国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

劉某與姜某建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

劉某
孫冰(河北泰通律師事務(wù)所)
米偉麗(河北定州北城區(qū)順達(dá)法律服務(wù)所)
姜某
黃振朝(河北順治律師事務(wù)所)

原告:劉某,女,漢族,xxxx年xx月xx日出生,住保定市容城縣。
委托代理人孫冰,河北泰通律師事務(wù)所律師。
委托代理人米偉麗,定州市北城區(qū)順達(dá)法律服務(wù)所法律工作者。
被告:姜某,女,漢族,xxxx年xx月xx日出生,住保定市滿城縣。
委托代理人黃振朝,河北順治律師事務(wù)所律師。
原告劉某與被告姜某建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院2015年8月5日立案受理,2016年6月6日作出(2015)定民初字第2328號民事判決。
判后,原告劉某不服提出上訴。
2016年11月1日保定市中級人民法院作出(2016)冀06民終3843號民事裁定,將本案發(fā)回本院重審。
本院另行依法組成合議庭,公開開庭進(jìn)行了審理。
原告劉某及其委托代理人孫冰、米偉麗,被告姜某及其委托代理人黃振朝到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告劉某向本院提出訴訟請求如下:判令被告姜某返還原告劉某裝修施工款158610元。
事實與理由:2014年12月5日,我與被告簽訂定州市盛世豪庭幼兒園施工合同,由被告承擔(dān)幼兒園裝修施工工程并約定工程期限、工程質(zhì)量、工程價款的支付與結(jié)算等,施工合同預(yù)算額為590000元。
自合同簽訂后原告陸續(xù)向被告支付施工款共計570000元,但被告進(jìn)場后以種種理由拖延施工期限,甚至于2015年2月16日停止施工,嚴(yán)重影響了工程的交付及投入使用。
在原告多次催促下,雙方于2015年5月18日就幼兒園的裝修施工簽訂補充協(xié)議,重新約定了未完成的9項施工項目并約定如違約每延遲一天扣除10000元工程款,補充協(xié)議簽訂后,被告仍未按約定時間完成裝修工程。
連同后增加的工程款43700元,裝修工程總價款為633700元,但被告只完成409390元價款的工程,剩余224310元價款工程被告未完工,自己給付被告的568000元施工款中,多給付被告的158610元工程款,被告應(yīng)予返還。
被告辯稱,原告所訴不屬實,雙方簽訂的《施工合同》價款590000元,不包括后來增加的工程價款41240元;被告在原告處實際支取518000元,并且包括后來增加的工程款41240元;被告給原告所施工的實際工程值已達(dá)到570599.28元,原告還應(yīng)支付我52599.28元。
原告要求返還裝修工程款158610元,沒有事實和法律依據(jù),應(yīng)依法駁回原告的訴訟請求。
本院經(jīng)開庭審理查明認(rèn)定事實如下:2014年原告劉某與案外人馬巖協(xié)商共同開辦幼兒園事宜,后在定州市商業(yè)北街盛世豪庭小區(qū)選好合適房屋,并決定使用被告的裝修設(shè)計方案為盛世豪庭小區(qū)劍橋幼兒園進(jìn)行裝修。
2014年11月30日原告給付被告定金3000元。
2014年12月5日原、被告簽訂《施工合同》,原告將上述幼兒園裝修工程發(fā)包給被告施工。
合同約定建筑面積1100平方米,工程造價590000元,施工范圍詳見報價單,工程期限60天,自2014年12月5日開工,2015年2月5日(年前)竣工驗收。
合同約定開工前1日內(nèi),原告支付給被告不少于合同總價60%的預(yù)付款354000元,施工中期1個月原告支付被告不少于合同總價款35%的預(yù)付款206500元,工程竣工驗收后5天內(nèi),原告支付給被告不少于合同總價5%的工程款29500元。
如原告拖欠工程款或尾款,應(yīng)向被告支付拖欠金額日萬分之五的違約金,拖欠工程款而影響工程進(jìn)度造成被告停工、窩工損失的,由原告承擔(dān)。
如被告拖延工期,應(yīng)向原告支付未完成工程量金額日萬分之五的違約金。
原告如需設(shè)計變更,必須另行協(xié)商,被告才予實施。
