原告(反訴被告)：上海賽某實業(yè)有限公司，住所地上海市青浦區(qū)。
　　法定代表人：陸煒娟，執(zhí)行董事。
　　委托訴訟代理人：吳天洪，上海磊天律師事務所律師。
　　委托訴訟代理人：王惠娟，上海磊天律師事務所律師。
　　被告(反訴原告)：南陵縣輝勝服飾有限公司，住所地安徽省。
　　法定代表人：吳有水，總經(jīng)理。
　　委托訴訟代理人：余水，安徽熊小平律師事務所律師。
　　原告上海賽某實業(yè)有限公司(簡稱賽某公司)與被告南陵縣輝勝服飾有限公司(簡稱輝勝公司)加工合同糾紛一案，本院于2018年1月15日立案后，依法適用簡易程序,由審判員沈月紅獨任審判。審理中，原告提出訴訟保全申請，本院依法采取了訴訟保全措施。被告南陵縣輝勝服飾有限公司在審理過程中提起反訴請求。因案情復雜，本院依法將本案轉為普通程序，組成合議庭進行了審理。原告委托訴訟代理人吳天洪、王惠娟，被告法定代表人吳有水、委托訴訟代理人余水到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
　　原告上海賽某實業(yè)有限公司向本院提出訴訟請求：1、判令被告支付原告已交付面輔料等價款人民幣173,427元(注：本文以下所涉幣種均為人民幣)；2、判令被告支付逾期交付貨物的違約金337,062元；3、判令被告支付未交貨的違約金346,854元；4、判令被告向原告開具稅率為17%、金額為167,974元的增值稅專用發(fā)票，如不能開具則按照17%稅率支付原告28,555.58元抵扣稅款損失；5、本案訴訟費由被告承擔。事實和理由：2017年8月，原、被告先后簽訂兩份加工合同，合同編號分別為07-4-000012和07-4-000015(簡稱012合同和015合同)，約定原告將相應的面輔料、主標及包裝袋等輔材交付被告后，被告依約加工成品并按期交付原告，同時雙方又約定被告不得擅自改變交貨時間，如延期超過15天以上，則被告須無條件退還已收到的貨款，并向原告賠償延期貨品總成本金額2倍的違約金。合同簽訂后，原告依約交付相應的面輔料，但被告卻未能按期交付相應的成品。鑒于衣服的季節(jié)性及流行性非常鮮明，被告的行為不但造成原告與下家的交易違約、聲譽受損，同時更造成原告在市場的品牌影響力，故原告訴至本院。原告第一項訴請組成：1.款號XXXXXXXXXXX、版單號417-GSZ-027(簡稱413款或027版)的961件成衣未交，單件成本101元(交案外人森馬公司價格153元減去交輝勝公司加工費52元)，總成本97,061元；2.款號XXXXXXXXXXX、版單號QD417-BSZ-522(簡稱423款或522版)的98件成衣未交，單件成本104元(森馬公司價格153元減去輝勝公司加工費49元)，總成本10,192元；3.款號XXXXXXXXXXX/444、版單號417-GSZ-802(簡稱417/444款或802版)的377件成衣未交，單件成本108元(森馬公司價格153元減去輝勝公司加工費45元)，總成本40,716元，另417/444款99件返修，單件成本108元，總成本10,692元；4.款號XXXXXXXXXXX、版單號QD417-GSZ-626(簡稱428款或626版)的138件成衣返修，單件成本107元(森馬公司價格153元減去輝勝公司加工費46元)，總成本14,766元，以上合計總成本173,427元。原告第二項訴請計算方式為：每天按逾期貨品總金額5%收取違約金，被告逾期30天(應當在2017年9月21日交貨，逾期至2017年10月22日)，故違約金=成本×逾期件數(shù)×30天×5%，逾期交貨服裝包括：1.423款/522版，成本49元的服裝1,682件；2.417/444款，成本45元的服裝1,690件；3.428款，成本46元的服裝1,440件。原告第三項訴請未交貨違約金系根據(jù)合同約定按照第一項訴請面輔料成本的兩倍即173,427元×2計算。原告第四項訴請，被告收到的原告加工款167,974元應當開票，原告主張的稅率為17%，雖然因國家政策，近期稅率將作調(diào)整，但雙方業(yè)務期間增值稅稅率為17%，被告應承擔因稅率降低后遲延開票造成原告的稅款抵扣不能部分的損失。
