原告：上海易某環(huán)?？萍加邢薰?，住所地上海市奉賢區(qū)。
　　法定代表人：孫長(zhǎng)軍，執(zhí)行董事。
　　委托訴訟代理人：李源清，北京市恒德(上海)律師事務(wù)所律師。
　　委托訴訟代理人：顏潮杰，北京市恒德(上海)律師事務(wù)所律師。
　　被告：金華市華某汽車飾件有限公司，住所地浙江省。
　　法定代表人：林春雷，執(zhí)行董事。
　　委托訴訟代理人：王朋，浙江信泰律師事務(wù)所律師。
　　原告上海易某環(huán)?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱上海易某公司)與被告金華市華某汽車飾件有限公司(以下簡(jiǎn)稱金華華某公司)承攬合同糾紛一案，本院于2019年10月17日立案后，依法適用簡(jiǎn)易程序，于2019年11月19日、2019年12月10日公開開庭進(jìn)行審理，原告委托訴訟代理人李源清、被告委托訴訟代理人王朋到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告上海易某公司訴稱，2016年5月17日，原、被告簽訂《工業(yè)廢氣處理設(shè)備銷售合同》，合同簽訂地在上海市浦東新區(qū)。原告向被告提供廢氣處理設(shè)備并指導(dǎo)安裝，合同金額人民幣62萬(wàn)元，合同簽訂3天內(nèi)支付40%，貨到安裝付款30%，驗(yàn)收合格支付25%，質(zhì)保一年后支付5%，如延期支付，按照延期天數(shù)千分之一每日支付違約金，違約金總價(jià)不超過合同總價(jià)的10%。合同簽訂后，原告提供設(shè)備并安裝，被告于2016年7月投入使用，原告也應(yīng)被告要求于2017年2月20日到被告處檢查維修，但被告第三期款經(jīng)多次催促后，一直拖延支付。根據(jù)合同第十二條約定，協(xié)商不成時(shí)，依法向簽約所在地法院提起訴訟，合同簽訂地在上海市浦東新區(qū)，應(yīng)由上海市浦東新區(qū)人民法院管轄。因原告多次催討無(wú)果，原告訴至法院，要求判令被告支付貨款186,000元及違約金62,000元(按照合同總價(jià)62萬(wàn)元的10%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算)。
　　被告金華華某公司辯稱，原、被告之間存在買賣合同屬實(shí)，系雙方真實(shí)意思表示，合同中關(guān)于付款的約定系附條件的約定，付款條件尚不具備，根據(jù)合同約定，經(jīng)被告在2周內(nèi)驗(yàn)合格后的10天內(nèi)，被告向原告支付總價(jià)25%的余款，另5%余款在質(zhì)保期一年期滿后一個(gè)星期內(nèi)被告支付到原告公司賬戶，然本案設(shè)備安裝完畢后，一直漏油漏水，被告多次聯(lián)系原告，均未能得到妥善解決，被告一直不間斷地要原告保修，這種狀態(tài)下，設(shè)備顯然是未能達(dá)到“內(nèi)驗(yàn)合格”的狀態(tài)，因此被告未支付尾款不構(gòu)成違約，因合同目的不能履行，被告保留起訴原告解除合同、返還貨款的權(quán)利，被告購(gòu)買此設(shè)備的目的是通過設(shè)備使用，讓排放的氣體符合省標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，原告作為專業(yè)銷售環(huán)保設(shè)備的企業(yè)，明知被告購(gòu)買設(shè)備的目的，原告的設(shè)備不能達(dá)到最基本的目的，被告依法可以享有解除合同的權(quán)利。此外，原告并沒有對(duì)被告已付貨款開具發(fā)票，依據(jù)約定，原告應(yīng)開具相應(yīng)金額的發(fā)票，若法庭支持原告的訴訟請(qǐng)求，應(yīng)予以扣減相應(yīng)金額。本案設(shè)備屬于定制產(chǎn)品，雙方于2016年5月17日簽訂合同，設(shè)備為定型機(jī)廢氣處理系統(tǒng)，被告于2016年5月支付40%貨款，2016年7月支付30%貨款，2016年6月19日設(shè)備完成安裝調(diào)試，設(shè)備開始使用，該時(shí)間是被告員工回憶的，設(shè)備安裝調(diào)試進(jìn)行了3天就結(jié)算了，人員培訓(xùn)其實(shí)就是教了被告工作人員怎么使用，設(shè)備安裝調(diào)試的時(shí)間為2016年6月19日至2016年6月22日，2016年七八月被告發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在質(zhì)量問題，主要就是漏油漏水，原告于2016年8月25日進(jìn)行上門整改，但是一直存在同樣的問題。