于習(xí)平
顏某某
蔡某某
金軍（黑龍江惠園律師事務(wù)所）
薛景林（黑龍江惠園律師事務(wù)所）

原告于習(xí)平，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，戶籍地黑龍江省賓縣X鄉(xiāng)X村X屯，現(xiàn)住黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)X街X小區(qū)X號(hào)樓X單元X室。
被告顏某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住湖北省孝感市孝南區(qū)X鎮(zhèn)X村X號(hào)。
被告蔡某某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，戶籍地江蘇省宿遷市豫區(qū)X校宿舍X號(hào)，現(xiàn)住黑龍江省雞西市雞冠區(qū)X小區(qū)X層X宿舍樓。
委托訴訟代理人金軍，男，黑龍江惠園律師事務(wù)所律師。
委托訴訟代理人薛景林，男，黑龍江惠園律師事務(wù)所律師。
原告于習(xí)平與被告顏某某、蔡某某勞務(wù)合同糾紛一案，本院于2016年1月19日立案受理。
依法由審判員王愛華適用簡(jiǎn)易程序公開進(jìn)行審理。
因訴訟標(biāo)的額較大，本案轉(zhuǎn)為普通程序，依法組成合議庭，于2016年3月31日公開開庭進(jìn)行了審理。
人民陪審員參與本案事實(shí)認(rèn)定。
原告于習(xí)平，被告顏某某，被告蔡某某及其委托代理人金軍、薛景林到庭參加訴訟。
2016年1月21日至2016年2月27日為中止時(shí)間。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告于習(xí)平訴稱，2015年9月13日，原告帶8名農(nóng)民工進(jìn)駐雞西某廣場(chǎng)工地從事地面找平及墻面送灰工作。
2015年9月20日被告顏某某與原告簽訂了《某回遷樓地面施工協(xié)議》，原告從事地面找平工作，但被告未如約付原告人工費(fèi)，且原材料時(shí)常供不上，致使原告工人不得不停工待料，給原告造成經(jīng)濟(jì)損失。
施工中，被告顏某某又安排原告為抹墻面送灰，口頭約定每平方米按1.70元給付人工費(fèi)。
2015年11月1日，原告與被告蔡某某簽訂補(bǔ)充《協(xié)議書》，約定原告從2015年11月2日晚23時(shí)準(zhǔn)時(shí)供灰，施工完畢，原告以實(shí)際抹灰工程量計(jì)算費(fèi)用，以顏某某出具完工證及結(jié)算單到蔡某某手中結(jié)算工程款。
施工中，原告從蔡某某手中分兩次借資4萬(wàn)元，顏某某付送灰人工費(fèi)1萬(wàn)元，被告尚欠地面找平人工費(fèi)75242元，欠送灰人工費(fèi)16200元，合計(jì)欠91470元。
工程完工后，原告多次向二被告索要人工費(fèi)，但二被告相互推諉，拒不支付。
故原告訴至法院，要求被告立即支付拖欠的人工費(fèi)91470元及遲延履行金22867元，合計(jì)114337元。
后原告變更訴訟請(qǐng)求為要求被告立即支付拖欠的人工費(fèi)91272元及遲延履行金22867元，合計(jì)114139元。
被告顏某某辯稱，原告與被告顏某某簽訂的《某回遷樓地面施工協(xié)議》是在原告、二被告三人口頭協(xié)議好之后簽訂的；被告蔡某某已按此協(xié)議支付原告兩次人工費(fèi)，足以證明被告蔡某某認(rèn)可此協(xié)議，原告的人工費(fèi)由蔡某某直接支付，被告顏某某只出具完成工作的證明，不支付原告人工費(fèi)；且被告蔡某某給被告顏某某的每筆支付款中均未提過要支付原告人工費(fèi)。
綜上，原告對(duì)顏某某的起訴不成立。
被告蔡某某辯稱，被告蔡某某不拖欠原告人工費(fèi)；所欠原告人工費(fèi)應(yīng)由被告顏某某支付，因?yàn)楸桓娌棠衬硨⒛郴剡w樓抹灰工程整體包給了被告顏某某，并且根據(jù)顏某某所完成的實(shí)際工作量足額將工程款支付到位，原告的人工費(fèi)也包括在其中；原告訴狀所稱的遲延履行金無事實(shí)與法律依據(jù)；原告實(shí)際完成工作量、單價(jià)及額外工作價(jià)款都是與被告顏某某約定的，與被告蔡某某無關(guān)。
