原告：上海創(chuàng)形建筑裝飾工程有限公司，住所地上海市閔行區(qū)。
　　法定代表人：顧劍雄，該公司執(zhí)行董事。
　　委托訴訟代理人：沈洋,上海眾華律師事務(wù)所律師。
　　委托訴訟代理人：劉超,上海眾華律師事務(wù)所律師。
　　被告：上海魏某實(shí)業(yè)有限公司，住所地上海市閔行區(qū)。
　　法定代表人：陳靜，該公司執(zhí)行董事。
　　委托訴訟代理人：沈锃楨，上海朱妙春律師事務(wù)所律師。
　　委托訴訟代理人：周超，山東博睿(上海)律師事務(wù)所律師。
　　原告上海創(chuàng)形建筑裝飾工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱創(chuàng)形公司)與被告上海魏某實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱魏某公司)承攬合同糾紛一案，本院于2019年6月25日立案。本案適用簡(jiǎn)易程序，于2019年8月20日、2019年8月27日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告創(chuàng)形公司的委托訴訟代理人沈洋、劉超，被告魏某公司的委托訴訟代理人沈锃楨、周超到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
　　原告創(chuàng)形公司向本院提出訴訟請(qǐng)求：1、判令解除原、被告簽訂的《玻璃加工合同》；2、判令被告歸還原告預(yù)付款人民幣(以下幣種相同)40,000元;3、判令被告支付原告違約金24,000元。事實(shí)和理由：2018年4月1日，原、被告簽訂《玻璃加工合同》一份，約定原告委托被告進(jìn)行玻璃穹頂?shù)脑O(shè)計(jì)與加工，總造價(jià)80,000元(不含稅)，工期為收到預(yù)付款后兩個(gè)月，原告預(yù)付50%貨款(即40,000元)，被告加工完成后由原告付清尾款后安裝，包裝運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用由被告承擔(dān)。如被告逾期完工，需承擔(dān)2,000元/日的違約金(因承攬的工程是原告客戶婚房的穹頂，對(duì)工期要求很高，特約定該違約金標(biāo)準(zhǔn))。2018年4月16日，原告向被告支付預(yù)付款40,000元。按照合同約定，被告應(yīng)于2018年6月16日前交貨，但被告未按約履行(穹頂?shù)匿摷懿糠直桓嬗?018年8月20日運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，但發(fā)現(xiàn)底下一圈油漆沒(méi)有完成，返回后于2018年9月5日又運(yùn)回現(xiàn)場(chǎng)，但未進(jìn)行固定安裝，被告噴漆粗糙不符合要求，原告只能自行打磨噴漆)。2018年10月9日，由于被告一直未按約交付并安裝貨物，原告致函要求其積極履行合同義務(wù)，并于二日內(nèi)明確交貨、安裝完工日期，否則原告將采取措施另行施工并保留追究被告法律責(zé)任的權(quán)利，然而被告仍未履行?？蛻艋槠谠诩?，原告無(wú)奈之下只能于2018年11月16日委托他人另行加工。原告認(rèn)為，被告未能按約交付貨物并完成安裝已經(jīng)構(gòu)成違約，在原告多次催告后仍怠于履行。被告交付的鋼架原告無(wú)法利用(為了趕工期，只能將原來(lái)的圓弧形設(shè)計(jì)變更為平面)，原告曾多次要求被告取回，但其一直推諉，既不愿取回也不肯退款。被告的違約行為致使原告合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，并給原告造成了相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失，原告有權(quán)要求解除合同、恢復(fù)原狀(原告同意被告取回鋼架)并承擔(dān)違約責(zé)任。原告為維護(hù)自身合法權(quán)益，故涉訟。
