原告：劉某某，女，xxxx年xx月xx日出生，漢族，住上海市徐匯區(qū)。
　　委托訴訟代理人：葛寧鶴，上海市東吳律師事務(wù)所律師。
　　被告：上海安皇家具有限公司,住所地上海市普陀區(qū)。
　　法定代表人：周雙鳳。
　　原告劉某某與被告上海安皇家具有限公司(以下簡(jiǎn)稱安皇公司)定作合同糾紛一案，本院于2019年1月3日立案后，依法適用普通程序，公開開庭進(jìn)行了審理。劉某某的委托訴訟代理人葛寧鶴到庭參加訴訟。安皇公司經(jīng)公告送達(dá)開庭傳票，未到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　劉某某向本院提出訴訟請(qǐng)求：1.判令解除劉某某與安皇公司于2017年7月2日簽訂的《家具設(shè)計(jì)制作安裝合同》,并判令安皇公司返還定做款152,000元；2.判令安皇公司支付劉某某拆除定做物導(dǎo)致的裝修損失13,750元；3.判令安皇公司向劉某某支付因拖延工期導(dǎo)致劉某某不能入住而在外租房的損失96,000元(按每月8,000元的標(biāo)準(zhǔn),從2017年9月2日起計(jì)算至2017年12月2日止和從2018年5月2日起計(jì)算至2019年2月2日止)。事實(shí)與理由：2017年7月2日，劉某某與安皇公司簽訂《家具設(shè)計(jì)制作安裝合同》，約定安皇公司負(fù)責(zé)劉某某位于上海市徐匯區(qū)瑞金南路XXX號(hào)XXX樓XXX室全屋的家具設(shè)計(jì)安裝工作，合同總金額為16萬元,交貨日期為合同首付款次日起的60天內(nèi)。合同簽訂當(dāng)日，劉某某向安皇公司支付了首付款8萬元。此后陸續(xù)付款，共計(jì)向安皇公司支付了152,000元。然安皇公司卻延遲交付定做的家具。在交付家具后,劉某某又發(fā)現(xiàn)定做的家具存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題,主要表現(xiàn)尺寸不符、色差明顯以及柜門開裂等問題，安皇公司對(duì)以上問題予以承認(rèn)。2018年2月1日，安皇公司就上述問題出具了《家具設(shè)計(jì)制作補(bǔ)充協(xié)議》,承諾對(duì)相關(guān)部位予以更換，但安皇公司未能兌現(xiàn)其承諾。劉某某認(rèn)為,雙方簽訂的合同合法有效,受法律保護(hù)。安皇公司交付的家具存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題，且交貨時(shí)間嚴(yán)重拖延，已經(jīng)構(gòu)成根本違約，故請(qǐng)求法院判如所請(qǐng)。訴訟中，劉某某補(bǔ)充意見：雙方在2019年1月31日達(dá)成和解協(xié)議，安皇公司在和解協(xié)議中承認(rèn)存在過錯(cuò)，并承諾一次性補(bǔ)償劉某某13萬元，并承諾在2019年2月1日支付給劉某某，若不支付，則安皇公司承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，然安皇公司仍未能履約。
　　安皇公司未做答辯。
　　根據(jù)當(dāng)事人的陳述和經(jīng)審查確認(rèn)的證據(jù)，本院認(rèn)定事實(shí)如下：
　　劉某某是上海市徐匯區(qū)瑞金南路XXX號(hào)XXX樓XXX室房屋(下簡(jiǎn)稱涉訟房屋)的產(chǎn)權(quán)人之一。
　　2017年7月2日，劉某某與安皇公司簽訂《家具設(shè)計(jì)制作安裝合同》，約定：甲方(購(gòu)買方)為劉某某，乙方(供貨方)為安皇公司；項(xiàng)目名稱為瑞金南路XXX號(hào)XXX樓XXX室全屋定制；甲方向乙方購(gòu)買木門/樓梯/家具/護(hù)墻板等產(chǎn)品并由乙方負(fù)責(zé)安裝；木制品材質(zhì)分別為門、套、材質(zhì)為北美櫻桃原木，柜體材質(zhì)為柳校多層生態(tài)板免漆，柜門為北美櫻桃原木+實(shí)木貼皮原木木皮及北美櫻桃原木柜門,具體按合同，顏色為安裝色板，色卡以打樣色為準(zhǔn)(以色板為準(zhǔn)1-90%)；家具等木制品總金額為160,000(含油漆、運(yùn)輸、測(cè)量設(shè)計(jì)深化、安裝，不含稅票、外地運(yùn)費(fèi)，如需開稅票另加9%)；甲乙雙方簽訂本合同時(shí)甲方首付50%(即8萬元)，色板打好給業(yè)主確認(rèn)后付30%(即48,000元)，送貨前付款15%(即24,000元)，安裝結(jié)束付款5%(即8,000元)；交貨日期為60天(以匯首付款次日、具備下單尺寸起為生產(chǎn)周期