被告顏某某稱被告蔡某某支付的人工費(fèi)應(yīng)指定發(fā)給誰(shuí)是不現(xiàn)實(shí)的，人工費(fèi)的支付應(yīng)按工作總量進(jìn)行，被告蔡某某所支付的工程款中包括原告的人工費(fèi)；即使被告蔡某某應(yīng)給付原告人工費(fèi)也只應(yīng)給付2015年11月1日原告與被告蔡某某簽訂《協(xié)議書》之后原告所完成工程量的人工費(fèi)。
本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是，一、原告分別與二被告簽訂的協(xié)議是否有效；二、被告拖欠原告人工費(fèi)具體數(shù)額是多少，應(yīng)由誰(shuí)支付；三、原告主張遲延履行金是否合理，應(yīng)否支持。
圍繞以上焦點(diǎn)問題，原、被告進(jìn)行了舉證、質(zhì)證。
原告于習(xí)平為證明自己的主張，向本院提交的證據(jù)有:
證據(jù)一、2015年9月20日原告于習(xí)平與被告顏某某簽訂的《某回遷樓地面施工協(xié)議》復(fù)印件，證明于習(xí)平和顏某某簽訂地面找平協(xié)議對(duì)人工費(fèi)和支付人有約定。
證據(jù)二、2015年11月1日原告于習(xí)平與被告蔡某某簽訂的《協(xié)議書》，證明被告蔡某某未支付原告人工費(fèi)。
證據(jù)三、拖欠工資明細(xì)表、顏某某簽名的“承認(rèn)”，證明被告欠原告人工費(fèi)雖寫成91470元，但實(shí)為91272元。
被告顏某某對(duì)原告提交的證據(jù)一、二、三均無異議。
被告蔡某某對(duì)證據(jù)一真實(shí)性無異議，對(duì)證明問題有異議，提出該協(xié)議是原告與被告顏某某簽訂的，與蔡某某無關(guān)。
對(duì)證據(jù)二真實(shí)性無異議，對(duì)證明問題有異議，提出簽完協(xié)議后，原告未按協(xié)議履行義務(wù)。
對(duì)證據(jù)三有異議，提出被告蔡某某已通過勞動(dòng)局將工程款183萬(wàn)元付給被告顏某某，此證據(jù)與己無關(guān)。
被告顏某某為證明自己的主張，向本院提交的證據(jù)有:
證據(jù)一、2015年9月20日原告于習(xí)平與被告顏某某簽訂的《某回遷樓地面施工協(xié)議》復(fù)印件，證明原告于習(xí)平地面找平人工費(fèi)應(yīng)由蔡某某支付。
證據(jù)二、2015年11月1日原告于習(xí)平與被告蔡某某簽訂的《協(xié)議書》復(fù)印件，證明于習(xí)平地面找平和送灰人工費(fèi)均應(yīng)由蔡某某支付。
證據(jù)三、顏某某出具的借條復(fù)印件、2015年11月30日二被告簽訂的《協(xié)議書》復(fù)印件、回遷樓抹灰已完成工程量單2頁(yè)，證明蔡某某還欠顏某某抹灰人工費(fèi)。
證據(jù)四、2015年7月末二被告簽訂的《承包勞務(wù)合同》復(fù)印件，證明二被告之間勞務(wù)關(guān)系。
對(duì)被告顏某某提交的證據(jù)一，原告無異議。
被告蔡某某對(duì)證據(jù)真實(shí)性無異議，對(duì)證明問題有異議，提出二被告之間已簽訂協(xié)議，該證據(jù)與己無關(guān)。
對(duì)證據(jù)二，原告無異議。
被告蔡某某對(duì)證據(jù)真實(shí)性無異議，對(duì)證明問題有異議，提出簽完此協(xié)議后，工程款通過勞動(dòng)局給被告顏某某了，應(yīng)由顏某某給付原告人工費(fèi)。
對(duì)證據(jù)三，原告對(duì)其中顏某某出具的借條復(fù)印件、《協(xié)議書》復(fù)印件無異議；對(duì)回遷樓抹灰已完成工程量單提出不清楚。
被告蔡某某對(duì)顏某某出具的借條復(fù)印件、《協(xié)議書》復(fù)印件無異議；對(duì)回遷樓抹灰已完成工程量單有異議，提出系被告顏某某自己書寫，不合法，無效。
對(duì)證據(jù)四，原告、被告蔡某某均無異議。
被告蔡某某為證明自己的主張，向本院提交的證據(jù)有:
證據(jù)一、雞西某回遷樓抹灰及未抹灰工程量清算預(yù)算單8張、回遷樓抹灰未完成清單及照片復(fù)印件139張、罰款通知單6張、罰款單復(fù)印件3張，證明被告蔡某某已委托第三方核量，不欠工程款。
證據(jù)二、U盤（工程建筑圖紙），證明被告蔡某某不欠原告及被告顏某某錢。