　　被告南陵縣輝勝服飾有限公司辯稱，第一項訴請，被告認為原告訴請沒有正當理由和事實依據(jù)，原告到目前為止尚欠被告10余萬元加工費沒有支付，被告依法享有對原告貨物的留置權。被告留置的是015合同項下027版已經(jīng)制作成成衣的642件，因為原告提供的面輔料只能完成642件。對于原告陳述的012合同項下522版的98件被告沒有留置，417/444款的377件和返修的99件也沒有留置，428款的138件也未留置。第二項訴請，因為原告先行違約導致被告依法享有留置權，不存在被告違約情況，所以該違約金無依據(jù)，如果法庭認為被告應當支付給原告違約金，那么該違約金的計算方式明顯超過法律規(guī)定。第三項訴請，被告認為逾期交貨的原因在原告沒有及時提供面輔料，所以在原、被告后期溝通中原告也同意給予合理時間予以交付，故不存在逾期交付的違約金問題。對于付款方式，被告與原告法定代表人協(xié)商，確定原告支付貨款時可以截留5萬元，待被告全部交付貨物時，被告出具發(fā)票，原告支付剩余5萬元。第四項訴請，按照法律規(guī)定被告應當開具167,974元發(fā)票，但是因為原告一直就剩余款項不對賬，也未支付剩余加工費，所以原告應當在支付款項后被告才同意開具增值稅發(fā)票。
　　反訴原告南陵縣輝勝服飾有限公司向本院提出反訴請求：1、判令反訴被告支付加工費111,566元；2、判令反訴被告承擔違約金22,313.20元；3、判令反訴被告賠償反訴原告停工損失192,000元；4、反訴費由反訴被告承擔。事實和理由：反訴原告與反訴被告于2017年8月2日簽訂了《上海賽某實業(yè)加工合同》。合同編號07-4-000012，合同約定了由反訴被告提供面輔料給反訴原告制作成衣。合同約定交貨日期為2017年9月21日，同時就加工費、各型號的成衣的數(shù)量作出約定?？墒且驗榉丛V被告提供面輔料不及時或者不夠?qū)е路丛V原告無法及時交貨，同時反訴被告不按照合同約定進行對賬，不給付貨款。給反訴原告造成巨大損失，后反訴被告要求反訴原告加工027版成衣961件，因反訴被告沒有提供所有面輔料，反訴原告制作成衣642件，因反訴被告不付款反訴原告依法享有留置權。為此，反訴原告提出反訴訴請。反訴訴請的具體計算方式如下，第一項訴請貨款，在012合同中，417/444款送貨2,156件，價格為2,156件×每件45元=97,020元，423款送貨1,688件，價格為1,688件×每件49元=82,712元，428款送貨1,444件，價格為1,444件×每件46元=66,424元，上述合計246,156元，原告已付款167,974元，尚欠78,182元；在015合同中，原告提供的面輔料只能制成成衣642件，價格為642件×每件52元=33,384元，故兩份合同項下未付加工費總金額為111,566元。第二項訴請違約金，按照未付金額的20%計算即111,566元×20%=22,313.20元。第三項訴請停工損失，2017年9月12日至同年10月14日共計32天，按照工人60人計算，每人每天100元工資，60人×每人每天100元×32天=192,000元。
　　反訴被告上海賽某實業(yè)有限公司辯稱，不同意全部的反訴訴請。第一項訴請，合同約定送貨后開具發(fā)票，賽某公司才付款，根據(jù)實際支付款項和輝勝公司的送貨數(shù)量，賽某公司已經(jīng)把返修的款項也支付了。第二項訴請，是輝勝公司先違約，不同意支付。第三項訴請，也是輝勝公司先行違約，不存在停工損失的問題，輝勝公司提供的證據(jù)也無法反映。
　　經(jīng)開庭審理查明：2017年8月2日，原告賽某公司與被告輝勝公司簽訂編號為012的《上海賽某實業(yè)加工合同》，原告委托被告加工三款羽絨服，分別為：1、423款即522版的羽絨服1,780件，含稅單價49元，合計87,220元；2、417/444款即802版的羽絨服2,067件，含稅單價45元，合計93,015元；3、428款即626版的羽絨服1,302件，含稅單價46元，合計59,892元；以上總貨款240,127元，交貨期均為2017年9月21日。合同第二條客供輔料使用中約定，1、賽某公司提供面輔料、主標、洗水嘜、主吊牌、吊粒、洗滌說明、合格證、地址貼、包裝袋；有賽某公司標志的鈕扣與拉鏈牌由賽某公司提供，輝勝公司在完成交貨后在結尾款前，須統(tǒng)計賽某公司提供輔料的單件用量，并退回余料；輝勝公司提供除賽某公司提供以外的所有由輝勝公司采購的輔料，須按工藝單采用賽某公司指定產(chǎn)品。2、輝勝公司在收到賽某公司客供輔料時必須在三天內(nèi)按照賽某公司所開出的輔料出庫單清點完畢，并將有差異部分明細告知賽某公司補齊，否則輝勝公司在生產(chǎn)期間發(fā)現(xiàn)輔料短少時，賽某公司可以提供但需收費且運費由輝勝公司承擔。