，對(duì)我方提出的第二個(gè)建議帶款提貨需要回去后給予答復(fù)，為了供需雙方的友誼能友好的、正常的進(jìn)行，我方再次函告貴方，對(duì)我方提出的兩項(xiàng)建議在5個(gè)工作日內(nèi)給予盡快答復(fù)，否則一切后果由貴公司自負(fù)。特此去函。
2011年1月12日，原告鑫森公司給被告方圓公司發(fā)一傳真，內(nèi)容如下：
鄭州方圓耐火材料有限公司：河北鑫森冶金建材有限公司于2010年8月8日與貴公司簽訂的硅磚供貨合同，按照合同要求，按需方通知時(shí)間供貨，我公司已于2010年12月20日正式發(fā)函通知，但貴公司未能及時(shí)發(fā)貨，現(xiàn)再次以傳真的方式通知貴公司，務(wù)必于2011年1月13日開(kāi)始發(fā)貨，每日發(fā)貨量大于300噸，必須在2011年1月26日前將蓄熱室、斜道的硅磚全部發(fā)到我方施工現(xiàn)場(chǎng)，如貴公司不能按時(shí)發(fā)貨，將構(gòu)成逾期交貨，依照合同將承擔(dān)違約責(zé)任。
2011年1月13日，被告方圓公司收到原告鑫森公司傳真后，給原告鑫森公司回復(fù)一傳真，內(nèi)容如下：
我公司于2011年1月13日上午11時(shí)30分收到貴方的傳真，根據(jù)貴方傳真內(nèi)容，做以下回復(fù)：一、根據(jù)合同第13條約定的違約責(zé)任，貴方已違約付款達(dá)37天，按合同約定承擔(dān)違約金的日5‰計(jì)11312818.4×5‰×37=2092871.4元，至今未有支付。二、我公司按照合同約定按時(shí)發(fā)貨，沒(méi)有違約責(zé)任。三、為了雙方合作愉快，避免影響貴公司筑爐工期，望貴公司接函后速派人前來(lái)簽訂補(bǔ)充合同或變更原來(lái)所簽訂的合同。四、請(qǐng)貴公司于1月15日前（2個(gè)工作日）前來(lái)我公司洽談，否則，貴公司承擔(dān)本合同的全部損失及違約責(zé)任。
2011年1月13日，原告鑫森公司給被告方圓公司回一傳真，內(nèi)容為：鄭州方圓耐火材料有限公司，根據(jù)貴公司1月12日發(fā)來(lái)的傳真內(nèi)容，我公司建議按下列方式執(zhí)行：（1）按照2010年8月8日簽訂的硅磚合同，在原價(jià)格上，每噸增加20-30元。（2）付款方式及其他事宜，仍按原合同執(zhí)行。（3）我公司誠(chéng)心與貴公司繼續(xù)履行合同，共同完成合同事宜，望貴公司講信譽(yù)，重合同。（4）我公司要求貴公司給我公司的發(fā)貨時(shí)間不能改變，即：務(wù)必于2011年1月13日開(kāi)始發(fā)貨，每日發(fā)貨量大于300噸，務(wù)必在2011年1月26日前將蓄熱室、斜道的硅磚全部發(fā)到我方施工現(xiàn)場(chǎng)，如貴公司不能按時(shí)發(fā)貨，將構(gòu)成逾期交貨，依照合同將要承擔(dān)違約責(zé)任。（5）望貴公司接到傳真后8小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)，否則，一切后果由貴公司承擔(dān)。
2011年1月30日，原告鑫森公司又給被告方圓公司一封信函，內(nèi)容大意為：雙方于2010年8月8日簽訂的硅磚買(mǎi)賣(mài)合同已于合同簽訂之日生效，合同中約定的定金是對(duì)合同債權(quán)的擔(dān)保，定金擔(dān)保條款從定金實(shí)際交付之日生效，我延后交付定金，只是定金擔(dān)保條款的生效時(shí)間相應(yīng)的延后，不存在我方違約，更不存在承擔(dān)合同第13條約定的違約責(zé)任的情況，關(guān)于其他硅磚，請(qǐng)貴方于2011年2月10日前全部發(fā)到我方施工現(xiàn)場(chǎng)，請(qǐng)貴方按時(shí)按量供貨，不要再次違約等。
