原告中太建設(shè)集團(tuán)華北工程有限公司。
法定代表人鄧躍東,該公司經(jīng)理。
委托代理人張林濤、張智棟,河北天捷律師事務(wù)所律師。
被告河北嶺盟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。
法定代表人任田永,該公司經(jīng)理。
原告中太建設(shè)集團(tuán)華北工程有限公司與被告河北嶺盟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院受理后,依法由審判員趙鳳啟獨(dú)任審判,公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告及委托代理人到庭、被告經(jīng)本院合法傳喚無(wú)正當(dāng)理由拒不到庭參加訴訟,本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明,2012年4月28日被告(甲方)將高碑店市星河半島一期工程的護(hù)坡、樁基等工程發(fā)包給原告(乙方),該合同約定:邊坡支護(hù)工程單價(jià)150元每平方米、CFG樁基單價(jià)490元每立方米、還約定按照實(shí)際完成工程量乘以單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算;上述工程竣工后,3日內(nèi)支付工程總造價(jià)的80%,余下20%作質(zhì)保金。合同簽訂后,原告按約定開(kāi)始施工,一期工程2#、3#樓樁基原告共完成工程量2882.15立方米、邊坡支護(hù)工程量2179.09平方米。2013年原被告又簽訂星河半島一期室外《素土回填工程施工合同》,該合同約定:合同單價(jià)為每立方米16元,工程量據(jù)實(shí)結(jié)算,工期30日等。原告依約組織1#、2#素土回填施工,共完成工程量7779.94立方米。
另查明,原告在星河半島一期工程2#、3#樓樁基施工中,因被告原因,原告樁機(jī)、地泵停工于2014年3月30日至2014年4月20日,共計(jì)22天。需現(xiàn)場(chǎng)看護(hù)工人每天2名,樁基停滯費(fèi)每天1131元、地泵停滯費(fèi)每天402元、人工費(fèi)每人每天100元。
再查明,被告已支付邊坡支護(hù)工程款161490元、素土回填工程款24479元,其余工程款均未支付。原告主張逾期利息損失(只包括工程款)均按中國(guó)人民銀行同期同類貸款年利率的百分之六計(jì)算,期間均從被告批付款次日即2014年4月1日至2016年4月1日。
以上事實(shí)有施工合同、付款單、開(kāi)庭筆錄等證實(shí),本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為,原被告簽訂的地基與基礎(chǔ)工程施工合同是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,合法有效,本院予以確認(rèn)。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則,按照約定全面履行自己的義務(wù),不得擅自變更或解除合同,本案原告按約定履行了義務(wù),且原告施工的工程已驗(yàn)收合格,對(duì)此,被告應(yīng)當(dāng)按照約定履行支付工程款的義務(wù)(被告應(yīng)支付原告樁基工程款1412253.5元、邊坡支護(hù)工程款165373.5元、素土回填工程款100000元、停工損失30000元,共計(jì)1707627元)。原告要求被告支付逾期付款利息的主張符合有關(guān)法律規(guī)定,應(yīng)予支持,逾期付款利息計(jì)算為201314.4元。對(duì)原告其他訴訟請(qǐng)求亦應(yīng)支持。庭審中,原告王志鈺因其不是適格主體,且其同意退出訴訟,本庭口頭裁定準(zhǔn)予退出訴訟。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第60條、第286條和最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第17條、第18條及《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第144條的規(guī)定,判決如下:
被告河北嶺盟房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司于本判決生效后二十日內(nèi)支付拖欠原告中太建設(shè)集團(tuán)華北工程有限公司工程款、停工損失及逾期付款利息共計(jì)1908941.4元。
案件受理費(fèi)12245元(已減半收?。稍尕?fù)擔(dān)1255元、被告負(fù)擔(dān)10990元。
如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
如不服本判決,可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上述狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于河北省保定市中級(jí)人民法院。
審判員 趙鳳啟
書(shū)記員:蘇曉菡
成為第一個(gè)評(píng)論者