上訴人（一審被告）：黃河建工集團(tuán)有限公司,住所地河南省鄭州市鄭花路62號(hào)。法定代表人：曹為民，該公司董事長(zhǎng)。委托訴訟代理人：李兆坤，黑龍江李丹律師事務(wù)所律師。委托訴訟代理人：陳長(zhǎng)生，河南泰豫恒律師事務(wù)所律師。被上訴人（一審原告）：杜某，男，xxxx年xx月xx日出生，漢族，無(wú)職業(yè)，現(xiàn)住黑龍江省塔河縣。委托訴訟代理人：程淑芬，黑龍江明言律師事務(wù)所律師。

黃河建工集團(tuán)有限公司上訴請(qǐng)求：一、請(qǐng)求撤銷黑龍江省塔河縣人民法院（2018）黑2722民初20號(hào)民事判決主文第一項(xiàng)“被告黃河建工集團(tuán)有限公司于本判決生效后10日內(nèi)給付杜某誤工費(fèi)用1468262.00元”，并改判上訴人不承擔(dān)對(duì)杜某的給付義務(wù)；二、判令被上訴人承擔(dān)一、二審訴訟費(fèi)。事實(shí)與理由：1.一審法院認(rèn)定上訴人與被上訴人之間形成事實(shí)勞務(wù)關(guān)系，被上訴人是涉案工程的實(shí)際施工人之一屬于事實(shí)認(rèn)定錯(cuò)誤。2.認(rèn)定大地料場(chǎng)不合格致使被上訴人停工是認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。案涉工程第三標(biāo)段整個(gè)工程沿線由北向南方向，對(duì)應(yīng)的料場(chǎng)分別是6號(hào)料場(chǎng)、大地料場(chǎng)、北大溝料場(chǎng)三個(gè)料場(chǎng)。這三個(gè)料場(chǎng)是在2015年5月15日政府批準(zhǔn)后由三江局提供。被上訴人施工地點(diǎn)從0+000起點(diǎn)開始向南延伸，該施工地點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是6號(hào)料場(chǎng)。被上訴人撤場(chǎng)前曾有過(guò)施工取土行為，當(dāng)時(shí)取土是從6號(hào)料場(chǎng)取的土。因?yàn)楸簧显V人施工的地點(diǎn)不對(duì)應(yīng)大地料場(chǎng)，并且除了大料場(chǎng)之外還有6號(hào)料場(chǎng)和北大溝料場(chǎng)可供取土，所以無(wú)論大地料場(chǎng)是否合格均不影響取土和施工，所以原審認(rèn)定的大地料場(chǎng)不合格致使被上訴人停工是認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。被上訴人是擅自停工與大地料場(chǎng)沒(méi)有因果關(guān)系。3.提供料場(chǎng)是三江局的義務(wù)，不是上訴人的義務(wù)。若三江局履行義務(wù)有瑕疵也不能認(rèn)定是上訴人違約。上訴人承建案涉工程，不論具體施工的人是誰(shuí)，提供料場(chǎng)均是由三江局提供，并且該料場(chǎng)是必須經(jīng)政府依法征收或者征用以后再批準(zhǔn)用于具體對(duì)應(yīng)的工程項(xiàng)目。因?yàn)槭墙?jīng)過(guò)政府批準(zhǔn)后由三江局提供，上訴人或者其他人均不能自行確定料場(chǎng)的取舍，所以由三江局提供料場(chǎng)，這不是上訴人的義務(wù)，不能據(jù)此約束上訴人。又因?yàn)樯显V人也無(wú)權(quán)決定料場(chǎng)供應(yīng)情況，所以提供料場(chǎng)本身也不應(yīng)成為上訴人的合同義務(wù)。故此，無(wú)論料場(chǎng)是否合格，均不能認(rèn)定是上訴人違約。4.上訴人和被上訴人之間的權(quán)利義務(wù)沒(méi)有確認(rèn)。上訴人對(duì)被上訴人的義務(wù)是告知施工地點(diǎn)、監(jiān)督施工質(zhì)量。5.被上訴人主張巨額機(jī)械誤工費(fèi)用損失，違背誠(chéng)實(shí)信用原則，也違背了合同法減損義務(wù)和可預(yù)見原則。杜某辯稱，原審法院認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)充分、適用法律正確，上訴人的上訴理由不成立。請(qǐng)求二審法院駁回上訴，維持原判。杜某向一審法院提出訴訟請(qǐng)求：1.