2011年2月21日，原告鑫森公司以被告方圓公司遲延履行供貨義務(wù)，經(jīng)催告在合理期限內(nèi)仍未履行，被告方圓公司的行為已表明不履行主要義務(wù)，違約行為已致雙方簽訂的合同目的不能實(shí)現(xiàn)，嚴(yán)重影響了原告鑫森公司筑爐工程，損失慘重，依照《合同法》第94條的規(guī)定通知原告方圓公司，解除雙方2010年8月8日簽訂的《河北鑫森冶金建材有限公司2×65孔焦?fàn)t硅磚買(mǎi)賣(mài)合同》。
2011年2月22日，被告方圓公司給原告鑫森公司發(fā)一聯(lián)系函，內(nèi)容如下：貴我雙方于2011年2月11日抽檢的產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果已經(jīng)作出，檢驗(yàn)報(bào)告證實(shí)我方生產(chǎn)的產(chǎn)品全部合格，符合合同要求，根據(jù)籌建當(dāng)日貴我雙方商量的結(jié)果，如產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，貴方應(yīng)盡快提貨事宜，現(xiàn)發(fā)貨條件已經(jīng)具備，特通知貴單位：一、在收到聯(lián)系函48小時(shí)內(nèi)，安排人來(lái)我單位協(xié)商合同履行事宜。貴單位的工作人員應(yīng)持有貴單位出具的委托授權(quán)手續(xù)；二、鑒于貴單位在合同履行初期有違約行為，為便于雙方更好的開(kāi)展合作，請(qǐng)貴單位在安排提貨之同時(shí)足額安排現(xiàn)金付款；三、根據(jù)貴我雙方協(xié)商認(rèn)可的會(huì)議記要，請(qǐng)貴單位信守承諾，本著互惠互利的原則，積極履行合同，否則，由此產(chǎn)生的后果由貴單位承擔(dān)。2011年2月23日，被告方圓公司收到被告鑫森公司解除合同的傳真后，認(rèn)為原告鑫森公司解除合同的理由不能成立。
2011年2月12日，原告鑫森公司委托冶金工業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站檢測(cè)中心，對(duì)被告方圓公司生產(chǎn)的硅磚進(jìn)行檢驗(yàn)。2011年2月17日，冶金工業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站檢測(cè)中心作出檢驗(yàn)報(bào)告，認(rèn)為原告方圓公司生產(chǎn)的蓄熱室、斜道的硅磚符合標(biāo)準(zhǔn)。2011年2月22日，原告方圓公司才獲悉冶金工業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站檢測(cè)中心已作出產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)結(jié)論。
雙方發(fā)生糾紛后，原告于2011年4月22日向本院提起訴訟，要求判令被告退還50萬(wàn)元，并支付逾期交貨違約金和損失賠償金1866612元。被告也就合同未違約，要求繼續(xù)履行合同而提起訴訟。本案因被告的訴訟裁定中止本案訴訟。
對(duì)于本案被告方圓公司（另案原告）與原告鑫森公司（另案被告）確認(rèn)合同無(wú)效糾紛一案，本院于2011年7月22日作出了（2011）涉民初字第788號(hào)民事判決，判決主文為：被告河北鑫森冶金建材有限公司于2011年2月22日發(fā)出的解除《河北鑫森冶金建材有限公司2×65孔焦?fàn)t硅磚買(mǎi)賣(mài)合同》的通知無(wú)效。河北鑫森冶金建材有限公司不服判決，提起了上訴。邯鄲市中級(jí)人民法院經(jīng)審理后于2012年2月20日作出（2011）邯市民三終字第200號(hào)民事判決：駁回上訴，維持原判。
以上事實(shí)有原、被告相互往來(lái)的電話(huà)傳真、函件、檢驗(yàn)報(bào)告、公證書(shū)、一、二審民事判決在卷佐證。