2016年9月29日，被告又報(bào)修，原告有人過來(lái)，但是沒有修好。管道漏水、進(jìn)化塔漏水，漏油指油煙氣分離器漏油。2017年2月15日，被告再次報(bào)修，問題還是漏水漏油，原告于2017年2月20日過來(lái)處理，但是沒有處理好。被告對(duì)于質(zhì)量問題的反饋沒有證據(jù)，雙方?jīng)]有形成維修報(bào)告或相關(guān)材料，設(shè)備的問題可以在2017年12月17日函件中得以體現(xiàn)。
　　經(jīng)審理查明，2016年5月17日，原告(乙方)、被告(甲方)針對(duì)被告定型機(jī)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣處理項(xiàng)目中設(shè)備的采購(gòu)、指導(dǎo)安裝、調(diào)試及服務(wù)事宜簽訂《工業(yè)廢氣處理設(shè)備銷售合同》，原告向被告供應(yīng)的設(shè)備處理風(fēng)量不大于30,000CMH，處理的主要污染物為VOC有機(jī)廢氣，設(shè)備包括廢氣凈化塔洗滌塔一套【型式：立式凈化塔，材質(zhì)：304不銹鋼，規(guī)格：板厚3mm，直徑3,000mm，高7米，內(nèi)置濾材填料，洗滌塔旋流板：優(yōu)質(zhì)不銹鋼，噴淋循環(huán)管(含閥門)】；廢氣出墻處風(fēng)管到洗滌塔一套(管道為不銹鋼螺旋管，直徑800mm，含變徑喇叭口)；風(fēng)機(jī)(處理風(fēng)量不大于30,000CMH，全壓2200pa，37kw)；等離子體設(shè)備(三層塔體)一套(泵浦11kw-24M-89立方米/小時(shí)，耐酸堿，循環(huán)水閥及法蘭)；油煙氣分離器等。設(shè)備基礎(chǔ)平臺(tái)由被告建設(shè)，圖紙由原告提供，戶外平臺(tái)基礎(chǔ)應(yīng)符合設(shè)備的承重要求，原告提供的設(shè)備對(duì)污水只作過濾循環(huán)使用，不作后期清污及排放處理。原告收到被告預(yù)付款35日內(nèi)安裝調(diào)試完工，合同金額共計(jì)62萬(wàn)元，合同價(jià)格系固定價(jià)格，價(jià)格組成包括設(shè)備制造與采購(gòu)、代辦運(yùn)輸、安裝、必要的技術(shù)資料和培訓(xùn)及質(zhì)量保修期內(nèi)的維護(hù)服務(wù)。合同訂立后3天內(nèi)，被告向原告支付合同總價(jià)40%(248,000元)預(yù)付款，原告收到預(yù)付款后開始安排施工設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，收到預(yù)付款后雙方確認(rèn)合同生效。設(shè)備出廠前，貨到安裝付款30%，被告在原告工廠進(jìn)行驗(yàn)收合格后即付第二筆，即合同總價(jià)款的30%(186,000元)，原告設(shè)備到被告現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試完畢后，原告提出正式書面申請(qǐng)，被告應(yīng)該在2周內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收，若被告無(wú)任何理由在2周內(nèi)不進(jìn)行驗(yàn)收或不出具任何書面材料通知原告驗(yàn)收進(jìn)展情況，則定性為已完成驗(yàn)收并合格，被告在此期間無(wú)任何反饋意見，原告有權(quán)停止設(shè)備運(yùn)行。經(jīng)過被告在2周內(nèi)驗(yàn)合格后的10天內(nèi)，被告向原告支付總價(jià)25%(155,000元)的余款，另5%(31,000元)余款在質(zhì)保期一年期滿后一個(gè)星期內(nèi)被告支付到原告公司賬戶。在風(fēng)量不超過25,000立方米/小時(shí)的前提下，廢氣經(jīng)過原告設(shè)備處理凈化后，排放氣體達(dá)到國(guó)家2級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)或浙江省地方2016新環(huán)保法規(guī)排放標(biāo)準(zhǔn)(DB33/962-2015)，粒狀污染物去除率達(dá)96%以上，甲醛、氨氣排放符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。