原告代大平，中國郵政儲蓄銀行股份有限公司房縣支行職工。
委托代理人鄧敏，湖北瑞泰律師事務所律師，代理權限：參與訴訟，代收法律文書。
被告十堰市逸某裝飾工程有限公司，住所地：湖北省房縣城關鎮(zhèn)北關社區(qū)5幢1單元1層103室。
法定代表人譚某，該公司經理。
被告譚某，市民。

原告代大平訴被告十堰市逸某裝飾工程有限公司、譚某裝飾裝修合同糾紛一案，本院于2016年7月27日受理后，原告代大平申請對被告十堰市逸某裝飾工程有限公司已完成的裝飾裝修工程進行價格鑒定。2016年8月16日，本院向原、被告雙方送達了評估報告后，本案繼續(xù)審審理。原告代大平及其委托代理人鄧敏到庭參加了訴訟，被告十堰市逸某裝飾工程有限公司及被告譚某經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結。
經審理查明：2015年8月6日，原告代大平購買了位于十堰市茅箭區(qū)重慶路學府花園的7幢2單元2002號房屋。2015年10月26日，原告代大平（甲方）與被告十堰市逸某裝飾工程有限公司（乙方）簽訂了一份《逸某裝飾裝修工程施工合同》。合同約定的主要內容為：1、工程名稱：家裝；工程地點：學府花園7#2#2002（7幢2單元2002號房屋）；承包方式：包工包料。2、開工日期：2015年10月26日，竣工日期：2016年1月16日，總天數(shù)：80天。3、合同價款：壹拾萬元整。4、工地進場甲方應支付合同價款60%，木工進場支付合同價款30%，完工撤場當天，結清余款。
因被告十堰市逸某裝飾工程有限公司未在約定期限內完成裝修工程，2016年4月6日，原告代大平（甲方）與被告十堰市逸某裝飾工程有限公司（乙方）簽訂了一份《關于房屋裝修合同的補充協(xié)議》。約定的主要內容為：1、甲乙雙方于2015年10月26日簽訂了十堰市重慶路學府花園7幢2單元2002號房屋裝修合同，約定工期80天，到2016年1月16日竣工，甲方當時就依約支付工程款6萬元。但截止2016年4月5日，乙方僅完成了總工程量的20%。2、工期50天，開工日期2016年4月6日，竣工日期2016年5月26日。3、甲方未支付的工程款肆萬元如下支付。2016年4月6日支付工程款15000元，如工程進度正常，下周內再撥付10000元，尾款15000元待工程竣工驗收合格后結算。4、乙方不按時竣工交付，每拖延一天按工程總款的1%支付違約金。
原告分別于2015年10月6日、2016年4月6日、2016年4月15日向被告十堰市逸某裝飾工程有限公司分別支付了60000元、15000元、10000元，共計85000元工程款。因被告未在協(xié)議約定期限內完成裝修工程，為此，引起訴訟。
十堰楚信資產評估事務所十楚鑒字（2016）第19號鑒定意見書認為，十堰市重慶路學府花園七幢二單元2002號房屋已完工的裝飾裝修工程造價為43384.65元。原告支付了4000元鑒定費用。
根據(jù)本院另案查明的事實，被告十堰市逸某裝飾工程有限公司無相關裝飾裝修工程施工資質。

本院認為：因被告十堰市逸某裝飾工程有限公司無相關的裝飾裝修工程施工資質，其與原告代大平分別于2015年10月26日、2016年4月6日簽訂的《逸某裝飾裝修工程施工合同》及《關于房屋裝修合同的補充協(xié)議》根據(jù)法律規(guī)定，當屬無效。為此，原告要求解除其與被告簽訂以上兩個合同的訴訟請求，本院不予支持。合同無效，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。為此，原告要求扣除被告十堰市逸某裝飾工程有限公司已做工程價格，被告向其返還41615.35元（85000元-43384.65元=41615.35元）工程款，并向其支付墊付的鑒定費4000元的訴訟請求，本院予以支持。因合同無效，原告要求被告十堰市逸某裝飾工程有限公司根據(jù)合同約定向其支付3萬元違約金的訴訟請求，無法律依據(jù)，本院不予支持。因譚某為十堰市逸某裝飾工程有限公司的法定代表人，其與原告簽訂合同及收受工程款的行為為職務行為，其行為后果應由公司承擔。為此，原告要求被告譚某承擔相應責任的訴訟請求，本院不予支持。依照《中華人民共和國合同法》第五十二條、第五十八條，《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告十堰市逸某裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內返還原告代大平工程款41615.35元及鑒定費4000元，共計45615.35元。
二、駁回原告代大平其他訴訟請求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費1800元，減半收取900元，由被告十堰市逸某裝飾工程有限公司負擔。
如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于湖北省十堰市中級人民法院。上訴人應在遞交上訴狀時，預交上訴案件受理費1800元。湖北省十堰市中級人民法院訴訟費專戶名稱：湖北十堰市中級人民法院；開戶行：中國農業(yè)銀行股份有限公司十堰廣場支行；賬號：17×××01。通過郵局匯款的，款匯十堰市中級人民法院辦公室，郵編：442000；地址：十堰市郵電街12號。上訴人應將注明一審案號的交費憑證復印件同時交本院。上訴人在上訴期屆滿之次日起七日內未預交，也未提出緩交、減交、免交上訴案件受理費申請的，按自動撤回上訴處理（本院不再另行送達預交上訴案件受理費通知）。
本判決發(fā)生法律效力后，當事人必須履行。一方拒絕履行的，對方當事人可以向人民法院申請執(zhí)行。申請執(zhí)行的期間為二年，該期間從法律文書指定履行期間的最后一日起計算。

審判員　　薛莉莎

書記員：袁改華 本案適用的相關法律依據(jù)： 1、《中華人民共和國合同法》 第五十二條有下列情形之一的，合同無效： （一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益； （二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益； （三）以合法形式掩蓋非法目的； （四）損害社會公共利益； （五）違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定。 第五十八條合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還；不能返還或者沒有必要返還的，應當折價補償。有過錯的一方應當賠償對方因此所受到的損失，雙方都有過錯的，應當各自承擔相應的責任。 2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》 第一條建設工程施工合同具有下列情形之一的，應當根據(jù)合同法第五十二條第（五）項的規(guī)定，認定無效： （一）承包人未取得建筑施工企業(yè)資質或者超越資質等級的； （二）沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的； （三）建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。 3、《中華人民共和國民事訴訟法》 第一百四十四條被告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。