原告:傅某某,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市浦東新區(qū)。
委托訴訟代理人:毛德榮。
被告:宋建國,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍地上海市浦東新區(qū)。
委托訴訟代理人:張華峰,上海必和律師事務所律師。
原告傅某某訴被告宋建國裝飾裝修合同糾紛一案,本院于2018年11月27日立案后,依法適用簡易程序,于2019年1月7日公開開庭進行了審理。原告傅某某及其委托訴訟代理人毛德榮、被告宋建國的委托訴訟代理人張華峰到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
原告傅某某向本院提出訴訟請求,要求判令被告宋建國支付裝修工程款人民幣(以下幣種同)219,000元。事實與理由:原、被告于2017年3月31日訂立《富杭夜總會裝修工程合同》,被告委托原告對其在浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)大川公路XXX號四樓投資設立的夜總會進行裝潢裝修,施工總面積768平方米,全包施工,工程總包干價款為130萬元。合同簽訂后,原告按照合同約定進行裝修,2017年7月施工完畢,被告對工程質量進行驗收并接收,于2017年8月8日開張營業(yè)。自2017年4月13日起至2018年2月4日止,被告分十二次支付工程款899,000元,另為原告直接支付材料供應商貨款二筆計142,000元、支付原告工人工資1萬元,尚欠工程款249,000元。原告多次催討無果,故提起本案訴訟。審理中,原告確認被告于2018年8月25日、2018年10月12日代付小五金材料款共計3萬元,同意的欠付工程款中扣除。
被告宋建國辯稱,被告已支付1,222,000元,實際欠付工程款78,000元,因被告未按合同約定時間竣工,很多施工材料沒有達到約定標準導致被告花了25萬元重新更換,故不同意原告的訴請。
經(jīng)審理本院確認如下事實:
2017年3月31日,原、被告簽訂《富杭夜總會裝修工程合同》,約定被告委托原告對位于浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)大川公路XXX號四樓夜總會進行裝潢裝修,施工總面積768平方米,委托方式為全包;工程開工日期為2017年3月26日,竣工日期為2017年5月30日,總包干價款130萬元;合同簽訂當日支付40萬元,工程中期完成支付40萬元,竣工完成分期付50萬元。合同簽訂后,原告進行了裝修施工。2017年8月,涉案夜總會開張營業(yè)。2018年1月14日,原、被告簽訂一份書面協(xié)議,內(nèi)容為:宋建國欠付宋建銘裝修工程款壹拾陸萬元正,付款方式:到月底付6萬元,其余10萬3個月付清。經(jīng)原、被告確認,2018年1月14日協(xié)議簽訂后,被告支付或代付款項合計82,000元。
審理中,被告稱,除原告確認款項外,被告還支付過現(xiàn)金,但無收條。對此,原告表示合同外增加的電梯改造和一樓大廳改造費用共計92,000元系現(xiàn)金支付,但合同內(nèi)的工程款全部是轉賬支付。簽訂2018年1月14日的協(xié)議是因為被告答應月底付6萬元,并說還有一些小五金的錢由被告來支付,但被告實際沒有支付,故協(xié)議作廢。
以上事實,有《富杭夜總會裝修工程合同》、協(xié)議書、付款憑證及庭審筆錄等在案佐證。
本院認為,依法成立的合同受法律保護。原、被告于2018年1月14日簽訂的協(xié)議約定了應付工程余款及付款期限,該協(xié)議系當事人真實意思表示,合法有效。原告認為該協(xié)議以被告承諾2018年1月底支付6萬元以及小五金材料款由被告支付為前提,被告不認可,原告亦未提供證據(jù)證明,本院難以采信??鄢桓嬗趨f(xié)議簽訂后支付或代付款項,本案工程余款為78,000元,原告該部分工程款訴請,本院予以支持。據(jù)此,《中華人民共和國合同法》第一百零九條之規(guī)定,判決如下:
被告宋建國于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告傅某某裝修工程款78,000元。
案件受理費4,585元,減半收取計2,292.50元,由原告傅某某負擔1,417.50元,被告宋建國負擔875元。
如不服本判決,可在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第一中級人民法院。
審判員:黃??政
書記員:朱曉晨
成為第一個評論者