請(qǐng)求判令被告給付機(jī)械、人員誤工損失費(fèi)1，750，000.00元；增加訴訟請(qǐng)求實(shí)際發(fā)生工程款300，000.00元、機(jī)械、人員誤工費(fèi)90，327.44元、利息326，820.55元；2.本案的訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由：2015年5月20日，被告黃河建工集團(tuán)有限公司駐塔河縣依西肯鄉(xiāng)黑龍江堤防三標(biāo)黃河建工項(xiàng)目經(jīng)理姚宇星、實(shí)際承包人張國(guó)旺找我，讓我準(zhǔn)備推土機(jī)三臺(tái)、壓路機(jī)三臺(tái)、裝載機(jī)二臺(tái)、鉤機(jī)六臺(tái)，人員29人，要求我6月1日帶著29人、推土機(jī)及設(shè)備進(jìn)入被告指定地點(diǎn)，我按要求帶領(lǐng)設(shè)備、人員入場(chǎng)后，因?yàn)楸桓娴牧蠄?chǎng)問(wèn)題，遲遲不能施工，我天天找被告的項(xiàng)目經(jīng)理姚宇星、實(shí)際承包人張國(guó)旺，他們說(shuō)讓我們等等，得與三江局駐塔河指揮部溝通，就這樣讓我們等了65天，張國(guó)旺讓我們撤場(chǎng)。這個(gè)決定激怒了農(nóng)民工和機(jī)械車車主，之后張國(guó)旺承諾賠償一切經(jīng)濟(jì)損失，讓我墊付65天機(jī)械和人員誤工費(fèi)1，750，000.00元，對(duì)此我舉債墊付1，750，000.00元，之后我數(shù)次找被告單位董事長(zhǎng)劉同凱和實(shí)際承包人張國(guó)旺，但我始終聯(lián)系不上張國(guó)旺，無(wú)奈我只好訴至法院，請(qǐng)求依法判令被告立即給付機(jī)械、人員誤工損失1，750，000.00元，增加實(shí)際工程款300，000.00元，增加機(jī)械、人員誤工損失90，327.44元，利息326，820.55元，合計(jì)為2，467，147.99元，以維護(hù)我的合法權(quán)益。一審法院認(rèn)定的事實(shí)：2015年5月20日，原告經(jīng)介紹到被告黃河建工集團(tuán)有限公司承建的黑龍江省黑龍江干流堤防工程第三標(biāo)段施工，原告于2015年6月2日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備包括推土機(jī)三臺(tái)、壓路機(jī)三臺(tái)、裝載機(jī)二臺(tái)、鉤機(jī)六臺(tái)，人員29人，原告按要求帶領(lǐng)設(shè)備、人員入場(chǎng)后，因被告的部分料場(chǎng)不能使用問(wèn)題，未能按計(jì)劃施工，只按被告要求實(shí)施了少量施工，除一臺(tái)鉤機(jī)一臺(tái)壓路機(jī)工作7天外，原告的其它設(shè)備及人員在工地待工65天，原告于2015年8月8日撤場(chǎng)。原告墊付65天機(jī)械設(shè)備和人員誤工費(fèi)1，750，000.00萬(wàn)元。此后就機(jī)械設(shè)備及人員誤工損失問(wèn)題，原告多次與被告單位法定代表人劉同凱通過(guò)電話進(jìn)行溝通交涉，劉同凱承諾負(fù)責(zé)解決此問(wèn)題，但希望通過(guò)法律途徑解決?，F(xiàn)原告請(qǐng)求被告給付機(jī)械、人員誤工損失1，750，000.00元，增加實(shí)際工程款300，000.00元，增加機(jī)械、人員誤工損失90，327.44元，利息326，820.55元，合計(jì)為2，467，147.99元，增加訴訟請(qǐng)求部分未交納訴訟費(fèi)。庭審中經(jīng)法庭釋明，原告撤回了工程款的訴訟請(qǐng)求。另查明：張國(guó)旺是被告單位七臺(tái)河分公司的合作人。一審法院認(rèn)為，原告應(yīng)被告要求參與被告單位承建的黑龍江省黑龍江干流堤防工程依西肯段的施工，原、被告間雖無(wú)書面的勞務(wù)合同，但通過(guò)原告與被告法定代表人的通話以及原告當(dāng)庭提供的證據(jù)足以證實(shí)原告與被告間形成了事實(shí)勞務(wù)合同關(guān)系，是被告公司在該工程施工中的實(shí)際施工人之一。