若發(fā)生增加費用(包括返工損失、停工、窩工等實際損失)由原告負(fù)責(zé),并調(diào)整合同造價。
工程總造價金額根據(jù)實際施工項目做增減項金額調(diào)整,增減項金額在二期款中一次付清。
合同約定了因原告提出增、減項目而造成重大設(shè)計變更,因而影響進(jìn)度的,未按合同規(guī)定支付預(yù)付款、工程款而影響施工等致使工期順延的情形。
合同還約定任何一方不得單方終止合同,否則支付合同總造價的30%的違約金。
2014年12月8日被告將工程材料拉到施工現(xiàn)場,當(dāng)日原告未按約定預(yù)付被告354000元工程款,次日原告合伙人馬巖預(yù)付被告工程款50000元。
2014年12月12日原、被告及馬巖商定,原告再支付被告50000元工程款,連同馬巖12月8日支付的50000元,被告給原告打下100000元的收據(jù)一張。
原告因合伙事務(wù)與馬巖產(chǎn)生矛盾,2015年1月14日馬巖及其親屬與原告在幼兒園發(fā)生爭執(zhí),原告打110報警,馬巖讓被告的工人離開施工現(xiàn)場,稱和原告的糾紛解決后才能繼續(xù)裝修,并將幼兒園大門鎖上不許他人進(jìn)出,致被告因此無法正常施工。
2015年3月8日,因原告未按約定期限給付馬巖欠款185650元,馬巖派人守在幼兒園,又導(dǎo)致被告無法施工。
原告向北城派出所報警。
被告催促將幼兒園門鎖打開,以便趕緊施工,盡快將后期工程做完,但仍未能正常施工。
2015年4月3日,原告與馬巖就馬巖退伙事宜簽訂協(xié)議書,由原告退還馬巖出資款480650元后,原告單獨享有劍橋幼兒園經(jīng)營管理權(quán)及所有權(quán)。
原告與馬巖雙方糾紛解決后,對被告稱可以開工,被告稱因為之前所做的工程量多于原告支付的工程款,故后期幾項成品安裝工程到一批貨,原告應(yīng)支付一次款。
2015年5月15日被告在保定訂做的儲物柜成品做好,雙方商定貨到付款,被告將儲物柜運到幼兒園并要求原告當(dāng)場付款,但原告收下貨物未付款。
5月16日被告去幼兒園就付款問題與原告進(jìn)行交涉,原告稱可以給付被告50000元工程款,前提是被告必須先把陽光房安裝上。
之后,雙方商定5月18日去訂做陽光房的清苑縣某門窗店進(jìn)行交易。
2015年5月18日,原、被告就幼兒園工程付款方式及工程進(jìn)度簽訂補充《協(xié)議書》,雙方約定陽光房、木地板、一個教室軟包、燈安裝、教室柜子、一樓衛(wèi)生間里門柜、所有門鎖修補、外墻線開口、東門與廚房之間設(shè)計圖,以上九項2015年6月1日工程完成。
支付完前期款項,尾款所剩15700元分兩次支付,2015年7月1日支付7850元、8月1日支付7850元。
如原告違約延遲一天處罰10000元,被告如違約,延遲一天扣除10000元工程款。
協(xié)議簽訂當(dāng)日,被告給原告打下一張50000元的收據(jù),原告交付50000元工程款時,被告稱發(fā)現(xiàn)該50000元系冥幣,于是撥打當(dāng)?shù)?10報警。
本院依法調(diào)取了保定市清苑區(qū)公安局南大冉刑警隊當(dāng)時對被告的詢問筆錄及附卷的8張冥幣,證實被告當(dāng)日報案經(jīng)過。
被告停止施工后,原、被告雙方未就幼兒園已經(jīng)施工及未施工的工程項目明細(xì)及價款進(jìn)行具體核對及結(jié)算,也未進(jìn)行驗收,但對按照工程預(yù)算價款折價0.919計算工程價款,均無異議。
被告稱關(guān)于施工項目確實有些未施工或未完全施工,包括陽光房、木地板、塑膠地板等部分。
原告稱合同工程總造價590000元,后增加工程款43700元,工程價款共計633700元,但被告只完成409390元價款的工程,剩余224310元價款工程未完工,協(xié)議中約定的九項內(nèi)容被告未履行(增項除外),協(xié)議之前被告也有未完成的裝修項目(預(yù)算中有顯示)。
而自己給付被告568000元施工款,并且被告打有收據(jù),因此主張被告返還其158610元。
被告認(rèn)可合同價款590000元,但稱增項價款為41240元,給原告實際施工570599.28元價款的工程,原告實際給付工程款518000元,另外50000元系冥幣,原告實際還欠其工程款52599.28元,即570599.28-518000=52599.28。
原、被告對2015年4月26日前被告已收到原告工程款(含原告合伙人馬巖給付)518000元,均無異議。