)安裝內(nèi)(以客戶確認(rèn)清單明細(xì)、圖紙按合同支付定金、公司精量尺開始計(jì)、節(jié)假日延續(xù)；若因付款未及時(shí)支付,色板、圖紙、鎖具未及時(shí)選定,發(fā)貨日期將延續(xù))；甲方的職責(zé)包括對(duì)乙方提交的各階段性工作進(jìn)行檢查及審核、依合同要求向乙方支付合同價(jià)款、簽訂合同后的半月內(nèi)提供好鎖具/色卡，以免影響工期；乙方必須按照本合同的規(guī)定選用材料并接受甲方檢查驗(yàn)收,否則,甲方有權(quán)拒收并據(jù)此解除合同；乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)保量完成工作，嚴(yán)格根據(jù)甲方確定材質(zhì)、樣品為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施，如乙方延期交貨,按國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)賠付；如乙方按時(shí)交貨,因?yàn)榧追皆虿荒馨磿r(shí)出貨安裝,給乙方造成庫(kù)存積壓,一個(gè)月以上的,甲方向乙方支付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),同時(shí)應(yīng)按合同規(guī)定支付乙方相應(yīng)的貨款；乙方負(fù)責(zé)上門測(cè)量,根據(jù)甲方工地實(shí)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)并安排生產(chǎn),乙方負(fù)責(zé)根據(jù)其實(shí)地測(cè)量而后生產(chǎn)出的木門/門套能跟甲方工地待安裝門洞完全吻合；乙方承諾其生產(chǎn)并為甲方安裝的木制品的保質(zhì)期限為十年(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為一年)，因人為因素、自然災(zāi)害都不屬于保修范圍；在質(zhì)量保修期內(nèi),甲方發(fā)現(xiàn)乙方定制產(chǎn)品質(zhì)量或者規(guī)格不符,乙方必須進(jìn)行維修或更換；保修期間,乙方應(yīng)在接到維修通知后一周內(nèi)派人維修,所需費(fèi)用由乙方承擔(dān)；按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；甲方驗(yàn)收后,對(duì)短期內(nèi)驗(yàn)收難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,保修期內(nèi)發(fā)生問題,由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)修復(fù)；甲方未按合同約定及時(shí)支付合同款,乙方可停止下一道工序,由此造成的損失以及工期的延誤由甲方承擔(dān)。在該合同中，安皇公司指定的賬戶為周某某名下的建設(shè)銀行上海泗涇支行(賬號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)、農(nóng)業(yè)銀行上海虹橋商務(wù)區(qū)支行(賬號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)、工商銀行上海松江支行(賬號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX)。當(dāng)日，劉某某支付安皇公司首付款8萬元。
　　2017年7月13日，劉某某通過案外人田某某將48,000元現(xiàn)金存入安皇公司指定的周某某XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的賬戶內(nèi)。同年10月9日，劉某某通過案外人田某某將24,000元轉(zhuǎn)賬給安皇公司指定的周某某XXXXXXXXXXXXXXXXXXX的賬戶內(nèi)。