本院認(rèn)為，原、被告于2010年8月8日訂立的硅磚買(mǎi)賣(mài)合同，是在誠(chéng)實(shí)信用、平等互利、相互協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂，系雙方真實(shí)意思表示，該合同沒(méi)有違反國(guó)家法律和行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)合法、有效。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定全面履行自己的義務(wù)。在本案中，原、被告約定供貨時(shí)間按需方即原告通知時(shí)間供貨，在合同履行過(guò)程中原告于2010年12月20日開(kāi)始以傳真函件的形式通知被告盡快發(fā)貨，被告回函稱(chēng)檢驗(yàn)報(bào)告尚未作出，根據(jù)合同約定隨貨攜帶相關(guān)合格證和檢驗(yàn)報(bào)告，有待月底報(bào)告作出發(fā)貨，這時(shí)被告不存在違約行為。后原告發(fā)函同意被告在2011年元月底將硅磚全部發(fā)到原告施工現(xiàn)場(chǎng)，在原、被告供貨時(shí)間的協(xié)商中元月底之前履行并無(wú)具體時(shí)間要求。在被告拿到被告單方送檢產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告后，被告送貨126.8噸。隨后被告以產(chǎn)品生產(chǎn)成本上漲要求提價(jià)150元，原告同意提價(jià)20-30元，雙方在2011年2月21日前不斷來(lái)往函件協(xié)商提價(jià)和現(xiàn)金提貨事宜，期間原告也從被告處抽檢產(chǎn)品，送冶金工業(yè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站檢測(cè)中心檢測(cè)，2011年2月17日該中心作出檢驗(yàn)報(bào)告，被告產(chǎn)品合格。至此，雙方應(yīng)嚴(yán)格、全面履行合同，2012年2月22日原告向被告發(fā)出通知解除雙方所簽訂的合同，為此雙方提起訴訟。被告方圓公司以另案起訴原告鑫森公司確認(rèn)合同無(wú)效的訴訟，涉縣人民法院于2011年7月22日作出了（2011）涉民初字第788號(hào)民事判決，判決主文為：被告河北鑫森冶金建材有限公司于2011年2月22日發(fā)出的解除《河北鑫森冶金建材有限公司2×65孔焦?fàn)t硅磚買(mǎi)賣(mài)合同》的通知無(wú)效。河北鑫森冶金建材有限公司不服判決，提起了上訴。邯鄲市中級(jí)人民法院經(jīng)審理后于2012年2月20日作出（2011）邯市民三終字第200號(hào)民事判決：駁回上訴，維持原判。原、被告之間簽訂的合同未解除，且生效判決認(rèn)為原告鑫森公司所稱(chēng)的方圓公司具備送貨條件而不發(fā)貨的理由不能成立，因原告不能證明被告構(gòu)成違約，故原告要求判令被告退還50萬(wàn)元，并支付逾期交貨違約金和損失賠償金1866612元的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》第四十四條、第六十條、第一百一十三條、一百一十四條、一百一十五條之規(guī)定，判決如下：

駁回原告河北鑫森冶金建材有限公司要求判令被告鄭州方圓耐火材料有限公司退還50萬(wàn)元，并支付逾期交貨違約金和損失賠償金1866612元的訴訟請(qǐng)求。
案件受理費(fèi)25732元，訴訟保全費(fèi)5000元，由原告河北鑫森冶金建材有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于邯鄲市中級(jí)人民法院。

審判長(zhǎng) 李振芳
審判員 李同所
代理審判員 程肖芬

書(shū)記員： 申瓊芳