国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

上海田某電力工程有限公司與上海森某房地產(chǎn)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

  原告:上海田某電力工程有限公司,住所地上海市松江區(qū)。
  法定代表人:董燕萍,董事長。
  委托訴訟代理人:繆赟,男。
  被告:上海森某房地產(chǎn)有限公司,住所地上海市松江區(qū)。
  法定代表人:王雅美,董事長。
  委托訴訟代理人:楊根水,上海浦銀律師事務(wù)所律師。
  委托訴訟代理人:吳燁,上海浦銀律師事務(wù)所律師。
  原告上海田某電力工程有限公司與被告上海森某房地產(chǎn)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院于XXXX年8月6日立案后,依法適用簡易程序。本案于XXXX年11月XX日公開開庭進行審理,原告的委托訴訟代理人繆赟、被告的委托訴訟代理人楊根水均到庭參加訴訟。審理中,經(jīng)本院院長批準(zhǔn),本案簡易程序適用期間延長三個月。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
  原告向本院提出訴訟請求:1、判令被告支付原告欠付工程款11萬元;2、判令被告支付原告利息損失(以11萬元為本金,自XXXX年1月1日起算至判決生效之日止,按中國人民銀行同期貸款利率計算)。事實和理由:XX17年12月28日,原、被告簽訂《工程施工合同》,約定被告將松江區(qū)滬松公路1789弄九洲大唐花園供電工程增補(人防、綜合樓電源)工程(以下簡稱“系爭工程”)發(fā)包給原告,承包方式為包工包料,工程價款為11萬元。合同簽訂后,原告按約履行了合同義務(wù),并將系爭工程交付被告使用,并于XX17年經(jīng)松江供電公司驗收合格,但被告尚欠11萬元工程款,遂涉訴。
  被告辯稱:不同意原告的訴訟請求。本案原告所請款項未滿足支付條件,根據(jù)合同之約定,款項結(jié)算條件未滿足。
  經(jīng)審理查明:XX17年12月28日,原、被告雙方簽訂《工程施工合同》一份,約定被告將系爭工程交原告施工,工程包干價11萬元。關(guān)于付款方式,雙方約定:工程通過被告及供電局驗收供電后支付11萬元。工程暫定總工期為XX17年12月11日至XX17年12月XX日(10天)。合同另對其他事項進行了約定。
  另查明:被告與案外人國網(wǎng)上海市電力公司于XX17年11月13日簽訂關(guān)于系爭地塊的《高壓供用電合同》(用電容量為1260千伏安/千瓦)、于XX17年11月21日簽訂關(guān)于系爭地塊的《低壓供用電合同》二份(一份涉及:地下二層車庫生活水泵,地下二層車庫分區(qū)一、二排煙風(fēng)機,地下二層車庫雨污水泵,地下二層車庫分區(qū)三排煙風(fēng)機;另一份涉及:排污泵、683號1層01老年活動室、683號3層01青少年活動中心、683號3層03居委會、683號4層02治安聯(lián)防站、683號2層01物業(yè)、683號1層02消防控室、路燈、排水泵、15號地下車庫、15號地下2層水泵房、683號管理房公燈、683號3層02業(yè)委會、15號地下2層弱電機房、683號4層01服務(wù)站)。
  XX17年11月15日,案外人國網(wǎng)上海電力公司出具《受電工程竣工驗收單》二份,對九洲大唐花園三期(別墅XX戶)及九洲大唐花園(別墅XX戶)的驗收意見為:用戶受電裝置安裝符合相關(guān)規(guī)程要求。被告在該二份材料之備注欄蓋章簽收。
  XX17年11月28日,案外人國網(wǎng)上海電力公司出具《送電工作任務(wù)單》一份,載明對合計容量為“1260”之電源設(shè)備進行送電。
  又查明:XX17年11月14日,系爭地塊的多處設(shè)備從冷備用改為運行。XX17年11月28日,系爭地塊的開關(guān)站投運。
  再查明:XXXX年11月后,被告每月均于系爭地塊上產(chǎn)生電費。
  審理中,原告稱系爭合同簽訂時,供電主體已經(jīng)送電,系爭工程系供電主體要求被告增補安裝項,原告按合同約定的工期施工完畢后,雙方才補充簽訂了合同,該合同實際為結(jié)算合同;被告確認(rèn)系爭工程的工期確實為XX17年12月11日至XX17年12月XX日,合同系工程完畢后補簽。
  以上事實,有工程施工合同、高壓供用電合同、低壓供用電合同、受電工程竣工驗收單、送電工作任務(wù)單、電費單據(jù)、當(dāng)事人陳述等證據(jù)證實,本院予以確認(rèn)。
  本院認(rèn)為,本案所涉的《工程施工合同》系雙方當(dāng)事人真實意思表示,且不具有違反法律強制性規(guī)定之事項,合法有效,對當(dāng)事人雙方均具有拘束力。本案中,系爭合同簽訂于實際工期之后,故本院認(rèn)定系爭合同可視為對系爭工程的結(jié)算。在此情形下,若仍拘泥于合同條款,認(rèn)為被告驗收后原告始得工程款之請求權(quán),對于原告權(quán)利之實現(xiàn)而言未免過于嚴(yán)苛,更何況系爭工程于雙方涉訟之背景下,期待被告續(xù)行驗收難合常情。綜上所述,原告要求被告支付欠付工程款11萬元的訴訟請求,本院予以支持。就原告主張的相關(guān)利息而言,雙方對系爭工程的工期為XX17年12月11日至XX17年12月XX日并無爭議,故現(xiàn)原告自行主張自XXXX年1月1日起至判決生效之日止的相關(guān)利息,于法無悖,本院亦予支持。
  據(jù)此,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定,判決如下:
  一、被告上海森某房地產(chǎn)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告上海田某電力工程有限公司欠付工程款110,000元;
  二、被告上海森某房地產(chǎn)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)支付原告上海田某電力工程有限公司利息損失(以110,000元為本金,自XXXX年1月1日起算至判決生效之日止,按中國人民銀行同期貸款利率計算)。
  如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
  案件受理費2,500元,減半收取1,250元,由被告上海森某房地產(chǎn)有限公司負(fù)擔(dān)(于本判決生效之日起七日內(nèi)支付本院)。
  如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第一中級人民法院。

審判員:李曉蕾

書記員:顧家俊

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top