　　2018年2月1日，劉某某與安皇公司簽訂《家具設(shè)計(jì)制作補(bǔ)充協(xié)議》，約定：甲方(購(gòu)買方)為劉某某，乙方(供貨方)為安皇公司；由于在安裝過程中,發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品多次出現(xiàn)客廳櫥柜尺寸不符、色差明顯以及臥室櫥柜門板漆面開裂等問題,為了使甲方安心使用無后顧之憂,乙方將暫時(shí)退還甲方5,000元作為質(zhì)保金,待乙方完成相應(yīng)整改后三個(gè)月(下簡(jiǎn)稱觀察期)后,甲方對(duì)產(chǎn)品使用無異議后5個(gè)工作日內(nèi)向乙方支付質(zhì)保金；如觀察期內(nèi)乙方產(chǎn)品又發(fā)生上述質(zhì)量問題,則乙方應(yīng)免費(fèi)重新整改,直至問題解決,觀察期自重新整改完畢之日重新起計(jì)；由于乙方的原因,導(dǎo)致了延期交付產(chǎn)品，乙方因此愿意就合同價(jià)款減免甲方1萬元，作為對(duì)甲方延期入住的賠償；由于乙方產(chǎn)品在觀察期內(nèi)再次發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量大面積開裂，經(jīng)過雙方友好協(xié)商,乙方將開裂的產(chǎn)品重做,并免費(fèi)予以更換，更換前乙方的產(chǎn)品應(yīng)充分予以烘干及散味；乙方免費(fèi)更換產(chǎn)品為主臥房門1樘(櫻桃木)、衛(wèi)生間門1樘(櫻桃木)、次臥房門1樘(櫻桃木)、廚房櫥柜面板5扇(櫻桃木)、主臥衣柜面板14塊(櫻桃木)、客廳櫥柜面板15塊(櫻桃木)、玄關(guān)柜體1套(櫻桃木)、次臥衣柜面板13塊(櫻桃木)。
　　2018年9月10日，劉某某委托律師致安皇公司《律師函》，稱：“……據(jù)委托人反映，2017年7月2日……合同總標(biāo)的為160,000元，委托人已經(jīng)支付了152,000元。然家具安裝后，委托人發(fā)現(xiàn)定做家具存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題，主要問題包括客廳櫥柜尺寸不符、色差明顯，臥室櫥柜門板漆面開裂等問題，導(dǎo)致委托人無法按期入住房屋。以上情況委托人向你公司反映后，經(jīng)你公司上門查看也予以認(rèn)可，并提出修理方案和更換產(chǎn)品清單。然而時(shí)隔多月經(jīng)過多次討論和上門維修仍未達(dá)到預(yù)期效果。為此你公司于2018年8月承諾退還業(yè)主100,000元貨款作為補(bǔ)償，雙方互不追究任何責(zé)任，然至今業(yè)主未收到補(bǔ)償款。鑒于以上情況，本律師認(rèn)為由于你公司提供的定制家具未能符合合同要求，且經(jīng)過多次修理仍未達(dá)到預(yù)期效果，無論從產(chǎn)品質(zhì)量上還是交貨時(shí)間上均構(gòu)成了違約。本律師根據(jù)委托人的授權(quán)，依據(jù)合同約定和法律規(guī)定向你公司致函如下：一、請(qǐng)你公司在收到本律師函后5日內(nèi)將人民幣100,000元補(bǔ)償款支付給委托人。(若你公司拒收，或你公司注冊(cè)地址無法收件，拒收或郵件退回之日視為本律師函已經(jīng)送達(dá))。二、若你公司在以上期限內(nèi)仍未付款，委托人保留要求你公司全額退款，并要求你公司賠償定制家具拆除后裝修損失以及無法入住在外租房損失的權(quán)利，屆時(shí)你公司將面臨更巨之義務(wù)”。該《律師函》于當(dāng)月12日被代簽收。
　　2019年1月30日，劉某某(甲方)與安皇公司(乙方)簽訂《和解協(xié)議》，約定：“甲乙雙方就上海市徐匯區(qū)瑞金南路XXX號(hào)XXX樓XXX室房屋(下稱該房屋)全屋家具定做合同糾紛一案已由徐匯區(qū)人民法院受理，鑒于定做商品的質(zhì)量缺陷，甲方向乙方索賠27萬余元?，F(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成庭外和解協(xié)議如下：一、乙方一次性補(bǔ)償甲方人民幣壹拾叁萬元整，甲方放棄對(duì)該房屋全屋家具定做合同糾紛的索賠。二、以上補(bǔ)償款乙方應(yīng)于2019年2月1日前支付給甲方，若屆時(shí)乙方未足額支付補(bǔ)償款，則甲方有權(quán)按照訴訟請(qǐng)求明確的27萬元向乙方索賠。三、甲方足額收到以上補(bǔ)償款后2日內(nèi)，向徐匯區(qū)人民法院撤訴，雙方就該定做合同糾紛無其他爭(zhēng)議。本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字或蓋章后生效”。雙方分別在該協(xié)議甲方、乙方處簽字，安皇公司并在乙方處蓋章。
　　2019年8月5日，劉某某的委托訴訟代理人向本院書面表示：“在2019年2月2日，原告收到由周*妹向原告匯款人民幣30,000元”。在其提供的《借記卡賬戶歷史明細(xì)清單》中記載：2019年2月2日，周*妹將30,000元由賬號(hào)為XXXXXXXXX*****0414的賬戶轉(zhuǎn)入劉某某的賬戶內(nèi)。在摘要中記載：“瑞金南路木制品劉某某”。