　　被告魏某公司辯稱，雙方的矛盾源于涉案合同約定不明，原告對(duì)造成的結(jié)果存在過(guò)錯(cuò)。涉案合同并未明確約定穹頂?shù)木唧w參數(shù)和要求，如鋼架、顏色、噴漆方式、玻璃樣式，僅有鋼架尺寸圖。被告已經(jīng)完成了部分承攬工作，確實(shí)在積極履行加工合同。涉案合同約定的玻璃穹頂包含鋼架及玻璃(原告后續(xù)和案外人簽訂的合同也分為兩塊，說(shuō)明玻璃和鋼架可以分開(kāi)履行)，被告完成了鋼架制作，交付原告并已經(jīng)完成安裝(2018年8月20日鋼架運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)，2018年9月5日安裝，但未固定，因原告認(rèn)為油漆存在問(wèn)題)。需要說(shuō)明的是，鋼架存在遲延交付的原因之一，雙方對(duì)交付時(shí)間一直在變更，最終達(dá)成合意；原因之二，合同未約定鋼架的運(yùn)輸方式，鋼架體積大導(dǎo)致運(yùn)輸存在困難。因此，對(duì)于鋼架的遲延履行原告也應(yīng)承擔(dān)部分責(zé)任。至于原告提到的油漆方面，只是小問(wèn)題，并不影響合同目的，且原告在收到鋼架后也并未提出過(guò)異議。因此，至少就鋼架部分，被告并不存在違約。關(guān)于玻璃方面，雙方未能就具體樣式達(dá)成一致，被告無(wú)法滿足原告的要求。簽訂合同前雙方對(duì)圖案就存在分歧，之后對(duì)圖案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)也沒(méi)有落實(shí)在合同中。2018年6月17日原告還在要求被告將圖案提交設(shè)計(jì)師審核，說(shuō)明此時(shí)雙方仍未確定。被告也曾向原告提供過(guò)玻璃小樣，只不過(guò)不符合原告的要求，后來(lái)雙方又進(jìn)行磋商。雙方對(duì)玻璃圖案存在較大分歧，一直在溝通中。因此關(guān)于玻璃部分，雙方都存在責(zé)任。涉案合同無(wú)法繼續(xù)履行，被告也因此遭受了一定損失。被告向原告交付了金屬框架，被告實(shí)際支出了材料費(fèi)、人工費(fèi)、交通費(fèi)等，同時(shí)被告為原告反復(fù)修改樣式，請(qǐng)他人制作小樣，花費(fèi)超過(guò)了原告支付的預(yù)付款。另外，原告主張的違約金缺乏依據(jù)。如果原告要解除合同應(yīng)適用合同法第二百六十八條的規(guī)定，并對(duì)造成承攬人的損失予以賠償。綜上，同意解除合同，但要求駁回原告的其他訴訟請(qǐng)求。
　　當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人無(wú)異議的證據(jù)，本院予以確認(rèn)并在卷佐證。對(duì)有爭(zhēng)議的證據(jù)，本院認(rèn)定如下：1、原告提供的會(huì)議紀(jì)要真實(shí)性無(wú)法核實(shí)，本院不予采納；2、原告提供的《承包鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同書(shū)》、《玻璃定作合同》、照片真實(shí)、合法，與本案有關(guān)聯(lián)性，本院予以采納；被告提供的2018年10月與案外人之間的微信聊天記錄真實(shí)、合法，與本案有關(guān)聯(lián)性，本院予以采納。