證據(jù)三、借條復(fù)印件9張、某銀行客戶回單復(fù)印件、收條復(fù)印件4張，證明按實(shí)際工程量，被告蔡某某共支付給被告顏某某1830250元，工程款已全部付清，且超額給付。
證據(jù)四、某局某建筑工程有限公司與秦皇島市某工程有限公司簽訂的《雞西某廣場(chǎng)回遷樓二次結(jié)構(gòu)及粗裝修工程施工承包合同》，證明工程來源合法性。
原告對(duì)被告蔡某某提交的證據(jù)一、二、三、四均無異議。
被告顏某某對(duì)證據(jù)四無異議；對(duì)證據(jù)一、二、三均有異議，對(duì)證據(jù)一提出核量時(shí)顏某某未參加不認(rèn)可，質(zhì)量問題由蔡某某負(fù)責(zé)與己無關(guān)，被告蔡某某尚欠己80多萬(wàn)元工程款。
對(duì)證據(jù)二真實(shí)性無異議，對(duì)證明問題有異議，提出證明不了被告蔡某某不欠顏某某錢，應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)核算工程量。
對(duì)證據(jù)三提出是本人簽字的條認(rèn)可，不是本人簽字的條不認(rèn)可。
本院認(rèn)為，被告蔡某某無建筑施工資質(zhì)，借用秦皇島市某工程有限公司資質(zhì)與某局某工程有限公司簽訂勞務(wù)分包合同，取得工程后，又以個(gè)人名義分別與均無建筑施工資質(zhì)的被告顏某某及原告簽訂《承包勞務(wù)合同》、《協(xié)議書》，被告顏某某又與原告簽訂《某回遷樓地面施工協(xié)議》，依據(jù)法律規(guī)定《承包勞務(wù)合同》、《某回遷樓地面施工協(xié)議》、《協(xié)議書》均無效，但因二被告認(rèn)可按協(xié)議與原告進(jìn)行結(jié)算，故原告主張被告給付人工費(fèi)的訴訟請(qǐng)求成立，本院予以支持。
因原告于習(xí)平在2015年11月1日前是給被告顏某某施工，2015年11月1日后才直接給被告蔡某某施工，且《協(xié)議書》也只能證實(shí)被告蔡某某給原告結(jié)算的應(yīng)是原告在2015年11月1日后完成工程量的人工費(fèi)，故2015年11月1日前原告的人工費(fèi)應(yīng)由被告顏某某給付，之后的人工費(fèi)應(yīng)由被告蔡某某給付；但因2015年11月1日前后原告完成的工程量無法區(qū)分，且被告蔡某某將某廣場(chǎng)回遷樓抹灰工程承包給了被告顏某某，并已給付被告顏某某一百余萬(wàn)元工程款，故尚欠原告的人工費(fèi)應(yīng)由被告顏某某給付；又因被告顏某某認(rèn)可尚欠原告人工費(fèi)91272元，故被告顏某某應(yīng)給付原告人工費(fèi)91272元。
被告顏某某給付此款后可另行與被告蔡某某進(jìn)行結(jié)算。
因原、被告未就遲延履行金進(jìn)行約定，故原告遲延履行金應(yīng)從2015年11月16日起按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)算。
原告于習(xí)平、被告顏某某稱2015年11月1日前原告的人工費(fèi)亦由被告蔡某某給付的辯解，因無其他證據(jù)佐證，理由不成立，本院不予采信。
至于二被告之間工程結(jié)算情況與本案無關(guān)，二被告可另行主張權(quán)利。
依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條 ?，《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條 ?第五項(xiàng) ?、第六十條 ?、第二百六十九條 ?，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條 ?、第十七條 ?、第二十六條 ?第二款 ?，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條 ?之規(guī)定，判決如下:
一、被告顏某某于本判決生效后二十日內(nèi)給付原告于習(xí)平人工費(fèi)91272元，支付2015年11月16日起至2016年4月26日止的利息1765元（以91272元為基數(shù)，按月利率0.36%計(jì)算），2016年4月26日起至實(shí)際給付所欠人工費(fèi)之日止的利息以91272元為基數(shù)，按月利率0.36%計(jì)算；