合同第四條成品出廠前質(zhì)量驗收流程約定，1、由賽某公司派跟單人員到輝勝公司生產(chǎn)地進行半成品、出廠前成品的質(zhì)量檢驗，輝勝公司應積極配合，允許賽某公司人員進入生產(chǎn)車間進行現(xiàn)場質(zhì)檢，并按賽某公司要求進行質(zhì)量改進。2、輝勝公司須在交貨期提前7天通知賽某公司，由賽某公司派出質(zhì)檢員于出貨前按照雙方確認的質(zhì)量驗收標準進行初步質(zhì)量檢查，如輝勝公司逾期通知賽某公司，所造成的延期，由輝勝公司按照逾期交貨承擔違約責任。合同第五條交貨地點及交貨方式約定，1、輝勝公司負責將貨運到賽某公司指定地點，隨貨應附裝箱單(標明貨號、規(guī)格、數(shù)量、箱號)；2、輝勝公司負責將貨安全運往賽某公司指定上海倉庫，有關費用和風險由輝勝公司承擔。合同第六條購銷結算方式及期限中約定，輝勝公司交貨后，經(jīng)賽某公司倉檢合格后入庫，輝勝公司根據(jù)賽某公司提供的實際入庫時間、數(shù)量及合同金額與賽某公司對賬，對賬無誤后，在15日內(nèi)根據(jù)對賬結果開具總金額100%的增值稅發(fā)票(17%增值稅)；賽某公司在收到輝勝公司100%貨款發(fā)票的前提下，自輝勝公司貨物入庫之日起30天內(nèi)支付對賬單金額100%的貨款。合同第七條出貨后的成品返修約定，1、輝勝公司必需保證賽某公司派遣的質(zhì)檢人員在輝勝公司生產(chǎn)大貨過程中進行各階段品質(zhì)檢驗，輝勝公司同時提供帶有賽某公司修改意見卡的產(chǎn)前版，賽某公司驗收時若發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，則由輝勝公司負責返修和退換，所造成的一切費用由輝勝公司承擔……3、賽某公司退回給輝勝公司須返修的產(chǎn)品分兩種，一種是賽某公司售后服務部門發(fā)給輝勝公司，輝勝公司須在3個工作日內(nèi)予以返修完畢并寄返賽某公司售后服務部；另一種由賽某公司采購人員退給輝勝公司返修，輝勝公司應在10天內(nèi)返修完畢，返修好后一次性返回，未返回的產(chǎn)品一律做退貨處理；輝勝公司在收到賽某公司返修貨品后，必須清點隨貨有憑證的清單，如有差異應在收到后一個工作日內(nèi)提出異議，并將返修清單隨貨放在箱內(nèi)，寄返賽某公司倉庫。合同第八條違約責任約定，1、合同生效后，如輝勝公司在10天內(nèi)無法生產(chǎn)要求解除購銷合同的，須經(jīng)賽某公司同意并按賽某公司已訂的所有客供材料總金額賠償賽某公司；未經(jīng)賽某公司同意擅自解除合同的，輝勝公司須按照該批購銷合同貨款總額向賽某公司支付違約金……5、未經(jīng)賽某公司許可，輝勝公司不得擅自改變交貨時間，否則，輝勝公司必須向賽某公司交納一定金額的罰金，罰金金額計算方式如下，延期七天(含第七天)，每延期一天，扣逾期交貨貨品總金額的3%，延期七天以上到十五天，每延期一天，扣逾期交貨貨品總金額的5%，延期超過十五天以上，賽某公司有權拒絕接收延期貨品，輝勝公司必須無條件全額退還賽某公司已支付貨款，并且向賽某公司賠償延期貨品總成本金額2倍的違約金。
　　2017年9月6日，賽某公司向輝勝公司提供413款即027版羽絨服面輔料，出庫單記載如下：斜紋布粉紅698米、冰蘭655.50米，滌絲紡粉紅186米、冰蘭342米，白色膽布2,255米，白色仿兔毛94.50米，80絨本白135公斤，160克棉白色140米，主嘜965板，尺碼965板，吊牌990板，價格牌990板，洗標990板，穿繩990板，3#樹脂拉鏈980根，隱拉1,960根。9月13日，賽某公司向輝勝公司提供滌絲紡粉紅補貨172米。
　　合同履行過程中，輝勝公司法定代表人吳有水與賽某公司員工張才桂通過微信聯(lián)絡溝通，同時，吳有水也通過短信與賽某公司法定代表人陸煒娟聯(lián)絡溝通。雙方于2017年7月底即已對涉案四款羽絨服的加工情況進行溝通。
　　吳有水與張才桂微信溝通的基本情況如下：