安裝工作完成后，承建方書面向建設(shè)方提交安裝工作竣工聯(lián)系單，建設(shè)方在收到安裝工作竣工聯(lián)系單后一周內(nèi)對(duì)安裝工程進(jìn)行確認(rèn)，便于承建方正常開展后續(xù)工作。系統(tǒng)運(yùn)行的調(diào)試周期為40天，設(shè)施運(yùn)行正常后，承建方書面向建設(shè)方提交設(shè)施正常運(yùn)行工作聯(lián)系單，便于建設(shè)方委托第三方檢測(cè)。原告安裝調(diào)試完成經(jīng)被告驗(yàn)收合格后一年內(nèi)保修，終身上門有償維修。若原告產(chǎn)品達(dá)不到合同要求的排放標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)免費(fèi)整改、修復(fù)、工期順延，直到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)(整改、修復(fù)不能超過3個(gè)月)，原告收到被告預(yù)付款后50日沒有完工，延誤工期的原告每天支付合同總價(jià)款的千分之一的違約金，違約金總價(jià)不超過合同總價(jià)的10%。被告未能按照合同約定支付貨款，被告承擔(dān)延期責(zé)任，按照延期天數(shù)支付付款金額，被告每日支付原告千分之一的違約金，違約金總價(jià)不超過合同總價(jià)10%。
　　2016年5月18日，被告支付40%貨款計(jì)248,000元。原告嗣后按約供貨，設(shè)備至遲于2016年7月安裝調(diào)試完畢，原告亦對(duì)被告工作人員進(jìn)行操作培訓(xùn)。
　　2016年8月1日，被告支付30%貨款計(jì)186,000元。
　　設(shè)備運(yùn)行過程中，雙方未形成書面維修記錄，原告于2017年2月中旬、2017年5月至被告處對(duì)設(shè)備進(jìn)行過維修保養(yǎng)或查看。
　　2017年12月17日，被告向原告出具函件，主題為“關(guān)于我司所購(gòu)上海易某公司定型廢氣處理設(shè)備存在質(zhì)量問題的函”，函件載明“我司購(gòu)買貴司的定型廢氣處理設(shè)備，在2016年底投入使用后存在較多質(zhì)量問題，經(jīng)過多次電話溝通，要求貴司前來(lái)處理，但貴司一直拖延，直到2017年12月16日才前來(lái)我司進(jìn)行溝通并提出尾款要求，我司對(duì)此很不滿意；在設(shè)備質(zhì)量問題未處理達(dá)到我司合格驗(yàn)收的前提下，我司仍然不能支付尾款，并請(qǐng)貴司及時(shí)安排人員對(duì)設(shè)備問題進(jìn)行處理和改進(jìn)，切實(shí)履行合同規(guī)定的義務(wù)，并與我司商定處理時(shí)間。以下是需要改進(jìn)和處理的問題清單：1、排風(fēng)管漏油；2、外圍排風(fēng)管、風(fēng)機(jī)漏水；3、2號(hào)定型機(jī)排煙管未經(jīng)過去油機(jī)和應(yīng)急排風(fēng)管，需改進(jìn)為經(jīng)過去油機(jī)通過應(yīng)急排風(fēng)管；4、等離子設(shè)備系統(tǒng)漏風(fēng)；5、水箱需加裝油水分離設(shè)備；6、加裝水泵故障報(bào)警；7、循環(huán)水泵漏水；以上問題，請(qǐng)貴司給予正式回復(fù)并予以溝通處理，待設(shè)備處理達(dá)到我司使用要求后，再進(jìn)行尾款結(jié)算事宜！……”