原告在原審?fù)徶凶哉J(rèn)其書寫“總共付51.8,剩11左右尾款”字樣,解釋字義為2015年4月26日前原告已付工程款51.8萬元,剩11萬元尾款未付是事實。
案件發(fā)回重審?fù)徶校娣Q“總共付51.8,剩11左右尾款”字樣,是寫給石家莊市培訓(xùn)老師關(guān)于幼兒園教材方面的數(shù)據(jù),與被告沒有關(guān)系。
裝修工程預(yù)算編制者、施工員、證人康某證言,證明被告已完成工程總量的90%,原告實際應(yīng)付被告工程款57萬元。
按照《劍橋幼兒園裝修項目預(yù)算書》及《幼兒園裝修增項單》所列項目,已打“√”者為完成項目,未打“√”者為未完成項目統(tǒng)計計算,被告未完成工程量為104975元(以114228元折價0.919計算所得),用工程總價款631240元減去被告未完成工作量價款104975元,原告實際應(yīng)付被告工程款526265元。
原告稱被告只做了409390價款的工程,未提供充足有效證據(jù)證實。
上述事實,由雙方當(dāng)事人陳述、《施工合同》、項目預(yù)算書、收款條、補充協(xié)議、工程款明細(xì)表、庭審筆錄及本院調(diào)取的詢問筆錄等證據(jù)予以證實。
本院認(rèn)為,原、被告簽訂施工合同后,被告對原告位于定州市商業(yè)北街盛世豪庭劍橋幼兒園裝修工程進(jìn)行了施工。
因原告與其合伙人馬巖存在經(jīng)濟(jì)糾紛,致使被告停止施工。
被告停止施工后,原、被告雙方對被告實際施工項目的工程量及剩余施工項目的工程量,未共同進(jìn)行詳細(xì)核算和測量,也未進(jìn)行最終結(jié)算,且雙方對于已經(jīng)完成的施工項目、工程量陳述不一。
原審?fù)徶?,原告自認(rèn)其書寫“總共付51.8,剩11左右尾款”字樣,解釋字義為2015年4月26日前原告已付工程款51.8萬元,剩11萬元尾款未付是事實,而在案件發(fā)回重審?fù)徶校嬗址Q“總共付51.8,剩11左右尾款”字樣與被告沒有關(guān)系,前后陳述不一,違反誠實信用原則,應(yīng)認(rèn)定其在原審?fù)徸哉J(rèn)的陳述,即2015年4月26日前原告已付被告工程款51.8萬元,剩11萬元尾款未付。
按照《劍橋幼兒園裝修項目預(yù)算書》及《幼兒園裝修增項單》所列項目,已打“√”者為完成項目,未打“√”者為未完成項目統(tǒng)計計算,被告未完成工程量為104975元,該數(shù)額與原告在原審?fù)徸哉J(rèn)剩11萬元尾款未付大體相當(dāng),亦可以相互印證原告實際支付被告工程款數(shù)額情況。
故本院按照《劍橋幼兒園裝修項目預(yù)算書》及《幼兒園裝修增項單》所列項目計算,原告實際應(yīng)付被告工程款526265元。
下面就涉及到2015年5月18日原告給付被告,被告稱是冥幣的50000元是否能夠得到確認(rèn)的問題。
如果得到確認(rèn),那么被告就多支取了工程款41735元;反之,如果不能獲得確認(rèn),則原告尚欠被告工程款8265元。
結(jié)合原、被告簽訂定州市商業(yè)北街盛世豪庭幼兒園施工合同后,原告均未按照合同約定期限向被告撥付工程款,原告在原審?fù)徍捅敬瓮徶蟹纯陉愂?,建設(shè)工程施工合同工程款給付交易慣例,以及2015年5月18日原告付款當(dāng)日,被告即以該款為冥幣為由,向保定市清苑區(qū)公安局南大冉刑警隊報案等情形綜合分析,應(yīng)認(rèn)定原告違反誠實信用原則,2015年5月18日未給付被告工程款50000元。
綜上,原告未提供充足有效證據(jù)證實被告只做了409390價款的工程,不能證明被告實際多支取了工程款,故對其要求被告返還工程款158610元,因證據(jù)不足,本院不予支持。
依照《中華人民共和國民法通則》第四條 ?、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條 ?第一款 ?、《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第九十條之規(guī)定,經(jīng)本院審判委員會討論決定,判決如下:
駁回原告劉某的訴訟請求。
案件受理費3780元,由原告劉某負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省保定市中級人民法院。