　　本院經(jīng)審理查明，2018年4月1日，甲方創(chuàng)形公司與乙方魏某公司簽訂《玻璃加工合同》一份，約定如下：甲方委托乙方進(jìn)行玻璃穹頂設(shè)計(jì)、加工。簽訂本合同明細(xì)如下：項(xiàng)目(詳見(jiàn)圖紙)；尺寸(單位：㎜)：直徑3,100，拱高1,000；數(shù)量1；合價(jià)80,000元(備注：總價(jià)包括鐵架、LED燈等)。玻璃采用8㎜+8㎜超白雙浮玻璃，圖案尺寸根據(jù)甲方提供制作尺寸為準(zhǔn)，由乙方進(jìn)行成品制作及加工。穹頂制作采用的鋼架是激光切割的5㎜厚的不銹鋼板，線條流暢，整個(gè)鋼結(jié)構(gòu)完工就是一個(gè)藝術(shù)品，既美觀又安全；若是方管制作出的，工藝既不美觀，承重量又不夠，最主要的還是安全隱患問(wèn)題。激光出來(lái)后手工制作完成，之后用氟碳漆噴制。玻璃使用超白雙弧車刻歐式圖案，車刻出來(lái)進(jìn)行雙浮熱彎，安裝玻璃的同時(shí)，將LED燈放在玻璃側(cè)面進(jìn)行打光，整體效果無(wú)論是透光性及玻璃的著色，與整個(gè)穹頂相融合，安裝完打膠完畢，其中的縫隙再用不銹鋼板封閉，整體完工下來(lái)，這個(gè)穹頂相當(dāng)于一個(gè)工藝品。乙方在安裝前，由甲方代表現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，確認(rèn)玻璃效果符合要求，質(zhì)量無(wú)瑕疵后，辦理二方確認(rèn)手續(xù)移交，在此之后如發(fā)生玻璃損壞，乙方則不負(fù)任何責(zé)任。在安裝過(guò)程中，甲方須配合乙方安裝時(shí)所涉及的現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)和提供金屬腳手架等相關(guān)事宜。1、穹頂總造價(jià)不含稅為80,000元整，如甲方需開(kāi)增值稅專用發(fā)票，需另加10%稅點(diǎn)；2、工期：加工和安裝及交貨期為收到預(yù)付款后兩個(gè)月內(nèi)安裝完畢；3、付款：預(yù)付50%款項(xiàng)(40,000元)，加工完成后付清尾款之后安裝，生產(chǎn)日期以收到預(yù)付款當(dāng)日起計(jì)；4、乙方負(fù)責(zé)包裝、運(yùn)輸、吊運(yùn)至甲方安裝指定部位，費(fèi)用由乙方承擔(dān)；5、如逾期完工，乙方須支付違約金，違約金按2,000元/日計(jì)算；6、本合同雙方簽章后生效。合同附件為穹頂圖紙一份，其中并備注：“高度1,000㎜，直徑按現(xiàn)場(chǎng)土建尺寸”。
　　2018年4月16日，創(chuàng)形公司向魏某公司轉(zhuǎn)賬支付40,000元，付用途備注為：“貨款，玻璃穹頂”。
　　2018年3月3日，魏某公司向創(chuàng)形公司提供穹頂玻璃部分的實(shí)樣，但雙方對(duì)之未達(dá)成合意，后魏某公司未再提供過(guò)玻璃部分的實(shí)樣。
　　2018年8月20日，穹頂?shù)匿摷懿糠诌\(yùn)到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)(注：位于江蘇省江陰市敔山嶺秀15號(hào))。2018年9月5日，鋼架(曾因油漆問(wèn)題被退回)再次運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)，安在屋頂，但未固定。
　　2018年10月9日，創(chuàng)形公司向魏某公司發(fā)送創(chuàng)字(2018)014號(hào)函件一份，要求對(duì)方在收到函件二日內(nèi)書(shū)面或微信形式明確回復(fù)交貨、安裝完工日期，采取補(bǔ)救措施全面履行合同義務(wù)，逾期創(chuàng)形公司有權(quán)采取措施另行加工，由此造成的一切損失，由魏某公司承擔(dān)，創(chuàng)形公司保留法律追訴權(quán)利。