　　2017年12月20日，原告向被告回函，函件載明“雙方于2016年5月17日本著合作共贏的誠(chéng)意，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成共識(shí)，就‘華某汽車飾件’定型機(jī)車間廢氣治理的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)安裝、調(diào)試及服務(wù)簽訂了總價(jià)為62萬(wàn)元人民幣的技術(shù)服務(wù)合同。合同付款方式為：合同訂立三天后，甲方支付合同總價(jià)40%預(yù)付款，款到乙方安排生產(chǎn)計(jì)劃，合同生效。設(shè)備到達(dá)乙方指定安裝現(xiàn)場(chǎng)，甲方向乙方支付合同總價(jià)30%貨款，乙方安裝調(diào)試完畢并交付甲方使用后兩周內(nèi)以書面形式向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)，進(jìn)行驗(yàn)收。若甲方無(wú)任何理由在2周內(nèi)不進(jìn)行驗(yàn)收或不出具任何書面材料通知乙方驗(yàn)收進(jìn)展情況，則定性為驗(yàn)收已完成并合格。且在兩周后向乙方支付合同總價(jià)25%設(shè)備余款，另5%作為質(zhì)保，一年后無(wú)息支付給乙方。合同責(zé)任與權(quán)利：一、甲方責(zé)任。甲方負(fù)責(zé)設(shè)備的戶外基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)，一次性水、電和經(jīng)乙方技術(shù)人員對(duì)甲方短期培訓(xùn)設(shè)備管理人員2-3名，學(xué)習(xí)后應(yīng)能掌握數(shù)字產(chǎn)品的操作方法，并掌握工作原理、工作流程及安裝使用方法。定期對(duì)設(shè)備及循環(huán)水箱進(jìn)行查看、檢閱、清洗及維護(hù)。二、乙方責(zé)任。提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)合格產(chǎn)品給甲方，負(fù)責(zé)提供完整的產(chǎn)品技術(shù)培訓(xùn)資料。乙方對(duì)產(chǎn)品保修期為一年，終身有償維護(hù)。運(yùn)輸途中所造成的產(chǎn)品損耗，由乙方負(fù)責(zé)。及時(shí)受理甲方的產(chǎn)品投訴，接到甲方投訴電話后，應(yīng)立即處理，如不能及時(shí)處理則應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)給乙方明確的處理方案。如在保修期內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)本身質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)調(diào)換、維修、電話咨詢等售后服務(wù)。保修期內(nèi)，因非產(chǎn)品質(zhì)量問題(人為損壞或其他引起)，如需要更換零配件，則按乙方在報(bào)價(jià)文件中的零配件報(bào)價(jià)表收取費(fèi)用。保修期外，出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題或者是非產(chǎn)品質(zhì)量問題所引起的零配件更換，則按甲方在報(bào)價(jià)文件中的零配件報(bào)價(jià)表收取費(fèi)用。爭(zhēng)議：我司已于2016年7月中旬完成合同內(nèi)容設(shè)備的安裝調(diào)試并交付貴司使用，期間已多次向貴司提供相關(guān)資料及人員的培訓(xùn)，并不斷倡議貴司簽署設(shè)備竣工單及設(shè)備的驗(yàn)收，然貴司一直予以推脫，并一直使用設(shè)備至今。2017年2月中旬期間，貴司相關(guān)設(shè)備工作人員聯(lián)系我司設(shè)備保修，我司2017年2月20日售后人員積極響應(yīng)到貴司檢查、維修，及時(shí)交付生產(chǎn)使用，貴司在今年5月15日?qǐng)?bào)修，我司安排人員檢修及維護(hù)，故而拖延至今已過保修期，我司在按合同交貨期內(nèi)安裝交付使用至今，此期間貴司從未停止設(shè)備的使用，且期間貴司也并未積極履行合同義務(wù)支付設(shè)備第三筆合同款及質(zhì)保金。針對(duì)貴司的問題清單我司予以支持，但并不屬于我司無(wú)償保修范圍內(nèi)。貴司的問題1、2、3、4、7均是在設(shè)備保修期內(nèi)我司積極去處理，但貴司不予停機(jī)整修的問題，拖延至今已在保修期外，我司本著合同友好的基礎(chǔ)愿意有償維修。關(guān)于問題5、6需要加裝油水分離設(shè)備及加裝水泵系統(tǒng)故障報(bào)警，這兩項(xiàng)要求并不在貴司與我司簽訂的合同內(nèi)，設(shè)備圖紙及報(bào)價(jià)單內(nèi)也并未提及增加這兩項(xiàng)預(yù)算，因此我司不予支持。如貴司堅(jiān)持要加，我司另外予以報(bào)價(jià)。另外就尾款拖欠事宜，我司懇請(qǐng)貴司予以付清總工程余款，我司方可安排人員前往貴司商討設(shè)備檢修事宜。設(shè)備交付貴司使用至今，已過保修期，合同約定設(shè)備已使用的情況下，甲方拖延并使用，視為認(rèn)可及已驗(yàn)收。若貴司堅(jiān)持強(qiáng)硬不付款，我司無(wú)以繼續(xù)談的情況下，我司將起訴貴司支付尾款及違約金，有權(quán)停止設(shè)備運(yùn)行……”。
