原告京鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱京鑫集團(tuán)）。
法定代表人馬志強，職務(wù)董事長。
地址：石家莊市裕華區(qū)嘉華路9號。
委托代理人高立柱，河北高立柱律師事務(wù)所律師。
委托代理人王祖進(jìn)，該公司職工。
被告保定市鵬銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱鵬銘公司）。
法定代表人劉鐵錘，職務(wù)董事長。
地址：保定市建華北大街559號燕趙大酒店559-4號。
委托代理人劉瀟斌，河北宇昊律師事務(wù)所律師。
被告王某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住保定市清苑縣。
被告彭某（曾用名彭光明），男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住江蘇省豐縣。
被告王和平，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住保定市新市區(qū)富昌路平房5門排號。送達(dá)地址：保定市。

原告京鑫集團(tuán)與被告鵬銘公司、王某某、彭某、王和平建設(shè)工程合同糾紛一案，本院受理后,依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理，原告京鑫集團(tuán)的委托代理人高立柱、王祖進(jìn)，被告鵬銘公司委托代理人劉瀟斌，被告王和平均到庭參加了訴訟，被告王某某，被告彭某經(jīng)本院合法傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2013年12月30日，原告京鑫集團(tuán)與被告鵬銘公司簽訂《沁和家園建設(shè)工程施工管理協(xié)議書》，協(xié)議書載明：工程概況：工程名稱沁和家園。工程承包范圍：施工圖紙范圍的土建、水電、采暖等（甲方鵬銘公司分包項目：土方、地基處理、電梯、消防）。履約保證金的繳納及返還：乙方（京鑫集團(tuán)）向甲方（鵬銘公司）繳納承包工程履約保證金，按建筑面積10萬平米交200萬元；工程主體到正負(fù)零時退還保證金的50%，余款主體第一次撥款時全部退還；乙方須在協(xié)議簽訂時繳納50%履約保證金，自簽訂協(xié)議2月18日內(nèi)乙方進(jìn)場并交齊全部履約保證金，到3月15日不進(jìn)場此協(xié)議自行終止并退還履約保證金。同時該協(xié)議書對結(jié)構(gòu)、工程價款結(jié)算方式、開工時間及工期、付款方式、工程款管理、工程質(zhì)量及保修、施工圖紙及工程資料等雙方均有相關(guān)約定。2015年12月31日，原告京鑫集團(tuán)向被告鵬銘公司交納履約保證金100元。后由于被告鵬銘公司原因原告京鑫集團(tuán)一直未進(jìn)場。
2015年1月23日，被告鵬銘公司全權(quán)委托被告王某某為雄縣郵電小區(qū)（沁和家園）項目工程與原告京鑫集團(tuán)的王祖進(jìn)簽訂《補充協(xié)議書》，該《補充協(xié)議書》載明：我鵬銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司全權(quán)委托的王某某同志為雄縣郵電小區(qū)（沁和家園）項目工程，于京鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司的王祖進(jìn)簽署的施工協(xié)議書，雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：1、本工程確定于2015年4月10日前必須開工基槽挖土，如不能正常開工基槽挖土，我王某某承擔(dān)一切責(zé)任損失。2、本工程在2015年4月10日前進(jìn)場不能正常施工的，我王某某一次性退還保證金225萬元整給王祖進(jìn)。3、如本工程在雙方約定時間內(nèi)正常施工的我王某某退還保證款100萬元整，余款125萬元不在本工程范圍內(nèi)。4、本工程按時開工，還按原合同條款執(zhí)行（工程按時開工，不在交保證金）。5、如工程按時開工，此協(xié)議自行作廢。6、此協(xié)議受法律保護(hù)，具有法律效力。被告彭某、王和平為此《補充協(xié)議書》提供擔(dān)保。后由于被告鵬銘公司原因，原告未能按雙方的約定時間進(jìn)場施工至今，原告遂訴至本院。
上述事實有《沁和家園建設(shè)工程施工管理協(xié)議書》、收款收據(jù)、授權(quán)書、《補充協(xié)議書》及庭審筆錄證實。

本院認(rèn)為，原告京鑫集團(tuán)與被告鵬銘公司簽訂《沁和家園建設(shè)工程施工管理協(xié)議書》系雙方當(dāng)事人真實意思表示，本院予以認(rèn)定。被告鵬銘公司作為施工合同的相對方并實際收取履約保證金100萬元之后，未按約定時間讓原告方進(jìn)場施工，理應(yīng)退還已收取的履約保證金100萬元，原告與被告王某某簽訂的補充協(xié)議中，王某某作為鵬銘公司項目負(fù)責(zé)人身份，其行為系職務(wù)行為，該補充協(xié)議系對原合同開工時間及履約保證金返還問題的協(xié)商變更，協(xié)議中王某某自愿承擔(dān)退還保證金責(zé)任，系出于本人自愿，本院予以確認(rèn)。綜上，被告鵬銘公司與被告王某某應(yīng)共同承擔(dān)退還保證金責(zé)任，并自2015年4月10日按銀行同期貸款利率的標(biāo)準(zhǔn)支付利息。被告彭某、王和平作為保證人未約定保證方式，應(yīng)視為連帶責(zé)任保證，未約定保證期限，保證期限為主債務(wù)履行期屆滿之日起6個月，原告京鑫集團(tuán)未有證據(jù)證實其在保證期限內(nèi)向被告彭某、王和平主張過權(quán)利，故被告彭某、王和平應(yīng)免除保證責(zé)任。被告王某某、彭某經(jīng)本院合法傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟，視為自愿放棄相關(guān)訴訟權(quán)利。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十四條、第一百四十四條，《中華人民共和國合同法》第四十四條、第六十條、第一百零七條，《中華人民共和國擔(dān)保法》第十三條、第十九條、第二十一條、第二十五條的規(guī)定，判決如下：

一、被告鵬銘公司與被告王某某共同退還原告京鑫集團(tuán)保證金100萬元及利息（按銀行同期貸款利率標(biāo)準(zhǔn)自2015年4月10日始至執(zhí)行完畢止）。
上述款項限本判決生效后七日內(nèi)履行。
二、駁回原告京鑫集團(tuán)的其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費13800元，由被告鵬銘公司、王某某負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省保定市中級人民法院。

審判長　　劉子勛 審判員　　李鐵艦 審判員　　常忠學(xué)

書記員：郭智輝