国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

上海松江大學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司、上海市松江區(qū)文化和旅游局與北京世某某億舞臺科技有限公司承攬合同糾紛一審民事判決書

2021-06-09 塵埃 評論0

  原告:上海松江大學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司,住所地上海市松江區(qū)。
  法定代表人:宋國林,董事長。
  原告:上海市松江區(qū)文化和旅游局,住所地上海市松江區(qū)。
  負責(zé)人:金冬云,局長。
  上列兩原告共同委托訴訟代理人:俞移沖,上海市申松律師事務(wù)所律師。
  上列兩原告共同委托訴訟代理人:田苗,上海市申松律師事務(wù)所律師。
  被告:北京世某某億舞臺科技有限公司,住所地北京市。
  法定代表人:李立勤,經(jīng)理。
  委托訴訟代理人:袁濤,男。
  委托訴訟代理人:王嘯巖,男。
  原告上海松江大學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“大學(xué)城公司”)、上海市松江區(qū)文化和旅游局(以下簡稱“松江區(qū)文化局”)與被告北京世某某億舞臺科技有限公司(以下簡稱“世某某億公司”)承攬合同糾紛一案,本院于2019年11月12日立案后,依法適用簡易程序,于2019年12月16日公開開庭進行了審理。兩原告的共同委托訴訟代理人俞移沖、田苗,被告的委托訴訟代理人袁濤、王嘯巖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
  原告大學(xué)城公司、松江區(qū)文化局向本院提出訴訟請求:1.要求被告返還原告預(yù)付款人民幣(以下幣種均為人民幣)506,611.20元;2.要求被告支付原告逾期付款利息損失(以506,611.20元為基數(shù),自2019年2月14日起算至實際清償之日止,按年利率6%計算)。本案訴訟過程中,兩原告明確因?qū)嶋H付款人為原告大學(xué)城公司,故要求被告向大學(xué)城公司返還預(yù)付款。事實和理由:2011年2月18日、11月28日,原、被告分別簽訂合同,約定被告承攬廣富林演藝中心的燈光系統(tǒng)和音響系統(tǒng)。原告分別向被告支付合同10%價款709,757元、655,708.50元作為預(yù)付款。后因廣富林演藝中心功能性調(diào)整,原、被告于2015年8月17日簽訂補充協(xié)議,約定取消部分項目,取消部分原告賠償20%給被告。2018年8月16日被告發(fā)函要求解除合同。生效判決確認雙方之間合同于2019年2月14日解除。原告在該案中表示預(yù)付款另案處理,故起訴。
  被告世某某億公司辯稱,原、被告之間合同沒有履行完畢的責(zé)任在于原告,被告在合同履行過程中沒有任何過錯。合同未能履行給被告造成巨大的損失,不同意原告的全部訴訟請求。如果法院判決被告需要返還預(yù)付款,對將款項返還給原告大學(xué)城公司無異議。
  本院經(jīng)審理認定事實如下:2018年11月13日,世某某億公司將大學(xué)城公司、原上海市松江區(qū)文化廣播影視管理局(以下簡稱“松江區(qū)文廣局”訴至我院【案號:(2018)滬0117民初20153號】,請求判令:1、確認世某某億公司與大學(xué)城公司、松江區(qū)文廣局簽訂的《松江廣富林文化展示館演藝中心室內(nèi)劇場及觀演廣場舞臺燈光系統(tǒng)設(shè)備供貨及安裝合同》及補充協(xié)議、《松江廣富林文化展示館演藝中心室內(nèi)劇場及觀演廣場舞臺音箱系統(tǒng)設(shè)備供貨及安裝合同》及補充協(xié)議均于2018年8月17日解除;2、大學(xué)城公司、松江區(qū)文廣局連帶賠償世某某億公司因合同解除而造成的各項損失2,079,993元(具體包括:差旅費21,358元、庫房租金373,870元、人工成本266,705元、可得利益損失1,013,222.40元、賠償?shù)谌接嗁徹浳飺p失404,837.60元),扣除大學(xué)城公司、松江區(qū)文廣局已付預(yù)付款506,611.20元,大學(xué)城公司、松江區(qū)文廣局還應(yīng)連帶賠償世某某億公司1,573,381.80元。