　　審理中，劉某某陳述，其訴請(qǐng)2所涉之裝修損失13,750元尚未發(fā)生，定作物尚未拆除，該款是劉某某自己估計(jì)的價(jià)格，若雙方的合同價(jià)解除，則該損失必然發(fā)生。
　　審理中，劉某某提供照片、“瑞金南路XXX弄XXX號(hào)1601室墻紙全款27,500元整”的收據(jù)、《墻紙訂購(gòu)合同》，稱定做家具的拆除會(huì)導(dǎo)致墻紙的損壞，墻紙的總價(jià)為27,500元。
　　審理中，劉某某向本院提供其于2017年2月25日至2017年11月24日租借上海南浦瑞峰酒店31301房間、31302房間的付款憑證(31301房間每月5,000元，31302房間每月2,500元)、2018年5月8日至2018年12月7日租借上海南浦瑞峰酒店31601房間的付款憑證(其中2018年5月8日至2018年10月7日為每月5,000元，2018年10月8日、至2018年12月7日為每月7,000元)、2018年5月8日至2018年12月7日租借上海南浦瑞峰酒店31602房間的付款憑證(每月3,000元)。
　　審理中，劉某某稱，安皇公司是在2017年1月左右交貨。
　　訴訟中，劉某某表示，鑒于劉某某與安皇公司于2019年1月30日簽訂《和解協(xié)議》，后安皇公司向劉某某支付3萬元，剩余部分安皇公司未履約，故劉某某有權(quán)要求安皇公司按照27萬元向劉某某支付(扣除已付3萬元后為24萬元)，該27萬元已包括安皇公司應(yīng)返還的定做款及相應(yīng)損失。
　　本院認(rèn)為，依法成立的合同受法律保護(hù)。劉某某與安皇公司簽訂的《家具設(shè)計(jì)制作安裝合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容和形式均未違反我國(guó)法律、行政法規(guī)的禁止性規(guī)定，故為有效合同，雙方均應(yīng)恪守。根據(jù)本院查明的事實(shí)，安皇公司制作的主臥房門、衛(wèi)生間門、次臥房門、廚房櫥柜面板、客廳櫥柜面板、玄關(guān)柜體等存在質(zhì)量問題，安皇公司在《和解協(xié)議》中也確認(rèn)定做的商品存在質(zhì)量缺陷，且該質(zhì)量問題安皇公司一直未能解決，導(dǎo)致劉某某的合同目的無法實(shí)現(xiàn)，因此劉某某有權(quán)要求解除上述《家具設(shè)計(jì)制作安裝合同》。至于定做款的返還及損失的賠償，鑒于雙方曾經(jīng)在本案審理中自行達(dá)成庭外和解協(xié)議，該協(xié)議的內(nèi)容于法無悖，故該協(xié)議對(duì)雙方當(dāng)事人均具有法律約束力。鑒于雙方在該協(xié)議中約定，若安皇公司在2019年2月1日前未足額支付劉某某13萬元補(bǔ)償款，則劉某某有權(quán)按照27萬元向安皇公司索賠。經(jīng)查，安皇公司在《和解協(xié)議》簽訂后僅向劉某某支付了3萬元，未按足額支付?，F(xiàn)劉某某在訴訟中要求安皇公司該此《和解協(xié)議》的約定支付24萬元，于法有據(jù)，本院予以支持。安皇公司經(jīng)本院合法傳喚未到庭，視為其放棄自己的訴訟權(quán)利。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六條、第八條、第九十四條第四項(xiàng)、第九十七條、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百四十四條規(guī)定，判決如下：
　　一、解除劉某某與上海安皇家具有限公司于2017年7月2日簽訂的《家具設(shè)計(jì)制作安裝合同》；
　　二、上海安皇家具有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)返還劉某某定做款并賠償損失共計(jì)24萬元。
　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付延期履行期間的債務(wù)利息。
　　案件受理費(fèi)5227元，由上海安皇家具有限公司負(fù)擔(dān)。
　　財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)1829元，由上海安皇家具有限公司負(fù)擔(dān)。
　　如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按照對(duì)方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級(jí)人民法院?！　?br/>　　
　　
　　

審判員：李桂琴

書記員：王兆根