　　另查明，根據(jù)蘭溪市人民政府2019年6月的《關(guān)于開展第二階段紡織印染行業(yè)深化整治提升工作的通知》，被告作為在產(chǎn)企業(yè)被列入第二階段紡織印染行業(yè)深化整治提升企業(yè)名單，需要對(duì)照《蘭溪市紡織行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)環(huán)保提升整治標(biāo)準(zhǔn)(40條細(xì)則)》的要求，于2019年6月1日至2019年8月31日落實(shí)整改工作。
　　訴訟中，被告提供一份由浙江華普環(huán)境科技有限公司金華分公司于2019年6月12日出具的檢測(cè)報(bào)告[編號(hào)HP-J(J)2019-06-012]，該檢測(cè)由被告自行委托形成，檢測(cè)報(bào)告說(shuō)明注明“由委托單位自行采集的樣品，僅對(duì)送檢樣品檢測(cè)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，不對(duì)樣品來(lái)源負(fù)責(zé)”。檢測(cè)報(bào)告形成后，被告向金華市生態(tài)環(huán)境局蘭溪分局申請(qǐng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定。金華市生態(tài)環(huán)境局蘭溪分局于2019年11月7日出具《關(guān)于金華華某公司檢測(cè)結(jié)果認(rèn)定申請(qǐng)的復(fù)函》，函件載明“根據(jù)我省環(huán)保要求，你公司定型廢氣排放應(yīng)執(zhí)行《紡織染整工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB33/962-2015)，其中染整油煙自2016年9月1日起按15mg/立方米執(zhí)行。你公司提供的HP-J(J)2019-06-012檢測(cè)報(bào)告表明，檢測(cè)當(dāng)時(shí)，染整油煙排放不符合《紡織染整工業(yè)大氣污染排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB33/962-2015)要求”。
　　訴訟期間，原、被告均確認(rèn)系爭(zhēng)設(shè)備屬于定制產(chǎn)品。被告自述于2019年7月重新采購(gòu)定型機(jī)廢氣處理設(shè)備，并于2019年8月初交付安裝完畢。
　　以上事實(shí)，由《工業(yè)廢氣處理設(shè)備銷售合同》、往來(lái)函件、證人證言、《關(guān)于開展第二階段紡織印染行業(yè)深化整治提升工作的通知》、《關(guān)于金華華某公司檢測(cè)結(jié)果認(rèn)定申請(qǐng)的復(fù)函》及當(dāng)事人的庭審陳述等證據(jù)在案佐證。
　　本院認(rèn)為，依法成立的合同，對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。原、被告簽訂的《工業(yè)廢氣處理設(shè)備銷售合同》系雙方真實(shí)意思表示，合法有效，訴訟中，雙方均確認(rèn)系爭(zhēng)設(shè)備屬于定制產(chǎn)品，故本案案由應(yīng)為承攬合同糾紛。本案中，被告辯稱設(shè)備存在質(zhì)量問題，一直漏油漏水，付款條件尚不具備，不存在違約情形，無(wú)需承擔(dān)違約責(zé)任。對(duì)此，本院認(rèn)為，根據(jù)合同約定，被告在設(shè)備安裝調(diào)試完畢后2周內(nèi)驗(yàn)合格后的10天內(nèi)支付合同總價(jià)25%的貨款，從被告自述內(nèi)容來(lái)看，系爭(zhēng)設(shè)備安裝調(diào)試的時(shí)間為2016年6月19日至2016年6月22日，被告此后有充裕時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，本院注意到，被告于2016年8月1日支付186,000元，此亦可以反映出被告對(duì)設(shè)備質(zhì)量予以認(rèn)可。