　　2017年7月26日，張才桂：跟老板申請了，每款可以加1元。7月27日，吳有水：這三個款就按你們的價格定下來吧……027款961件，你能另外安排一個小廠做了嗎？張才桂回復：好的。8月5日，張才桂微信發(fā)送012合同，之后問：合同寄出了嗎？吳有水答：寄了。8月底至9月中旬，吳有水及張才桂溝通涉及案外人老某的其他加工業(yè)務的對賬、付款事宜，張才桂要求老某簽署對賬單，之后才向吳有水支付加工費。9月15日，吳有水問：褲子錢把我安排的怎么樣了，先拿十萬嗎，老某那里你只要不給錢給他，他肯定不會管這些了，什么賬單也不會簽字了。10月2日，吳有水：802款白色里布，紅色印花面料，522款黃色印花面料速搞過來。同日張才桂回復：423款/522版合同數(shù)1,780件、417/444款/802版合同數(shù)2,067件，這兩款合同交貨期9月25日請趕緊安排送貨，前面溝通送貨你一再拖延，缺損的部分印花和換片面料，尾數(shù)零頭請整理件數(shù)明細和缺失原因，我司需要核查。張才桂另發(fā)送以下內(nèi)容：428款/626版合同數(shù)1,302件，413款/417款/027版合同數(shù)1,567件合同交貨期也到，請趕緊安排發(fā)貨，提供裝箱明細；吳老板，請你履行合同約定按規(guī)定時間發(fā)貨，部分因各種原因損失的每款幾件零頭數(shù)未按合同數(shù)字做齊的，先不要出貨，謝謝配合。之后吳有水回復：你不就三個款嗎，把少的東西搞來，我抽時間給你們做好，結款還是按我們談好的褲子錢必須先付我，先把802款、522款先出一半，剩的補的東西過來，我立馬車位做清，錢付完貨給你。張才桂：請不要把自己想法強加到別人身上，要有依據(jù)，我們按合同約定做；發(fā)給你4款怎么變3款了。吳有水：我們在談前面三款，感覺你們的錢太難要了，后面一款我都不敢做了。張才桂：我們所有的付款都按合同約定，不是你們那么做的，先騙貨后不按合同約定做，不按合同交期還要挾先付錢；如果你確定最后一款不做請退回拿去的面輔料。10月7日，吳有水再次發(fā)送：802款白色里布，紅色印花面料，522款黃色印花面料速搞過來。張才桂問：多少數(shù)量，各需要補多少米數(shù)。吳有水：羊絨里布2到3米，小王知道。10月13日，張才桂：吳老板，請把522款黃色/紅色，802款粉色/本白/黑色，626款米黃/中國紅，027款粉色/冰藍色各2件掛好價格牌，次品也可以，無論什么碼只要同碼就可以了，幫忙今天寄出，我們急著做成衣檢測。吳有水回復：522款802款早就寄過，怎么到現(xiàn)在還沒檢測，626款也要明天寄了，今天寄不了，我們這邊快遞到5點鐘左右就沒了，還有一款不是早就和你說去年的錢都拿不到這款沒做了嗎。張才桂回復：沒有黑色的；不能做的，你把面料還給我們。吳有水：你把褲子錢給我，需要我做，我還是馬上給你做，不需要我做就還給你，我要這東西干嘛，我要發(fā)工資要的是錢。張才桂：你再不做貨期來不及了，做出來也沒用了呀。吳有水：你后面一款沒做的，快點決定，需要我做，就按我的意思，我做起來快的，我剛新款上手，我可以停下來急搶你這款。你知道我們這款合同還沒簽，以前的合同全在你那，我的這份你們也不給我。張才桂：合同小王給你了呀，你沒給我們。吳有水：前面三款合同在你們那，后面的第二天你們拿，忘了拿嗎？這沒事，只要在我這，就能找到。同日，吳有水又發(fā)送：補的802款白色里布和白印花布寄了，把單號發(fā)我，怎么還沒收到。張才桂回復：已經(jīng)寄了。10月14日，吳有水：不是我需要的東西，那是羊羔絨，合同蓋章的我的一份怎么不給我，我出貨合同都沒有，怎么結賬。張才桂回復：白色印花面料你前面沒有說呀，只說了粉色印花面料；白色里布和羊羔絨在一個快遞里面。吳有水：包里只有羊羔絨布，沒有白色里布；里料就40多米，還有印花粉色布，應該一大捆，怎么就一小卷。同日，吳有水確認：白色里布在里面，現(xiàn)在就差802款粉紅色面料了。10月15日，張才桂：吳老板多次催你發(fā)貨不發(fā)，請你馬上第一時間把做好的3款發(fā)給我司，還有一款騙取多日面料合同不給，衣服不做的款式歸還面料和輔料，包含我司的延期交貨損失。之后，吳有水再次要求提供粉色印花布料，并且表示先給褲子錢再做最后一款服裝。10月18日，張才桂向吳有水要最后一款的合同。吳有水表示沒有給他合同。10月19日，兩人再次討論了涉及老某的加工業(yè)務、付款等。同日，吳有水送貨至賽某公司倉庫。10月21日，吳有水：027款合同你發(fā)個郵件過來，你這合同不好改，還有昨天送過去數(shù)量對好了嗎？財務還沒匯；417這款，510件，被他(吳有水兒子)合了個51件。張才桂回復一份手寫統(tǒng)計的表格。同日，兩人電話取得聯(lián)系，吳有水表示802款的510件寫成了51件。10月24日，張才桂將027版羽絨服的充絨明細表發(fā)送給了吳有水。10月26日，吳有水問：(之前的)衣服好了嗎？陸總還叫我這個月開票。張才桂：你后面的款做了嗎？什么時候才能交過來。