　　2018年11月16日，就江陰市敔山嶺秀15號(hào)樓梯拱頂項(xiàng)目，創(chuàng)形公司與蘇州同瑞裝飾實(shí)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱同瑞公司)簽訂《承包鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同書(shū)》，約定由同瑞公司為其提供不銹鋼半球拱頂?shù)闹谱骷鞍惭b(包括玻璃安裝)，合同期限為2018年11月16日至2018年12月15日，工程造價(jià)8萬(wàn)元；2018年11月23日，又與上海皓晶玻璃制品有限公司(以下簡(jiǎn)稱皓晶公司)簽訂《玻璃定作合同》，約定由皓晶公司為其提供6超白數(shù)碼打印鋼化玻璃等玻璃制品，合同價(jià)款20,180.85元。
　　經(jīng)查明,上述合同簽訂前后,創(chuàng)形公司法定代表人顧劍雄(以下簡(jiǎn)稱顧)與魏某公司負(fù)責(zé)人魏永銀(以下簡(jiǎn)稱魏)通過(guò)微信溝通情況如下：2018年1月11日,顧將玻璃穹頂?shù)男Ч麍D發(fā)給魏,并詢問(wèn)：“設(shè)計(jì)師要求這種玻璃能彎么？還需要設(shè)計(jì)師提供什么？”魏回復(fù)表示：“可以。不要的，謝謝?！?018年2月6日，顧詢問(wèn)樣品是否發(fā)出，魏回復(fù)：“樣品我昨天都包好了，放在廠里面了，等下我聯(lián)系一下”。2018年3月2日，顧詢問(wèn)樣品進(jìn)展，魏回復(fù)表示樣品已經(jīng)簡(jiǎn)單的車刻出來(lái)了一個(gè)小樣，次日送過(guò)去給顧驗(yàn)看。2018年3月15日，顧將加工圖紙(包括圖案、尺寸等數(shù)據(jù))“3-12-1定制玻璃頂噴.dwg”及“定制詳圖XXXXXXXX.pdf”文件發(fā)送給魏，并要求對(duì)方制作一份合同。魏收到后表示：“合同明天發(fā)給你，這圖案真好看……還有中間那個(gè)小圓也設(shè)計(jì)一個(gè)圖案”。2018年3月22日，魏將合同(附顧提供的加工圖紙)發(fā)送給顧。2018年3月25日，魏將手繪圖紙發(fā)送給顧。2018年5月8日，顧提醒魏要求其提供樣品。2018年6月6日，顧詢問(wèn)魏：“合同簽署時(shí)間是4月1日，付款日期是4月16日，你看幾號(hào)幫我安裝？”2018年6月14日，顧詢問(wèn)魏：“你那里制作的怎樣了？玻璃圖案必須要設(shè)計(jì)認(rèn)可后才能批量加工！”2018年6月15日，魏將拍攝的穹頂鋼架的視頻和照片發(fā)送給顧。2018年6月16日，顧詢問(wèn)對(duì)方玻璃樣品是否已經(jīng)下單，魏回復(fù)表示已經(jīng)下單。顧又發(fā)送了一張玻璃圖樣給魏，表示效果是“這種感覺(jué)”。2018年6月21日至6月25日期間，顧反復(fù)向魏催要玻璃照片。2018年6月28日，顧詢問(wèn)對(duì)方：“玻璃樣品好了嗎？今天28號(hào)了，架子好了嗎？玻璃樣品現(xiàn)在什么情況？”2018年6月30日，顧告知魏因?yàn)橛晏於啵輧?nèi)漏水，會(huì)淋壞木飾面，天天在被東家催。魏回復(fù)表示2018年7月3日會(huì)去現(xiàn)場(chǎng)安裝。2018年7月3日，魏將鋼架制作視頻發(fā)送給顧，表示：“他今天在那邊焊，有些在拋光，不過(guò)做出來(lái)是很漂亮的，就是時(shí)間拖了一點(diǎn)……”。2018年7月9日，顧發(fā)送項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)漏水的視頻給魏，魏表示現(xiàn)在在做油漆，并發(fā)送了鋼架油漆的照片和視頻給顧。顧回復(fù)：“一個(gè)架子，做了三個(gè)月，還在拋……”2018年7月14日，顧因魏曾表示當(dāng)日會(huì)去現(xiàn)場(chǎng)安裝鋼架，告知魏：“我在屋頂上等你！”