原告進(jìn)場(chǎng)后因料場(chǎng)不能正常使用，機(jī)械設(shè)備、人員待工65天，給原告造成損失，在原告與被告法定代表人劉同凱的通話內(nèi)容中，劉同凱明確承諾要解決這個(gè)問(wèn)題，承認(rèn)原告在此次施工中因待工造成了經(jīng)濟(jì)損失，并同意通過(guò)法律途徑解決，并在電話溝通的過(guò)程中，先讓張國(guó)旺賠償。庭審中，被告承認(rèn)張國(guó)旺是被告公司七臺(tái)河分公司的合作人，該工程施工前期由分公司負(fù)責(zé)，作為分公司對(duì)外不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任，因此，原告在該工程施工前期所造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)由被告單位承擔(dān)。被告公司為原告提供的料場(chǎng)未能全部符合用料標(biāo)準(zhǔn)，不能用于施工，被告當(dāng)庭陳述了北大溝料場(chǎng)不能用。事實(shí)上施工單位于2015年8月17日向十八站林業(yè)局資源管理科申請(qǐng)占用林地，用于補(bǔ)增料場(chǎng)，大興安嶺地區(qū)行署于2015年9月30日批復(fù)，可以占用林地，補(bǔ)增料場(chǎng)?？陀^證明了被告用于施工工程的料場(chǎng)在原告進(jìn)場(chǎng)期間確實(shí)不能達(dá)到用料標(biāo)準(zhǔn)。作為被告法定代表人的劉同凱在與原告的通話中明確認(rèn)可了被告的損失，在多次通話中沒(méi)有對(duì)原告的損失提出過(guò)任何異議，通話中被告法定代表人劉同凱提出讓找張國(guó)旺賠償?shù)?，只是一種賠償?shù)姆绞剑](méi)有拒絕賠償，而且還說(shuō)“這錢不是從我賬上出，就是從他賬上出”，表明原告的損失是客觀存在的，被告對(duì)原告的損失是認(rèn)可的。因此，被告對(duì)原告因此而受到的損失應(yīng)給予賠償。原告請(qǐng)求65天機(jī)械誤工的損失，因原告在進(jìn)場(chǎng)初期實(shí)際工作了7天，對(duì)參與工作的鉤機(jī)、壓路機(jī)的費(fèi)用應(yīng)在實(shí)際損失中扣除，由原告自行承擔(dān)。前期工作的運(yùn)輸土方過(guò)程中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)、收料工資屬于施工費(fèi)用的成本投入，應(yīng)在工程款中予以結(jié)算，不屬于誤工損失，不予支持。原告入場(chǎng)初期實(shí)際工作了7天，產(chǎn)生了一定的工程量與后期因料場(chǎng)不合格停工并不矛盾。庭審中，原、被告的陳述及證人出庭作證，客觀地證實(shí)了原告在被告承建的工程中存在施工和誤工的事實(shí)。被告在庭審中提出原告為證人待證期間提供住宿場(chǎng)所以及為證人發(fā)放超出正常出庭費(fèi)用，未出示證據(jù)，證人證言具有合法性。測(cè)繪為該工程施工實(shí)施的技術(shù)設(shè)計(jì)所需要，沒(méi)有最終的實(shí)際施工，這部分工作應(yīng)屬于原告的損失內(nèi)容，雖進(jìn)行了部分施工，有了一定的工作量，但測(cè)繪與原告全部施工內(nèi)容有關(guān)聯(lián)，與該工程的全部施工內(nèi)容不可分割，原告的全部工程施工未實(shí)施，原告支付給測(cè)繪人員的工資被告應(yīng)給予賠償。做飯工資因與該施工工程有關(guān)聯(lián)，亦應(yīng)賠償。管理人員譚憲江代付的人員工資及其它費(fèi)用，因這部分人員的工作性質(zhì)、工資支付均與原告整體施工有關(guān)聯(lián)，合理部分被告應(yīng)給予賠償。但應(yīng)扣除修理皮卡車水箱的費(fèi)用及開票和收票的工資。接電費(fèi)、住宿費(fèi)、工地用水泥費(fèi)、招待費(fèi)、租房費(fèi)、工地其它費(fèi)用、加油費(fèi)、工地用鋼筋、全站儀、修車費(fèi)、工地復(fù)測(cè)費(fèi)因無(wú)票據(jù)、非實(shí)際損失及合理發(fā)生理由，不應(yīng)支持。