衣服后面一批送的還在檢驗，還在洗臟污。吳有水：后面的明天上手，可能要10天左右。張才桂：貨期10天太晚了；(之前的衣服)票你開吧。吳有水：(發(fā)票)等數(shù)量清楚再開吧。10月28日，吳有水詢問：衣服數(shù)量出來了吧。張才桂：最后一批還沒驗完，白色臟的全部在洗；有十幾箱返修，臟和掉扣。吳有水：這樣吧，衣服數(shù)字基本出來了，你看返工多少錢，剩下的錢打給我，然后把開票的總數(shù)給我，現(xiàn)在這個月底今天明天開票來得及。張才桂：你跟陸總怎么談的呀；不是說留5萬質(zhì)保金嗎？吳有水：她是說扣5萬，等返工返好多少費用扣掉就好了。當日下午，張才桂問：最后一款羽絨服做了嗎？10月30日，張才桂又問：后面一款960件什么時候可以好；請把960件交貨期告知。11月2日，張才桂再次詢問：羽絨服有多少成品了；請把960交貨期告知。吳有水未回答張才桂提問。11月29日，張才桂微信發(fā)送給吳有水《送貨通知書》，內(nèi)容如下：根據(jù)輝勝公司與賽某公司簽訂的012合同，約定輝勝公司于2017年9月11日，將加工數(shù)量600件×50元等于3萬元，加工數(shù)量961件×加工單價52元等于49,972元的羽絨服，交付到指定地點?，F(xiàn)輝勝公司未能如期完成交付，賽某公司現(xiàn)通知你方務必于2017年11月25日，最晚2017年11月30日15時前把未送貨加工羽絨服共計1,561件送至賽某公司要求送達的倉庫：上海市青浦區(qū)崧秀路XXX號。請輝勝公司務必按時交貨，否則將拒絕接收未發(fā)貨物，并要求輝勝公司根據(jù)合同約定承擔違約責任。
　　吳有水和陸煒娟短信溝通的基本情況如下：
　　2017年9月30日，吳有水向陸煒娟發(fā)送：陸總你好，考慮了一下，我們還是按前幾天和才桂談過的方式，你把前面的褲子錢先給我，我把802款、522款兩款做好成箱的一半先發(fā)給過去，剩下的衣服你少的東西全來了，節(jié)后全部做好，你把錢準備好8號左右你給我，我把貨全送去。陸煒娟回復：我知道了，今天擔心貨已經(jīng)來不及送到目的地了，我們和對方溝通一下，過節(jié)后貨能不能接受送，我們再聯(lián)系。之后，陸煒娟表示申報延遲有困難，下午再和對方中高層聯(lián)系下能不能通融節(jié)后送貨，如果不收貨，賽某公司和輝勝公司都會有麻煩。吳有水回復：那你今天早上怎么不安排褲子錢，你要同意把褲子錢給我，我上午安排車子裝部分去就行了，你這么不急你上家公司應該能搞定的，你們都是老客人了，還有現(xiàn)在能匯5萬元褲子錢給我嗎。10月15日，吳有水彩信方式向陸煒娟發(fā)送函件一份，內(nèi)容如下，2017年8月，雙方簽訂三款羽絨服加工合同，在8月15日輝勝公司提回面輔料，開始裁剪縫制，因賽某公司面里料棉充物合料問題，布次品太多需要換片，導致里面料棉充物缺少，影響縫制車間2017年9月12日停產(chǎn)，半途車間衣服半成品放下，不能正常生產(chǎn)，不得驗貨和出貨。輝勝公司會等缺少的面料到齊后，全力搶做，再定交期。為出貨問題，輝勝公司在9月28日至9月30日期間，要求賽某公司把做好的部分成品先拿回出貨，至今不驗貨、不檢測、無方案出貨，再這樣的無限期拖延時間，輝勝公司會要求賽某公司補償停工，影響正常生產(chǎn)的損失。輝勝公司要求賽某公司在2017年10月18日至10月25日補全缺少的東西，把輝勝公司所有的加工費結算清，貨全部出完要保證公司工人工資正常發(fā)放，如要延續(xù)拖拉時間出貨，影響公司正常次序，后果由賽某公司負責。10月16日，陸煒娟：吳老板，我們按合同是先送貨再結算的，現(xiàn)在，是你沒及時送貨而造成延期，到目前我們還是在積極溝通和協(xié)商中，否則你我的損失都會很大。吳有水：我現(xiàn)在想問你兩個問題，第一個，2017年元月至3月我加工的褲子錢，我們這次說好了9月25日到28號之間給我的，怎么至今不給。第二個，我現(xiàn)在生產(chǎn)的羽絨服因缺少面料不能全部做好出貨，有部分成衣我們談過方案出貨，你們?yōu)槭裁从植粊砟?，我想問問這貨你要不要了，我們月底要發(fā)工資的，我知道貨出不了誰都有損失，我希望按我們的約定你早點把做好的羽絨服拿走。當日吳有水與陸煒娟電話溝通未果。