原告：東某某水務(wù)局，住所地河北省東某某育才大街157號。法定代表人：李志強(qiáng)，局長。委托訴訟代理人：石樹崗，河北理蘊律師事務(wù)所律師。被告：吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司，住所地吳某某鐵城鎮(zhèn)小崔村。法定代表人：徐福嶺，執(zhí)行董事。

原告東某某水務(wù)局與被告吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司合同糾紛一案，本院于2018年6月14日立案后，依法適用簡易程序，公開開庭進(jìn)行了審理。原告東某某水務(wù)局的委托訴訟代理人石樹崗到庭參加訴訟、被告吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司經(jīng)本院合法傳喚未到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。東某某水務(wù)局向本院提出訴訟請求：1、解除原被告間農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目施工合同；2、全部訴訟費用由被告承擔(dān)。事實與理由；2017年7月份，被告吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司中標(biāo)東某某2016年農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目施工第24標(biāo)段工程。按招投標(biāo)文件，原告作為工程發(fā)包方于2017年8月26日與被告吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司簽訂了合同,編號為DGNTSL2016-SG24的《東某某2016農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目施工第二十四標(biāo)段合同文件》,合同約定被告承包農(nóng)田水利項目第24標(biāo)段灌排站工程，合同價款2153707.51元，2017年12月31日前完工。但被告在合同簽訂后未履行合同義務(wù)，至今約定工期早已經(jīng)過，但被告仍未進(jìn)場施工。被告行為已經(jīng)嚴(yán)重違反了合同約定，致使不能實現(xiàn)合同目的，嚴(yán)重影響了整體項目進(jìn)度，并造成不良社會影響。其間，原告多次約談被告，甚至委托律師發(fā)函進(jìn)行催促施工，但被告一直不予配合，拒絕施工。為此原告依照合同約定及法律規(guī)定請求解除合同。被告依照合同約定交納的履約保證金等將依照合同約定處理，被告違約給原告造成的損失待確定后另行主張。請人民法院查清事實后，支持原告訴訟請求。被告吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司在法定期限內(nèi)未答辯。原告為支持自己訴訟請求向本院提交以下證據(jù)：1、東某某2016年農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目施工第24標(biāo)段工程合同文件原件一份，該證據(jù)載明：2016年8月26日原、被告雙方簽訂合同協(xié)議書，合同價款2153707.51元，約定2017年12月31日前完工。該協(xié)議中附有中標(biāo)通知書、投標(biāo)函及投標(biāo)附錄、專用合同條款、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求、已標(biāo)價工程量清單。2、律師催告函一份，載明：2018年3月23日河北理蘊律師事務(wù)所向被告催告工程進(jìn)度的致函。3、東某某水務(wù)局關(guān)于2016年農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目施工進(jìn)度的督促函兩份，時間分別是2017年10月26日和2018年4月13日。內(nèi)容是催促被告到原告單位協(xié)商施工事宜。經(jīng)審理查明：2017年7月份，被告吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司中標(biāo)東某某2016年農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目施工第24標(biāo)段工程。2017年8月26日原告與被告吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司簽訂了合同編號為DGNTSL2016-SG24的《東某某2016農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目施工第二十四標(biāo)段合同文件》。合同約定被告承包農(nóng)田水利項目第24標(biāo)段灌排站工程，原告支付合同價款2153707.51元，于2017年12月31日前完工。合同生效后，被告未履行合同義務(wù)，至2018年6月14日，約定工期早已經(jīng)過半年，但被告仍未進(jìn)場施工。其間，原告多次約談被告，并委托律師發(fā)函進(jìn)行催促施工，但被告一直沒有進(jìn)場施工。被告行為嚴(yán)重影響了合同履行，致使合同目的未能實現(xiàn)。庭審中，被告經(jīng)合法傳喚未出庭參加審理，自行放棄抗辯、舉證和質(zhì)證的權(quán)利，視為舉證不能。對以上三組證據(jù)依法予以采信。對以上原告陳述的事實本院依法予以認(rèn)定。

本院認(rèn)為：原、被告建筑施工合同成立并生效，被告吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司在合同約定期限內(nèi)沒有完工，且原告多次催告,被告在合理的期限內(nèi)仍未完工。被告吳某某城關(guān)建筑安裝工程有限責(zé)任公司構(gòu)成違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。對原告的訴訟請求依法予以支持。依照《中華人民共和國合同法》第一百零八條、《最高人民法院關(guān)于審理建筑工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第八條第二款的規(guī)定，判決如下：

解除原、被告間農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)項目施工合同。案件受理費100元，減半收取計50元，由被告承擔(dān)。如不服本判決，可以在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于河北省滄州市中級人民法院。

審判員　　張潤升

書記員：趙萍