原告支付的誤工損失及工資雖無(wú)正式工資結(jié)算單據(jù)，但原告為包工性質(zhì)，并非具有財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的正規(guī)企業(yè)，對(duì)該訴請(qǐng)應(yīng)予支持。綜上所述，原告的訴訟請(qǐng)求符合法律規(guī)定，依法應(yīng)予支持。依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條，《中華人民共和國(guó)合同法》第八條、第一百零七條，《中華人民共和國(guó)公司法》第十四條第一款的規(guī)定，判決：一、被告黃河建工集團(tuán)有限公司于本判決生效后10日內(nèi)給付原告杜某誤工損失費(fèi)等費(fèi)用1，468，262.00元.二、駁回原告杜某的其他訴訟請(qǐng)求。如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)20，550.00元，原告杜某負(fù)擔(dān)2，535.64元，被告黃河建工集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)18，014.36元。本院二審期間，雙方當(dāng)事人圍繞上訴請(qǐng)求依法提交了證據(jù)，本院組織了雙方當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證，對(duì)雙方爭(zhēng)議的事實(shí)，本院認(rèn)定如下：上訴人提交的第一組證據(jù)是塔河縣依西肯堤防工程總布置圖、依西肯堤防工程料場(chǎng)施工道路平面圖、依西肯堤防工程料場(chǎng)土方平衡示意圖。欲證明案涉第三標(biāo)段工程塔河縣依西肯堤防工程，由北向南沿線，工程施工地點(diǎn)對(duì)應(yīng)料場(chǎng)為：6號(hào)集中料場(chǎng)對(duì)應(yīng)0+000—3+500、3+500—7+000,依次是回水堤附近農(nóng)地料場(chǎng)（大地料場(chǎng)）、北大溝集中料場(chǎng)和北大溝西集中料場(chǎng)（之前的料場(chǎng)用盡后增加的料場(chǎng)）。被上訴人質(zhì)證稱其只是干活的人，他沒(méi)有看到過(guò)這些圖紙，這些圖紙他是不清楚的，而且他們當(dāng)初也無(wú)權(quán)對(duì)三江局有任何要求，他們是按黃河建工集團(tuán)有限公司的要求在施工。本院對(duì)該組證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)。上訴人提交的第二組證據(jù)是大林集資許準(zhǔn)（2015）001號(hào)準(zhǔn)予行政許可決定書、黑龍江干流堤防工程占用林地平面圖1、圖6。欲證明2015年5月15日，6號(hào)料場(chǎng)、北大溝料場(chǎng)已經(jīng)于堤防工程施工同期配備。被上訴人質(zhì)證稱到今天庭審才知道料場(chǎng)有名字，料場(chǎng)一直都是施工人自己定的名字，我們只是聽黃河建工集團(tuán)有限公司的指揮，他們讓我們干什么就干什么，至于對(duì)方的料場(chǎng)坐標(biāo)在什么位置與我方無(wú)關(guān)。本院對(duì)該組證據(jù)的真實(shí)性予以確認(rèn)。上訴人提交的第三組證據(jù)是黑龍江省三江工程建設(shè)界江第四指揮部的證明材料，欲證明案涉第三標(biāo)段依西肯段工程填筑土方取土料場(chǎng)，是由黑龍江省三江工程建設(shè)管理局向當(dāng)?shù)卣暾?qǐng)獲批，由黑龍江省三江工程建設(shè)管理局提供料場(chǎng)。整個(gè)工程從進(jìn)場(chǎng)到填筑土方完成期間，沒(méi)有因?yàn)榱蠄?chǎng)問(wèn)題影響施工單位施工，更沒(méi)有因?yàn)榱蠄?chǎng)方面的原因造成停工誤工現(xiàn)象。被上訴人停工是因?yàn)楣こ藤|(zhì)量不合格，責(zé)令其整改其擅自停工。被上訴人質(zhì)證稱對(duì)該證據(jù)的真實(shí)性和關(guān)聯(lián)性不予認(rèn)可,該證明引用監(jiān)理通知中的擅自停工是指上訴人，而不是被上訴人，所以這份證據(jù)不能證明上訴人所想證明的問(wèn)題，只能算是單方行為，不應(yīng)作為證據(jù)使用。