10月18日，吳有水：賽某公司陸總，我們2017年8月份合作生產(chǎn)的三款羽絨服，因中途缺少面料，一直沒方案出貨，中途我們之間也交談過你公司拿貨的事情，你公司始終沒有來拿貨，你10月16日打電話說拿貨付款，不能三番兩次變更……我公司最快速度把沒做好的半成品完成，你公司查完貨，決定把已做好的成品先出貨，因我們之前談好的每家各拿一趟運費，面輔料是我公司從上海拿回來的，這次出貨應該是你來拿，我本想找個車幫忙給你送過去，送過去快點，為了早點出貨多出一趟運費錢我也舍得，現(xiàn)在你這樣說我決定不幫你找車了，你們明天自己早點來拿貨，我公司因前期做你公司羽絨服因缺少面料這事耽誤生產(chǎn)，延長交期大家已經(jīng)談的不開心了，但這次決定了明天出貨，明天來拿貨你公司務必要帶人過來，清點好數(shù)量后，把3月份褲子的加工費和這次三款羽絨服的加工費全部給我們，因為我們要發(fā)工人工資，不要再誤時間了，三款羽絨服的貨款我們會把票開好，讓你公司工作人員帶回；另外，因你公司面料短缺，影響我們生產(chǎn)，導致我公司后面的生產(chǎn)非常緊張，10月19日如果你公司不過來把做好的衣服拿走，手里的半成品，我公司就不生產(chǎn)了，望貴公司不要再耽誤時間。陸煒娟回復：吳老板，關于你說的送貨還是拿貨我們是有合同約定的，是應該送貨至賽某公司工廠成品倉，至于付款你要求現(xiàn)付，不按合同約定，我也同意支付，貨到倉數(shù)據(jù)核實后立即付款(留五萬元押金)等貨品安全入庫我們開票后再支付余款，但前提是我們的貨品你必須在明天中午12點送到賽某公司，就按我們前面的約定去做，否則沒有意義了，我說話是不會變的，答應你的事情一定做到。這次延期交貨是我溝通爭取來的，希望我們要珍惜，相信你們?yōu)榱诉@批貨品也非常糾結，擔心這個擔心那個，我也理解，只要誠心做事或做企業(yè)的，還是有可以信任的人的。吳有水：我元月至三月份做的褲子19萬在你那里不給我，還讓我能相信你什么，這趟車是你叫的了，不管你裝到哪里是你的事，出貨你必須來個人點清數(shù)量。陸煒娟：你不相信我也沒辦法，昨天說好的褲子錢先匯給你，衣服數(shù)清點后當場結算給你的，你不能太不相信人，如果你堅持不送貨過來的話，這個時間肯定來不及的，接下來你和我的損失會比較大，做服裝本來就不容易的，我們一起打官司的話損失慘重了。吳有水：那你就先把褲子錢馬上匯給我后，我立馬叫個車把做好的衣服送你，點清數(shù)量后你就給我錢，這樣也行。
　　另查明，系爭服裝的送貨情況如下，2017年10月11日，輝勝公司交付417款羽絨服835件、444款羽絨服174件、423款羽絨服1,076件。10月19日，張才桂微信發(fā)送手寫統(tǒng)計表一份給吳有水，統(tǒng)計表記載，417款835件、缺少9件，45元每件合計37,170元；444款174件、缺少3件，45元每件合計7,695元；423款1,076件、缺少4件，每件49元合計52,528元；以上總計97,393元。
　　10月20日，輝勝公司交付417款羽絨服195件、423款羽絨服516件、428款羽絨服579件(480件+99件)、444款羽絨服231件。10月21日，張才桂微信發(fā)送手寫統(tǒng)計表一份給吳有水，統(tǒng)計表記載，417款送貨195件-99件需返修，實收158件，單價45元，差異-37件，合計7,110元；444款送貨231件，實收263件，單價45元，差異+32件，合計11,835元；423款送貨516件，實收514件，單價49元，差異-2件，合計25,186元；428款送貨579件，實收575件，單價46元，差異-4件，合計26,450元，以上總計70,581元。
　　10月22日，輝勝公司交付423款羽絨服96件、417款羽絨服210件、444款62件、428款羽絨服865件。
　　上述送貨中，423款總計送貨1,682件，417/444款總計送貨1,690件，428款總計送貨1,440件。
　　原告賽某公司于2017年10月19日支付被告輝勝公司97,393元，于同年10月21日支付輝勝公司70,581元，合計支付167,974元。
　　以上查明的事實，由原告提供的加工合同、出庫單、微信聊天記錄、短信往來記錄、送貨單、付款憑證，被告提供的微信聊天記錄、短信往來記錄、通話錄音以及原、被告當庭陳述為證，本院予以確認。
　　本案原、被告之間有如下幾個爭議焦點：
　　一、賽某公司和輝勝公司誰違約的問題；
　　賽某公司認為，輝勝公司未按期交貨違約。輝勝公司認為，賽某公司未能及時提供合同所需的面輔料，也未及時對輝勝公司寄出的成衣進行檢驗，因此賽某公司先違約。