訴訟中，被告提供檢測(cè)報(bào)告，用以證明原告提供的設(shè)備所排放的氣體超過國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)，然該檢測(cè)報(bào)告形成于2019年6月12日，與設(shè)備安裝調(diào)試完畢時(shí)間相隔三年，且檢測(cè)機(jī)構(gòu)亦在檢測(cè)報(bào)告中明確注明樣品由委托單位自行采集，不對(duì)樣品來(lái)源負(fù)責(zé)。至于金華市生態(tài)環(huán)境局蘭溪分局于2019年11月7日出具的復(fù)函，亦僅是針對(duì)檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行意見評(píng)判，故該檢測(cè)報(bào)告本院不予認(rèn)可。此外，根據(jù)蘭溪市人民政府2019年6月的《關(guān)于開展第二階段紡織印染行業(yè)深化整治提升工作的通知》內(nèi)容，可以看出，被告屬于在產(chǎn)企業(yè)，結(jié)合被告重新采購(gòu)定型機(jī)廢氣處理設(shè)備之時(shí)間陳述，本案系爭(zhēng)設(shè)備此前尚在使用。需要指出的是，本案所涉設(shè)備屬于定制產(chǎn)品，具有較高的技術(shù)要求和特定的使用用途，從報(bào)價(jià)單所列內(nèi)容來(lái)看，雙方在合同訂立期間進(jìn)行過溝通協(xié)商，對(duì)設(shè)備項(xiàng)目及要求進(jìn)行過確認(rèn)。設(shè)備安裝調(diào)試后，原告在質(zhì)保期內(nèi)至被告處進(jìn)行過維修保養(yǎng)，催款期間，針對(duì)被告所列問題清單，原告亦在函件中進(jìn)行回復(fù)，從中可以看出，部分問題未得以妥善解決，原告應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，應(yīng)扣減2萬(wàn)元質(zhì)保金為宜，本案中，原告主張剩余貨款186,000元(含質(zhì)保金)及違約金62,000元，綜合合同內(nèi)容、調(diào)試情況、付款時(shí)間、維修實(shí)際等因素，本院認(rèn)為，剩余貨款應(yīng)調(diào)整為166,000元，至于違約金數(shù)額，本院認(rèn)為，結(jié)合履約實(shí)際、違約程度、法律后果等情形，本院認(rèn)為，應(yīng)按照欠款金額的10%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算為宜，計(jì)16,600元。此外，原告應(yīng)在被告付款后依法、及時(shí)開具相應(yīng)金額的發(fā)票。綜上，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第一百零九條、第二百六十三條的規(guī)定，判決如下：
　　一、被告金華市華某汽車飾件有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告上海易某環(huán)?？萍加邢薰局Ц敦浛?66,000元；
　　二、被告金華市華某汽車飾件有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向原告上海易某環(huán)?？萍加邢薰局Ц哆`約金16,600元。
　　負(fù)有金錢給付義務(wù)的當(dāng)事人如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　案件受理費(fèi)5,020元，減半收取計(jì)2,510元，財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)1,760元，共計(jì)4,270元，由原告上海易某環(huán)?？萍加邢薰矩?fù)擔(dān)1,126元，被告金華市華某汽車飾件有限公司負(fù)擔(dān)3,144元。
　　如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。

審判員：韓春海

書記員：沙芝瑜