二、駁回原告于習(xí)平要求被告蔡某某給付所欠人工費(fèi)及遲延履行金的訴訟請(qǐng)求。
如果被告顏某某未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)2587元，原告已墊付。
由原告承擔(dān)461元，被告顏某某承擔(dān)2126元同上款一并給付原告。
如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于黑龍江省雞西市中級(jí)人民法院。

本院認(rèn)為，被告蔡某某無建筑施工資質(zhì)，借用秦皇島市某工程有限公司資質(zhì)與某局某工程有限公司簽訂勞務(wù)分包合同，取得工程后，又以個(gè)人名義分別與均無建筑施工資質(zhì)的被告顏某某及原告簽訂《承包勞務(wù)合同》、《協(xié)議書》，被告顏某某又與原告簽訂《某回遷樓地面施工協(xié)議》，依據(jù)法律規(guī)定《承包勞務(wù)合同》、《某回遷樓地面施工協(xié)議》、《協(xié)議書》均無效，但因二被告認(rèn)可按協(xié)議與原告進(jìn)行結(jié)算，故原告主張被告給付人工費(fèi)的訴訟請(qǐng)求成立，本院予以支持。
因原告于習(xí)平在2015年11月1日前是給被告顏某某施工，2015年11月1日后才直接給被告蔡某某施工，且《協(xié)議書》也只能證實(shí)被告蔡某某給原告結(jié)算的應(yīng)是原告在2015年11月1日后完成工程量的人工費(fèi)，故2015年11月1日前原告的人工費(fèi)應(yīng)由被告顏某某給付，之后的人工費(fèi)應(yīng)由被告蔡某某給付；但因2015年11月1日前后原告完成的工程量無法區(qū)分，且被告蔡某某將某廣場(chǎng)回遷樓抹灰工程承包給了被告顏某某，并已給付被告顏某某一百余萬(wàn)元工程款，故尚欠原告的人工費(fèi)應(yīng)由被告顏某某給付；又因被告顏某某認(rèn)可尚欠原告人工費(fèi)91272元，故被告顏某某應(yīng)給付原告人工費(fèi)91272元。
被告顏某某給付此款后可另行與被告蔡某某進(jìn)行結(jié)算。
因原、被告未就遲延履行金進(jìn)行約定，故原告遲延履行金應(yīng)從2015年11月16日起按中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率計(jì)算。
原告于習(xí)平、被告顏某某稱2015年11月1日前原告的人工費(fèi)亦由被告蔡某某給付的辯解，因無其他證據(jù)佐證，理由不成立，本院不予采信。
至于二被告之間工程結(jié)算情況與本案無關(guān)，二被告可另行主張權(quán)利。

依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條 ?，《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條 ?第五項(xiàng) ?、第六十條 ?、第二百六十九條 ?，《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條 ?、第十七條 ?、第二十六條 ?第二款 ?，《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條 ?之規(guī)定，判決如下:
一、被告顏某某于本判決生效后二十日內(nèi)給付原告于習(xí)平人工費(fèi)91272元，支付2015年11月16日起至2016年4月26日止的利息1765元（以91272元為基數(shù)，按月利率0.36%計(jì)算），2016年4月26日起至實(shí)際給付所欠人工費(fèi)之日止的利息以91272元為基數(shù)，按月利率0.36%計(jì)算；
二、駁回原告于習(xí)平要求被告蔡某某給付所欠人工費(fèi)及遲延履行金的訴訟請(qǐng)求。
如果被告顏某某未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條 ?之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)2587元，原告已墊付。
由原告承擔(dān)461元，被告顏某某承擔(dān)2126元同上款一并給付原告。

審判長(zhǎng)：王愛華

書記員：蓋婷