本院認(rèn)為,原、被告簽訂施工合同后,被告對原告位于定州市商業(yè)北街盛世豪庭劍橋幼兒園裝修工程進(jìn)行了施工。
因原告與其合伙人馬巖存在經(jīng)濟(jì)糾紛,致使被告停止施工。
被告停止施工后,原、被告雙方對被告實際施工項目的工程量及剩余施工項目的工程量,未共同進(jìn)行詳細(xì)核算和測量,也未進(jìn)行最終結(jié)算,且雙方對于已經(jīng)完成的施工項目、工程量陳述不一。
原審?fù)徶?,原告自認(rèn)其書寫“總共付51.8,剩11左右尾款”字樣,解釋字義為2015年4月26日前原告已付工程款51.8萬元,剩11萬元尾款未付是事實,而在案件發(fā)回重審?fù)徶?,原告又稱“總共付51.8,剩11左右尾款”字樣與被告沒有關(guān)系,前后陳述不一,違反誠實信用原則,應(yīng)認(rèn)定其在原審?fù)徸哉J(rèn)的陳述,即2015年4月26日前原告已付被告工程款51.8萬元,剩11萬元尾款未付。
按照《劍橋幼兒園裝修項目預(yù)算書》及《幼兒園裝修增項單》所列項目,已打“√”者為完成項目,未打“√”者為未完成項目統(tǒng)計計算,被告未完成工程量為104975元,該數(shù)額與原告在原審?fù)徸哉J(rèn)剩11萬元尾款未付大體相當(dāng),亦可以相互印證原告實際支付被告工程款數(shù)額情況。
故本院按照《劍橋幼兒園裝修項目預(yù)算書》及《幼兒園裝修增項單》所列項目計算,原告實際應(yīng)付被告工程款526265元。
下面就涉及到2015年5月18日原告給付被告,被告稱是冥幣的50000元是否能夠得到確認(rèn)的問題。
如果得到確認(rèn),那么被告就多支取了工程款41735元;反之,如果不能獲得確認(rèn),則原告尚欠被告工程款8265元。
結(jié)合原、被告簽訂定州市商業(yè)北街盛世豪庭幼兒園施工合同后,原告均未按照合同約定期限向被告撥付工程款,原告在原審?fù)徍捅敬瓮徶蟹纯陉愂?,建設(shè)工程施工合同工程款給付交易慣例,以及2015年5月18日原告付款當(dāng)日,被告即以該款為冥幣為由,向保定市清苑區(qū)公安局南大冉刑警隊報案等情形綜合分析,應(yīng)認(rèn)定原告違反誠實信用原則,2015年5月18日未給付被告工程款50000元。
綜上,原告未提供充足有效證據(jù)證實被告只做了409390價款的工程,不能證明被告實際多支取了工程款,故對其要求被告返還工程款158610元,因證據(jù)不足,本院不予支持。

依照《中華人民共和國民法通則》第四條 ?、《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條 ?第一款 ?、《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》第九十條之規(guī)定,經(jīng)本院審判委員會討論決定,判決如下:
駁回原告劉某的訴訟請求。
案件受理費3780元,由原告劉某負(fù)擔(dān)。

審判長:劉鳳嫣

書記員:靳凱

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top