　　本院認為，雙方012合同約定的交貨時間為2017年9月21日，根據(jù)吳有水與張才桂之間的微信聊天記錄，10月2日吳有水提出白色里布、紅色印花面料、黃色印花面料缺少，在此之前，吳有水未催促張才桂交付面輔料、未提出面輔料交付時間過遲，亦未提出面輔料數(shù)量短缺影響生產(chǎn)，此外，輝勝公司也未提供其他證據(jù)證明在合同約定的交貨期之前，其曾就面輔料問題向賽某公司提出過異議。審理中，輝勝公司也未說明缺少的面輔料具體品種、規(guī)格以及數(shù)量，因此，本院對輝勝公司提出的原告遲延提供面輔料導致其逾期交貨的抗辯理由，不予采納。至于成衣檢驗的問題，本院認為，根據(jù)吳有水與張才桂之間的微信聊天記錄，張才桂在10月初就開始頻繁催促輝勝公司交付涉案成衣，吳有水則以涉及案外人老某的褲子錢沒結算為由，拒絕交貨，同時提出012合同項下成衣須先付錢后交貨。本院認為，吳有水多次提到的涉及老某的褲子錢與本案并無關聯(lián)，其要求維護自身權益，無可厚非，但應通過協(xié)商、訴訟等合法、合理且正當?shù)耐緩街鲝?，而不是采取拖延履行系爭合同項下交貨義務的方式，來達到結款的目的，輝勝公司在本案中的行為有違商事活動的誠實信用原則，其遲延交貨的行為構成違約，應承擔相應的違約責任。關于逾期交貨違約金，輝勝公司抗辯雙方約定的違約金過高，請求予以減少，考慮合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據(jù)公平和誠實信用原則，本院酌情認定逾期交貨違約金為4萬元。
　　二、賽某公司與輝勝公司是否就付款方式變更達成合意；
　　賽某公司認為，雙方并未變更，應當按照合同約定履行。輝勝公司認為，微信聊天記錄以及10月19日賽某公司法定代表人陸煒娟發(fā)送給吳有水的短信表明，賽某公司已經(jīng)同意變更付款方式。
　　本院認為，微信聊天內(nèi)容以及10月19日陸煒娟發(fā)送的短信內(nèi)容表明，賽某公司同意先付貨款的原因為輝勝公司長時間遲延履行交貨義務，賽某公司同意先付的前提是輝勝公司在賽某公司指定的時間內(nèi)將成衣如數(shù)交付，但根據(jù)后續(xù)的送貨單，輝勝公司10月22日仍在交付成衣，賽某公司直至11月份還在催促交貨事宜，故賽某公司主張付款方式未變更，并無不當，本院予以確認，根據(jù)合同約定，賽某公司在收到全部發(fā)票后向輝勝公司支付全部款項。輝勝公司抗辯其因賽某公司未付加工款而拒絕履行后續(xù)成衣的交付義務，理由不成立。
　　三、027版羽絨服的合同訂立以及履行問題；
　　本院認為，根據(jù)查明事實，賽某公司及輝勝公司雖未就027版羽絨服簽訂書面合同，但雙方已經(jīng)實際履行該款服裝的加工業(yè)務。賽某公司在9月初向輝勝公司提供了027版服裝的面輔料，輝勝公司收取并拒絕了賽某公司的退回要求，之后在10月26日張才桂詢問交期時，輝勝公司吳有水表示需要10天左右，雙方之間的加工合同成立，輝勝公司應在承諾的期限內(nèi)交付成衣，現(xiàn)輝勝公司未能如期交付，顯屬違約。賽某公司主張涉案羽絨服因輝勝公司逾期交貨無法正常上市銷售，故要求解除雙方之間027版服裝的加工合同，并要求輝勝公司賠償損失并承擔未交貨違約金，并無不當，本院予以支持。賽某公司按照成本報價與交付輝勝公司加工費的差價計算損失，缺乏依據(jù)，本院根據(jù)賽某公司向輝勝公司提供的面輔料數(shù)量，結合市場詢價以及賽某公司的舉證，酌情認定027版損失為7萬元。關于未交貨的違約金，考慮合同實際履行情況、當事人過錯行為、違約后果等綜合因素，根據(jù)公平及誠實信用原則，本院酌情認定為3萬元。
　　四、012合同項下輝勝公司交付成衣的數(shù)量；
　　輝勝公司與賽某公司存有爭議的主要為417/444款是否存在51件錯計510件的情況。根據(jù)送貨單、微信記錄中發(fā)送的手寫統(tǒng)計表、付款憑證等證據(jù)，雙方統(tǒng)計無爭議的423款數(shù)量為1,682件、417/444款數(shù)量為1,690件、428款數(shù)量為1,440件，分別與合同約定數(shù)量相差-98件、-377件、+138件。本院認為，輝勝公司主張的510件成衣錯計成51件的情況屬實，理由有三：一是輝勝公司在送貨后及時向賽某公司反饋錯誤清點數(shù)量的問題；二是賽某公司主張417/444款缺少377件，但在送貨后未曾就此提出異議或催促輝勝公司繼續(xù)送貨；三是11月29日的《送貨通知書》，賽某公司未在通知中提及單價45元的417/444款，且至賽某公司起訴時，賽某公司也未主張417/444款。