該案審理中,關(guān)于大學(xué)城公司、松江區(qū)文廣局支付的預(yù)付款,大學(xué)城公司、松江區(qū)文廣局明確另案處理,故本院在該案中未予處理。本院在該案中判決:一、確認世某某億公司與松江區(qū)文廣局、大學(xué)城公司簽訂的《松江廣富林文化展示館演藝中心室內(nèi)劇場及觀演廣場舞臺燈光系統(tǒng)設(shè)備供貨及安裝合同》及補充協(xié)議、《松江廣富林文化展示館演藝中心室內(nèi)劇場及觀演廣場舞臺燈光系統(tǒng)設(shè)備供貨及安裝合同》及補充協(xié)議于2019年2月14日解除;二、駁回世某某億公司其余的訴訟請求。世某某億公司不服,上訴于上海市第一中級人民法院【案號:(2019)滬01民終6018號】,該院于2019年9月2日判決駁回上訴,維持原判。
  2019年2月25日,《上海市松江區(qū)機構(gòu)改革方案》顯示:組建上海市松江區(qū)文化和旅游局,不再保留上海市松江區(qū)文化廣播影視管理局。
  以上事實,由原告提供的《上海市松江區(qū)機構(gòu)改革方案》、(2018)滬0117民初20153號,(2019)滬01民終6018號民事判決書以及雙方的陳述等證據(jù)予以證實,本院予以確認。
  本院認為,首先,松江區(qū)文廣局因機構(gòu)改革,其職能已由松江區(qū)文化局負責(zé),故原告松江區(qū)文化局作為本案原告之一,其主體適格。其次,根據(jù)法律規(guī)定,合同解除后,尚未履行的,終止履行;已經(jīng)履行的,根據(jù)履行情況和合同性質(zhì),當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補救措施、并有權(quán)要求賠償損失?,F(xiàn)原、被告之間的合同已經(jīng)生效判決確認解除,被告在該案中有關(guān)損失賠償?shù)脑V訟請求亦已被駁回。本案所涉預(yù)付款在該生效判決中明確未予處理,故原告有權(quán)要求被告返還預(yù)付款。原告主張的預(yù)付款金額與被告在生效判決訴訟請求中確認的預(yù)付款金額一致,本院予以確認。兩原告確認預(yù)付款由大學(xué)城公司支付,并同意被告返還給該公司,被告對此亦無異議,故本院亦予以確認。最后,合同解除后,被告理應(yīng)及時返還預(yù)付款,被告未及時返還的,勢必給原告造成損失。原告要求被告賠償利息損失的訴訟請求,于法有據(jù),應(yīng)予支持。被告應(yīng)自合同解除次日起賠償原告利息損失,本院將根據(jù)本案的實際情況對利率標(biāo)準(zhǔn)酌情予以調(diào)整。據(jù)此,依照《中華人民共和國合同法》第九十七條的規(guī)定,判決如下:
  一、被告北京世某某億舞臺科技有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告上海松江大學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司預(yù)付款人民幣506,611.20元;
  二、被告北京世某某億舞臺科技有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告上海松江大學(xué)城建設(shè)發(fā)展有限公司利息損失(以人民幣506,611.20元為基數(shù),自2019年2月15日起算至實際清償之日止,其中2019年8月19日之前按照中國人民銀行同期貸款利率計算,2019年8月20日之后按照全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率就算)。
  如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
  案件受理費人民幣8,866元,減半收取計人民幣4,433元,由被告北京世某某億舞臺科技有限公司負擔(dān)(應(yīng)于本判決生效之日起七日內(nèi)交付本院)。
  如不服本判決,可以在判決書送達之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第一中級人民法院。

審判員:王??平

書記員:顧凱燕

Related posts

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top