因該證明沒(méi)有明確“施工單位”是上訴人還是被上訴人，且黑龍江省三江工程建設(shè)界江第四指揮部與被上訴人之間并沒(méi)有直接的合同關(guān)系，對(duì)該組證據(jù)本院不予采信。上訴人提交的第四組證據(jù)是2015年6月份《關(guān)于黑龍江省黑龍江干流提防工程第三標(biāo)段依西肯堤防監(jiān)理日志》，欲證明被上訴人施工時(shí)人員、機(jī)械不足，而被上訴人停工以后索賠的人員、機(jī)械數(shù)量突然增加很多，被上訴人索賠損失與客觀情況不符。被上訴人質(zhì)證稱，對(duì)這份證據(jù)的真實(shí)性不認(rèn)可，該份證據(jù)記錄的與客觀事實(shí)也不符，與一審時(shí)上訴人的觀點(diǎn)相矛盾，這個(gè)證據(jù)不能作為證據(jù)使用，當(dāng)時(shí)對(duì)方代理人的觀點(diǎn)是沒(méi)有停工也沒(méi)有進(jìn)程緩慢的問(wèn)題，所以這份證據(jù)我方不認(rèn)可，不能作為證據(jù)使用。該份證據(jù)中沒(méi)有明確涉案工程在6月份的施工是被上訴人且只有被上訴人在施工，且庭審中上訴人陳述當(dāng)時(shí)還有案外人李小龍?jiān)谑┕?，?duì)該證據(jù)的真實(shí)性本院予以確認(rèn)，對(duì)所證明的問(wèn)題本院不予采信。上訴人提交的第五組證據(jù)是龍信達(dá)【2015】三標(biāo)整改001號(hào)整改通知、龍信達(dá)【2015】SB通知006號(hào)、龍信達(dá)【2015】三標(biāo)通知009號(hào)、012號(hào)監(jiān)理通知。欲證明雖然大地料場(chǎng)的土不能用，但是仍然有地方取土并且土可以用于施工填筑。填土的事實(shí)證實(shí)可以取土施工，大地料場(chǎng)是否合格與停工沒(méi)有因果關(guān)系。被上訴人質(zhì)證稱不認(rèn)可上訴人證明的問(wèn)題，該組證據(jù)只有001、006、009、012文件，并不是連續(xù)的，是斷章取義的，通過(guò)上訴人一審提交的004、005、006文件能看出來(lái)是因?yàn)榱蠄?chǎng)的問(wèn)題停工的，當(dāng)時(shí)是因?yàn)槔习傩詹蛔屖┕ぃ磐９ち说?，所以上訴人才讓被上訴人轉(zhuǎn)到大地料場(chǎng)，而且這時(shí)候的大地料場(chǎng)還沒(méi)有進(jìn)行剝離，在004號(hào)文件是有體現(xiàn)的。該組證據(jù)上訴人只提交了監(jiān)理通知的部分內(nèi)容，所證明的問(wèn)題與龍信達(dá)【2015】三標(biāo)通知004、005、006號(hào)相矛盾，對(duì)該組證據(jù)的真實(shí)性本院予以確認(rèn)，對(duì)所證明的問(wèn)題本院不予采信。上訴人提交的第六組證據(jù)是被上訴人和黃河建工集團(tuán)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理呂連勝的通話錄音。欲證明被上訴人實(shí)際施工量為4700方土方，該土方都不是大地料場(chǎng)取土的，證明當(dāng)時(shí)有料場(chǎng)可以取土，也證明當(dāng)時(shí)趙經(jīng)理在現(xiàn)場(chǎng)了解情況。被上訴人質(zhì)證稱這個(gè)實(shí)際施工量也是對(duì)方提供的數(shù)量，0號(hào)料場(chǎng)就是對(duì)方說(shuō)的6號(hào)料場(chǎng)，當(dāng)時(shí)確實(shí)是可以施工的，我們施工了7、8天后，當(dāng)時(shí)沒(méi)有和老百姓協(xié)商好，老百姓不讓干活，去現(xiàn)場(chǎng)阻擋，所以上訴人才讓我們轉(zhuǎn)到大地料場(chǎng)干活的。該錄音證據(jù)被上訴人對(duì)其真實(shí)性沒(méi)有提出異議，本院予以確認(rèn)，對(duì)所證明的問(wèn)題本院不予采信。上訴人提交的第七組證據(jù)是上訴人公司的生產(chǎn)副經(jīng)理趙慶合出庭作證的證人證言。欲證實(shí)該工程0+00-0+500標(biāo)段，當(dāng)時(shí)離6號(hào)料場(chǎng)很近，施工的時(shí)候就優(yōu)先選用6號(hào)料場(chǎng)，其按照項(xiàng)目部的項(xiàng)目安排指導(dǎo)被上訴人施工，具體施工時(shí)間是大約6月份到7月份之間。