，因魏未至，直至2018年7月20日期間，顧反復(fù)詢問(wèn)對(duì)方：“現(xiàn)在什么情況？做到什么程度了？”2018年7月22日，顧詢問(wèn)對(duì)方為何沒(méi)有按約發(fā)送玻璃加工的照片。2018年8月2日，顧詢問(wèn)油漆的情況并催促魏提供玻璃小樣。2018年8月5日，顧詢問(wèn)魏：“我問(wèn)你江陰你去裝了嗎？還有玻璃小樣呢？玻璃小樣！”2018年8月20日，魏將鋼架裝運(yùn)的照片發(fā)送給顧，并表示由于鋼架尺寸原因運(yùn)輸不便，擔(dān)心是否能夠順利運(yùn)至。2018年9月5日，魏將鋼架安于現(xiàn)場(chǎng)屋頂?shù)恼掌l(fā)給顧。2018年9月12日，顧將一組鋼架油漆部分的照片發(fā)送給魏，并質(zhì)問(wèn)魏：“你9月5日說(shuō)好9月6日來(lái)現(xiàn)場(chǎng)固定拱頂玻璃框架并帶雨布過(guò)來(lái)遮擋雨水，怎么到今天9月12日了都沒(méi)有見(jiàn)你們?nèi)擞?？玻璃小樣要了幾個(gè)月，到現(xiàn)在也還沒(méi)拿到？你到底怎么打算的？做還是不做？你這一扔沒(méi)有一個(gè)確定時(shí)間可不行啊！按合同應(yīng)該在2018年6月14日竣工驗(yàn)收的，今天是幾號(hào)了？你有沒(méi)有考慮過(guò)？你這種油漆配裝在我這個(gè)近2,000萬(wàn)元裝修的豪宅里嗎？”2018年10月9日，魏在收到顧發(fā)送的創(chuàng)字(2018)014號(hào)函件后回復(fù)表示：“我這兩天回來(lái)，回來(lái)將小樣帶過(guò)去讓你確認(rèn)一下，我這邊把它趕出來(lái)，最好月底把它完成安裝掉”。2018年10月13日，顧告知魏至今仍未看到樣品，對(duì)方明知工期也參加了工程會(huì)議，如依然不能履約將追究對(duì)方違約責(zé)任。2018年10月17日，顧詢問(wèn)對(duì)方為何至今仍未見(jiàn)到玻璃樣品，魏回復(fù)表示：“后天晚上過(guò)來(lái)，因?yàn)榧庸け容^慢一點(diǎn)，我要做的跟你那相片一樣”。2018年11月6日，顧質(zhì)問(wèn)對(duì)方：“今天已是11月6日了，你10月9日承諾的過(guò)兩天就給我送小樣以及最遲11月5日安裝完畢，東西在哪？看來(lái)你是履行不了這份合同了？！”。
　　另查明，2018年10月底至2018年12月，魏某公司將穹頂圖紙及2018年6月16日發(fā)送的玻璃圖樣發(fā)送給他人詢問(wèn)制作事宜。
　　訴訟中，創(chuàng)形公司確認(rèn)其委托案外人另行制作的玻璃穹頂已交付完成；創(chuàng)形公司同意魏某公司取回鋼架。
　　本院認(rèn)為，原、被告之間簽訂的《玻璃加工合同》系合同當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，內(nèi)容合法有效，合同的條款對(duì)合同當(dāng)事人具有拘束力。雙方均應(yīng)按約履行各自的權(quán)利和義務(wù)。
　　在案事實(shí)表明，本案所涉標(biāo)的物玻璃穹頂主要包含鋼架及玻璃兩部分，合同對(duì)于尺寸、材質(zhì)、加工工藝等作了約定，雖然合同附件僅為鋼架部分的施工圖紙，但在簽訂合同之前原告已經(jīng)將玻璃部分的設(shè)計(jì)圖紙交付給被告，被告也曾據(jù)此制作了玻璃實(shí)樣并交付原告確認(rèn)，但未得到原告認(rèn)可。按照合同約定，被告應(yīng)在2018年6月16日前交付工作成果，但直至2018年8月20日才將鋼架部分完成，且由于油漆問(wèn)題產(chǎn)生了返工，至2018年9月5日再次交付鋼架后，也未完成安裝。