據(jù)此，本院認為，輝勝公司主張數(shù)量核算錯誤屬實，確認輝勝公司送貨數(shù)量為423款1,682件、417/444款2,149件、428款數(shù)量為1,440件，賽某公司應付加工費245,363元，已付167,974元，未付加工費77,389元。關于賽某公司主張的返修損失，本院認為，根據(jù)吳有水在微信中的表述，返修損失理應由輝勝公司承擔，返修服裝為417/444款99件以及其他服裝十幾箱(款式不明)，因雙方對返修費用計算并無明確約定，故本院根據(jù)合同實際履行情況、當事人舉證程度、違約后果等綜合因素，根據(jù)公平和誠實信用原則，酌情確定為5,000元，該款在加工費中直接扣除。
　　五、輝勝公司應當開具的發(fā)票稅率問題。
　　賽某公司認為，輝勝公司應當開具稅率17%的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)國家稅率調(diào)整，如輝勝公司不能開具17%稅率的發(fā)票，則應當賠償賽某公司由此引起的抵稅損失。
　　本院認為，雙方業(yè)務發(fā)生在2017年，當時相關業(yè)務的開票稅率為17%，012合同約定的發(fā)票稅率亦為17%，如輝勝公司正常履行合同，則其開具的發(fā)票稅率必定符合雙方約定，賽某公司預期取得的可用于稅款抵扣的增值稅發(fā)票稅率亦應當為17%，現(xiàn)因2019年的稅率調(diào)整，輝勝公司可能僅可以開具13%稅率的發(fā)票，與按約履行相比，輝勝公司繳納的稅款降低，本院認為，輝勝公司不能因其違約行為獲利，賽某公司關于稅率損失的主張，于法有據(jù)，本院認為，輝勝公司應按照加工費總額向賽某公司開具價稅合計240,363元的增值稅專用發(fā)票，如開票稅率不到17%，則應償付賽某公司稅率差額部分的稅款損失。
　　綜上所述，本院對于原告賽某公司的訴訟請求部分予以支持，對反訴原告輝勝公司的反訴請求亦部分予以支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國合同法》第八條、第一百零七條、第一百零九條、第一百一十四條、第二百五十一條、第二百六十二條、第二百六十三條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
　　一、被告南陵縣輝勝服飾有限公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)償付原告上海賽某實業(yè)有限公司面輔料價款7萬元；
　　二、被告南陵縣輝勝服飾有限公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)償付原告上海賽某實業(yè)有限公司逾期交貨違約金4萬元；
　　三、被告南陵縣輝勝服飾有限公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)償付原告上海賽某實業(yè)有限公司未交貨違約金3萬元；
　　四、被告南陵縣輝勝服飾有限公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告上海賽某實業(yè)有限公司開具稅率17%、價稅金額合計240,363元的增值稅專用發(fā)票，如開票稅率不到17%，則應償付上海賽某實業(yè)有限公司稅率差額部分的稅款損失；
　　五、反訴被告上海賽某實業(yè)有限公司應于本判決生效之日起十日內(nèi)支付反訴原告南陵縣輝勝服飾有限公司加工費72,389元；
　　六、駁回原告上海賽某實業(yè)有限公司的其余訴訟請求；
　　七、駁回反訴原告南陵縣輝勝服飾有限公司的其余反訴請求。
　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
　　本案受理費12,373.40元，保全費2,770元，合計15,143.40元，由原告上海賽某實業(yè)有限公司負擔9,273.40元，由被告南陵縣輝勝服飾有限公司負擔5,870元；反訴受理費3,094元，由反訴原告南陵縣輝勝服飾有限公司負擔2,289.20元，由反訴被告上海賽某實業(yè)有限公司負擔804.80元。
　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第二中級人民法院。

審判員：陳才良

書記員：沈月紅