被上訴人質(zhì)證稱該證人證言客觀真實(shí)，客觀地證明了被上訴人是現(xiàn)場(chǎng)施工人之一，是受上訴人的指揮管理。對(duì)該證人證言證明的問(wèn)題本院予以采信。上訴人提交的第八組證據(jù)是案外人孫樹利的證人證言，欲證明被上訴人主張的停窩工費(fèi)用及其主張的料場(chǎng)原因不能成立，退場(chǎng)是因其入場(chǎng)施工涉及到黑龍江干流堤防工程建設(shè)，這個(gè)工程所在地地方領(lǐng)導(dǎo)干涉施工，后來(lái)巡視組來(lái)了之后被上訴人被限令退場(chǎng)，被上訴人的相關(guān)損失已經(jīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決了。被上訴人質(zhì)證稱證人沒(méi)有出庭作證，該證言不能作為證據(jù)使用，真實(shí)性我方不予認(rèn)可。因證人無(wú)正當(dāng)理由沒(méi)有出庭作證，對(duì)該證人證言本院不予采信。被上訴人提交的證據(jù)是申請(qǐng)二審法院對(duì)原塔河縣國(guó)土資源局局長(zhǎng)關(guān)長(zhǎng)巨、原塔河縣依西肯鄉(xiāng)新東屯村村主任王文錄的調(diào)查筆錄。欲證實(shí)被上訴人施工時(shí)無(wú)料場(chǎng)可干，所以停工，大地料場(chǎng)不合格，都是黃泥，山頭料場(chǎng)即墳地料場(chǎng)在6月末的時(shí)候還沒(méi)有伐開，與上訴人一審提交的證據(jù)004、005、006的監(jiān)理通知相互印證，證明6月29日時(shí)涉案工地是停工待料的狀態(tài)。被上訴人撤場(chǎng)前0號(hào)料場(chǎng)即6號(hào)料場(chǎng)不能正常使用，該料場(chǎng)在施工設(shè)計(jì)上只適用0-7公里，而且被上訴人施工幾天之后因?yàn)榇髩握加酶貨](méi)有得到補(bǔ)償，所以老百姓不讓施工，所以上訴人才讓被上訴人轉(zhuǎn)到大地料場(chǎng)，才出現(xiàn)004、005、006監(jiān)理通知說(shuō)的待料停工狀態(tài)。上訴人質(zhì)證稱對(duì)調(diào)查筆錄的關(guān)聯(lián)性和合法性有異議，因?yàn)樵摴P錄本身體現(xiàn)的是言詞類證據(jù)，按照分類屬于證人證言，相當(dāng)于在其他地點(diǎn)證人向法庭做的陳述。被上訴人申請(qǐng)二審法院對(duì)原塔河縣國(guó)土資源局局長(zhǎng)關(guān)長(zhǎng)巨、原塔河縣依西肯鄉(xiāng)新東屯村村主任王文錄的調(diào)查筆錄，符合《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>的解釋》第九十四條的規(guī)定，本院予以采信。本院二審查明的事實(shí)與一審一致，本院予以確認(rèn)。
上訴人黃河建工集團(tuán)有限公司因與被上訴人杜某建設(shè)工程分包合同糾紛一案，不服塔河縣人民法院（2018）黑2722民初20號(hào)民事判決，向本院提出上訴。本院于2018年11月2日立案后，依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。上訴人黃河建工集團(tuán)有限公司的委托訴訟代理人李兆坤、陳長(zhǎng)生和被上訴人杜某及其委托訴訟代理人程淑芬到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

本院認(rèn)為，本案為建設(shè)工程分包合同糾紛。被上訴人通過(guò)上訴人項(xiàng)目經(jīng)理姚宇星允許，于2015年6月2日進(jìn)入上訴人所承包的黑龍江干流堤防工程第三標(biāo)段依西肯段進(jìn)行施工，雙方雖沒(méi)有簽訂書面合同，但形成了事實(shí)上的建設(shè)工程分包合同關(guān)系。上訴人將所承包的工程分包給沒(méi)有資質(zhì)的被上訴人進(jìn)行施工，違反了《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》的效力性強(qiáng)制規(guī)定，雙方所訂立的合同無(wú)效。