至于玻璃部分，原告在2018年6月14日曾向被告提供了玻璃圖樣一份，要求被告按照?qǐng)D樣的“感覺(jué)”制作，但實(shí)質(zhì)并非是對(duì)玻璃部分要求的變更(因?yàn)榇饲耙呀?jīng)提交了設(shè)計(jì)圖紙，被告也是在確認(rèn)后才與原告簽訂的合同)。退一步講，即便該圖樣視為原告變更了玻璃部分的要求，被告也并未就收到的圖紙、圖樣或技術(shù)要求不合理向原告提出過(guò)異議，其向案外人提供原告的圖紙、圖樣作為制作依據(jù)，也表明其對(duì)相應(yīng)內(nèi)容的認(rèn)可，然而其至今未能完成玻璃部分的制作。期間，原告反復(fù)詢問(wèn)被告制作進(jìn)度并給予寬限期，但被告仍未能按約向其交付完整的工作成果，顯屬不當(dāng)，因涉案項(xiàng)目工期限制(這也是為何雙方約定高額違約金的原因)，原告只能委托案外人另行完成涉案項(xiàng)目。被告的違約行為導(dǎo)致原告合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)，原告主張解除涉案合同之訴訟請(qǐng)求，于法有據(jù)，本院予以支持。
　　根據(jù)合同法規(guī)定，合同解除后，尚未履行的，終止履行；已經(jīng)履行的，根據(jù)履行情況和合同性質(zhì)，當(dāng)事人可以要求恢復(fù)原狀、采取其他補(bǔ)救措施，并有權(quán)要求賠償損失。涉案項(xiàng)目雖然主要分為鋼架和玻璃兩部分，但還包含了其他履行內(nèi)容，被告應(yīng)按約向原告交付完整的工作成果?；诤贤慕獬?，原告主張被告返還已付款的訴訟請(qǐng)求，于法有據(jù)，本院予以支持。另，訴訟中原告表示同意被告取回鋼架，被告應(yīng)及時(shí)予以取回。
　　關(guān)于違約金，雙方在合同中作了明確約定，現(xiàn)原告結(jié)合合同的實(shí)際履行情況主動(dòng)調(diào)整為合同總額的30%，較為合理、妥當(dāng)，且于法不悖，本院予以支持。
　　據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條第一款、第九十四條、第九十七條、第一百一十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
　　一、解除原告上海創(chuàng)形建筑裝飾工程有限公司與被告上海魏某實(shí)業(yè)有限公司于2018年4月1日簽訂的《玻璃加工合同》；
　　二、被告上海魏某實(shí)業(yè)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)返還原告上海創(chuàng)形建筑裝飾工程有限公司40,000元，并及時(shí)取回《玻璃加工合同》項(xiàng)下穹頂鋼架；
　　三、被告上海魏某實(shí)業(yè)有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)賠償原告上海創(chuàng)形建筑裝飾工程有限公司違約金24,000元。
　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢(qián)的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
　　案件受理費(fèi)減半收取計(jì)700元，由被告上海魏某實(shí)業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)。
　　如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)或者代表人的人數(shù)提出副本，上訴于上海市第一中級(jí)人民法院。

審判員：湯曉音

書(shū)記員：劉??侃