本案雙方當(dāng)事人的爭(zhēng)議焦點(diǎn)是：一、被上訴人是否是涉案工程的實(shí)際施工人；二、涉案工程的料場(chǎng)在被上訴人撤場(chǎng)前是否合格，能否用于施工；三、被上訴人主張的各項(xiàng)停工損失是否合理。一、被上訴人是否是涉案工程的實(shí)際施工人。本案從被上訴人一審提交的被上訴人與上訴人原任董事長(zhǎng)劉同凱、副經(jīng)理呂連盛的通話錄音證據(jù)，一審法院對(duì)黑龍江省三江建設(shè)管理局副局長(zhǎng)原曉軍（工程發(fā)包方副局長(zhǎng)）、原塔河林業(yè)局副局長(zhǎng)張樹華所作的調(diào)查筆錄，及被上訴人在一審訴訟中申請(qǐng)證人出庭作證的證人證言（所雇傭的施工人員）等，能充分證明被上訴人進(jìn)入涉案工程現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工的事實(shí)，且二審訴訟中上訴人也認(rèn)可被上訴人有施工事實(shí)的存在，因此，一審法院認(rèn)定被上訴人為涉案工程的實(shí)際施工人并無(wú)不當(dāng)。二、涉案工程的料場(chǎng)在被上訴人撤場(chǎng)前是否合格，能否用于施工。2015年6月2日被上訴人進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工至2015年8月8日撤場(chǎng)期間，由上訴人為其指定了三個(gè)料場(chǎng)，即6號(hào)料場(chǎng)、大地料場(chǎng)、山頭料場(chǎng)。而在訴訟中上訴人認(rèn)為料場(chǎng)并非其指定給被上訴人，但沒(méi)有提出相反證據(jù)予以反駁。（一）關(guān)于6號(hào)料場(chǎng)是否合格，能否用于施工。一審訴訟中，上訴人提交了《依西肯6號(hào)集中料場(chǎng)土方填筑碾壓實(shí)驗(yàn)成果報(bào)告》，該報(bào)告形成日期是2015年6月29日，報(bào)告體現(xiàn)6號(hào)集中料場(chǎng)土方填筑碾壓實(shí)驗(yàn)成果報(bào)告適用于主堤0+000-7+000。該證據(jù)能充分證明在被上訴人施工期間，6號(hào)料場(chǎng)是合格的。但是被上訴人開始施工，完成部分工程量時(shí)，因6號(hào)料場(chǎng)對(duì)應(yīng)的施工場(chǎng)地（即大壩）占用了依西肯鄉(xiāng)新東屯村村民的耕地，村民因占用耕地未得到補(bǔ)償款到施工場(chǎng)地阻撓施工，致使6號(hào)料場(chǎng)對(duì)應(yīng)的施工場(chǎng)地停工，故上訴人為被上訴人指定了其他料場(chǎng)。直至被上訴人撤場(chǎng)前，該村村民才得到補(bǔ)償款，村民才允許該場(chǎng)地進(jìn)行正常施工。二審訴訟中，本院對(duì)原塔河縣依西肯鄉(xiāng)新東屯村村主任王文錄的調(diào)查筆錄能充分證明該事實(shí)的存在。訴訟中上訴人主張6號(hào)料場(chǎng)在被上訴人撤場(chǎng)前一直能使用，能用于正常施工，該主張不符合客觀實(shí)際情況和工程設(shè)計(jì)原理，沒(méi)有充分證據(jù)予以證實(shí)。（二）關(guān)于大地料場(chǎng)是否合格，能否用于正常施工。一審訴訟中被上訴人提交的與上訴人公司副經(jīng)理呂連盛的通話錄音證據(jù)，及二審法院對(duì)原塔河縣國(guó)土資源局局長(zhǎng)關(guān)長(zhǎng)巨的調(diào)查筆錄能充分證明大地料場(chǎng)不合格，無(wú)法使用。二審訴訟中，上訴人認(rèn)可大地料場(chǎng)至整個(gè)工程施工結(jié)束從未使用過(guò)。（三）關(guān)于山頭料場(chǎng)是否合格，能否用于施工。一審訴訟中被上訴人申請(qǐng)其雇傭的司機(jī)蔣孝峰、王文剛出庭作證的證人證言，及二審法院對(duì)原塔河縣國(guó)土資源局局長(zhǎng)關(guān)長(zhǎng)巨的調(diào)查筆錄能充分證明該料場(chǎng)無(wú)法使用，不能用于施工。上訴人對(duì)該料場(chǎng)是否合格沒(méi)有提出相反的證據(jù)予以反駁，被上訴人主張的事實(shí)成立。（四）關(guān)于北大溝西料場(chǎng)是否合格，能否用于施工。一審訴訟中，上訴人提交了《依西肯北大溝西料場(chǎng)土方填筑碾壓實(shí)驗(yàn)成果報(bào)告》，該報(bào)告形成時(shí)間是2015年8月12日，被上訴人撤場(chǎng)時(shí)間為2015年8月8日。該料場(chǎng)與被上訴人不具有關(guān)聯(lián)性，且上訴人沒(méi)有提供充分有力的證據(jù)證明該料場(chǎng)指定過(guò)被上訴人用于施工。（五）關(guān)于北大溝料場(chǎng)是否合格，能否用于正常施工。一審訴訟中上訴人提交了《依西肯北大溝料場(chǎng)土方填筑碾壓實(shí)驗(yàn)成果報(bào)告》，該報(bào)告形成日期為2015年7月3日。二審訴訟中上訴人陳述該料場(chǎng)在2015年6月20日由案外人李小龍使用該料場(chǎng)進(jìn)行施工，屬于其自認(rèn)事實(shí)，該料場(chǎng)與被上訴人不具有關(guān)聯(lián)性，且上訴人沒(méi)有提供充分有力的證據(jù)證明該料場(chǎng)指定過(guò)被上訴人用于施工。綜合以上事實(shí)和證據(jù)，可以充分認(rèn)定，涉案工程中上訴人指定給被上訴人用于施工的料場(chǎng)，或者是不合格，或者無(wú)法用于正常施工。三、關(guān)于被上訴人所主張的停工損失是否合理被上訴人從2015年6月2日入場(chǎng)后，部分機(jī)械和人員施工了7天，完成了一定的工程量，后因料場(chǎng)不合格或無(wú)法使用，一直停工，直至2015年8月8日撤場(chǎng)，誤工65天。訴訟中上訴人對(duì)撤場(chǎng)時(shí)間雖有異議，但沒(méi)有提供充分有力的證據(jù)證實(shí)其主張。被上訴人在施工過(guò)程中因料場(chǎng)無(wú)法使用，不能正常施工后，并沒(méi)有放任停工損失的發(fā)生，而是找當(dāng)?shù)貒?guó)土資源等部門協(xié)調(diào)施工料場(chǎng)，二審法院對(duì)原塔河縣國(guó)土資源局局長(zhǎng)關(guān)長(zhǎng)巨的調(diào)查筆錄能充分證明這一事實(shí)，上訴人主張被上訴人放任損失擴(kuò)大，并沒(méi)有提供證據(jù)予以證實(shí)。綜合以上事實(shí)，一審法院認(rèn)定被上訴人所主張的停工損失合理并無(wú)不當(dāng)。本案被上訴人主張其撤場(chǎng)前因上訴人指定的料場(chǎng)不合格或者不能使用所造成的停工損失，雖然雙方所訂立的建設(shè)工程分包合同無(wú)效，但《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條規(guī)定：“合同無(wú)效或者被撤銷后，因該合同取得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以返還；不能返還或者沒(méi)有必要返還的，應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失，雙方都有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任”。根據(jù)此條規(guī)定被上訴人仍有權(quán)要求上訴人對(duì)其損失承擔(dān)責(zé)任。因涉案工程的料場(chǎng)由上訴人指定，在料場(chǎng)不合格或不能使用致使工程停工的情況下，上訴人應(yīng)及時(shí)通知被上訴人采取措施防止損失擴(kuò)大，但本案上訴人并沒(méi)有提交任何證據(jù)證明該事實(shí)存在，被上訴人停工損失的根本原因在于上訴人。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》二百八十三條、二百八十四條的規(guī)定，一審判決被上訴人的實(shí)際損失由上訴人承擔(dān)并無(wú)不當(dāng)。綜上所述，上訴人黃河建工集團(tuán)有限公司的上訴請(qǐng)求不能成立，應(yīng)予駁回；一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項(xiàng)規(guī)定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。二審案件受理費(fèi)18，015元，由上訴人黃河建工集團(tuán)有限公司負(fù)擔(dān)。本判決為終審判決。